总包分包合同范本_第1页
总包分包合同范本_第2页
总包分包合同范本_第3页
总包分包合同范本_第4页
总包分包合同范本_第5页
已阅读5页，还剩1页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

总包分包合同范本【合同编号】：【合同编号】【甲方】（以下简称甲方）：_______________________【乙方】（以下简称乙方）：_______________________鉴于：1.甲方拥有【项目名称】（以下简称项目）的开发权利，并拥有该项目的一切权益；2.甲方有意将项目的某部分工程委托乙方进行施工，并乙方也具备相应的施工能力和经验；双方经友好协商，就项目的总包分包事宜达成如下合同：第一条总包工程范围1.1甲方授权乙方承担项目的【具体工程范围】（以下简称总包工程）；1.2乙方应按照甲方的要求和设计文件，对总包工程进行合理的施工安排，并保证工程质量符合相关法律法规和行业标准。第二条分包工程范围2.1乙方可根据总包工程的需要，将总包工程的一部分或全部委托给其他具备相应资质和能力的分包商进行施工（以下简称分包工程）；2.2乙方应对分包工程的施工过程进行有效管理，并保证分包工程的质量、进度和安全。第三条工期和进度款支付3.1总包工程的施工期限为【工期】自【开工日期】起计算；3.2总包工程的施工进度款支付方式如下：（1）【进度款支付方式1】；（2）【进度款支付方式2】；3.3分包工程的施工期限和进度款支付方式应根据实际情况进行协商确定。第四条施工质量和验收标准4.1乙方应按照甲方和设计文件的要求，保证总包工程和分包工程的施工质量符合国家标准和行业规范；4.2甲方有权对总包工程和分包工程进行质量检查和验收，乙方应积极配合，并及时完成整改；4.3如乙方未能按照要求完成整改，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。第五条合同价款及支付方式5.1合同价款为【合同价款】人民币；5.2合同价款的支付方式如下：（1）【支付方式1】；（2）【支付方式2】；5.3甲方应按照约定支付合同价款，乙方应提供相应的发票和其他财务文件。第六条违约责任6.1如乙方未能按照约定的工期完成总包工程或分包工程，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任；6.2如甲方未能按照约定支付合同价款，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任；6.3一方违约给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。第七条争议解决7.1合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；7.2如协商解决不成，可向【仲裁机构名称】申请仲裁，或向【法院名称】提起诉讼。第八条合同的生效与终止8.1本合同自双方签字盖章之日起生效；8.2合同终止的情况包括但不限于：（1）双方协商一致解除合同；（2）合同约定的工程完工；（3）一方丧失经营能力或宣告破产。第九条其他事项9.1本合同未尽事宜，可由双方协商确定；9.2本合同一式【份数】份，甲方、乙方各执【份数】份，具有同等法律效力。甲方

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论