2023年度注会全国统一考试《经济法》练习题（含答案）

2023年度注会全国统一考试《经济法》练习题（含答案）学校:________班级:________姓名:________考号:________

一、单选题(25题)1.根据公司法律制度的规定，股份公司的股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的，公司收购的股份应当在一定期限内转让或者注销，该期限是（）.

A.10日B.3个月C.6个月D.1年

2.甲公司是一家上市公司。根据公司法律制度的规定，下列关于其董事会及独立董事表述正确的是（）。

A.董事会决议时，关联董事不能参与表决也不能代理其他董事表决，该决议须经全体无关联董事过半数通过

B.独立董事张某是甲公司持股5%股东李某的小舅子，张某不符合独立董事的任职资格

C.独立董事连续3次未亲自出席董事会会议，应由董事会予以撤换

D.对于股东大会任免监事，独立董事应当发表独立意见

3.根据涉外投资法律制度的规定，下列各项中，属于世界贸易组织所称的“单独关税区”的是（）。

A.中国（上海）自由贸易试验区B.粤港澳大湾区C.京津冀一体化都市圈D.中国澳门特别行政区

4.在法律关系主体的分类中，个人独资企业是（）。

A.自然人B.营利法人C.非法人组织D.非营利法人

5.某股份公司召开董事会会议，董事会共7人，下列有关董事会的出席和表决，符合规定的是（）。

A.董事甲出差无法出席，特电话委托董事乙代为表决

B.董事丙生病无法出席，书面委托董事会秘书丁代为表决

C.出席会议董事共5人，会议决议经其中3人表决通过，该决议可撤销

D.出席会议董事共5人，其中4人同意债务人提出的以物抵债请求，导致公司损失50万元，董事戊表示反对并记载于会议记录，戊对该损失不承担赔偿责任

6.根据涉外经济法律制度的规定，下列关于特别提款权的表述中，正确的是（）。

A.特别提款权货币篮包括美元、欧元、英镑、法郎、人民币，其中人民币权重10.92%

B.特别提款权本身不是货币，但可用于成员国与基金组织之间官方结算，并可用于换取等量的可自由使用货币

C.人民币尚未完全实现可自由兑换（资本项目下还存在限制），因此不是可自由使用货币

D.特别提款权本身有价值，货币篮组成货币的权重由基金组织执行董事会每3年审议一次

7.甲公司首次公开发行股票时,股东刘某欲公开发售其股份。根据证券法律制度的规定，刘某所持股份应满足一定的持有时间要求方可公开发售。该持有时间至少为（）。

A.12个月B.18个月C.24个月D.36个月

8.有关股份有限公司的发起人，下列说法正确的是（）。

A.股份有限公司的发起人为2至200人，且有半数以上的发起人在中国境内有住所

B.设立股份有限公司时，因个别发起人的过失致使公司利益受到损害的，该发起人应向其他股东承担赔偿责任

C.发起设立股份有限公司的，发起人首次出资额不得低于注册资本的20％

D.公司不能成立时。对设立行为所产生的债务和费用发起人按出资比例承担责任

9.根据支付结算法律制度的规定，存款人因临时需要，可以在银行开立临时存款账户，该类账户的最长有效期为（）

A.1年B.6个月C.2年D.3年

10.某公司股东会决定在决议作出后6个月内分配完2021年的利润，公司章程规定是决议作出后3个月分配完。股东张某可以主张决议中的分配时间（）。

A.无效B.不成立C.可撤销D.效力待定

11.根据公司法律制度的规定，公司在向股东分配利润前，应当提取一定数额的利润列入法定公积金，该数额是（）。

A.税后利润的10%B.注册资本的10%C.利润总额的10%D.实收资本的10%

12.关于外商投资合同的效力，下列表述错误的是（）

A.对于外商投资准入负面清单之外的领域形成的投资合同，当事人可以合同未经有关行政主管部门批准、登记为由主张合同无效或者未生效

B.外国投资者投资外商投资准入负面清单规定禁止投资的领域，当事人可以主张投资合同无效

C.外国投资者投资外商投资准入负面清单规定限制投资的领域，在法院作出生效裁判前，当事人采取必要措施满足准入特别管理措施的要求，该投资合同有效

D.在生效裁判作出前，因外商投资准入负面清单调整，外国投资者投资不再属于禁止或者限制投资的领域，该投资合同有效

13.根据物权法律制度的规定，以专利权设定质押时，该质权设立的时间是（）。

A.质押合同签订之日

B.交付专利权权属证明之日

C.在工商行政管理部门办理出质登记之日

D.在有关主管部门办理出质登记之日

14.根据公司法律制度的规定，下列关于上市公司董事会决议的表述中，不正确的是（）。

A.会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，且对决议未产生实质影响，股东请求撤销的，人民法院不予支持

B.董事会决议被人民法院判决确认无效或者撤销的，公司依据该决议与善意相对人形成的民事法律关系不受影响

C.请求人民法院确认董事会决议无效或者不成立的原告，应当在起诉时具有公司股东资格

D.请求人民法院撤销董事会决议的原告，应当在起诉时具有公司股东资格

15.应国内化工产业的申请，中国商务部对来自甲国的某化工产品进行了反倾销调查。根据对外贸易法律制度的规定，下列表述中，正确的是（）。

A.自反倾销立案调查决定公告之日起6个月内，不得采取临时反倾销措施

B.反倾销税税额不应超过终裁决定确定的倾销幅度

C.甲国某化工产品的出口经营者必须接受商务部有关价格承诺的建议

D.针对甲国某化工产品的反倾销税征收期限为5年，不得延长

16.下列关于保证期间与保证诉讼时效的说法中，正确的是（）。

A.保证期间属于除斥期间，不发生诉讼时效的中止、中断，但可以延长

B.约定的保证期间早于主债务履行期限或者与主债务履行期限同时届满的，视为未约定

C.没有约定或者约定不明确的，保证期间为主债务履行期限届满之日起2年

D.一般保证的债权人在保证期间届满前对债务人提起诉讼或者申请仲裁的，从判决生效之日起，开始计算保证债务的诉讼时效

17.下列关于法律主体权利能力的表述中，正确的是（）。

A.权利能力是指权利主体能够通过自己的行为取得权利和承担义务的能力

B.自然人的权利能力可分为完全权利能力、限制权利能力与无权利能力

C.营利法人、非营利法人与特别法人均具有权利能力

D.权利能力以行为能力为前提，无行为能力即无权利能力

18.根据公司法律制度的规定，下列关于国有独资公司组织机构的表述中，正确的是（）。

A.经理由国有资产监督管理机构聘任

B.董事长、副董事长由董事会选举产生

C.经国有资产监督管理机构同意，董事会成员可以兼任经理

D.监事会成员不得少于3人

19.根据外汇管理法律制度的规定，下列各项中，不属于资本项目外汇收支的是（）。

A.证券投资B.直接投资C.投资收益D.衍生产品投资

20.会计学院研究生李某和王某约定合同的生效时间。根据合同法律制度的规定，下列属于附期限合同的是（）。

A.李某取得硕士学位证书时B.王某取得注册会计证书时C.来年夏天出伏D.来年经济法教材脱销时

21.根据合同法律制度的规定，下列关于建设工程合同的表述中，正确的是（）。

A.承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，人民法院不予支持

B.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以开始使用之日为竣工日期

C.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以竣工验收合格之日为竣工日期

D.承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受偿权，但最长不得超过12个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算

22.2021年2月1日，甲将汽车卖给乙，交付但未过户登记，第二天，甲又向乙借用该车，乙同意。2021年2月3日，甲将车卖给不知情的丙，丙通过查证车确实登记在甲名下，于是与甲订立合同，2021年2月4日，甲将车交给丙，第二天给丙办理了过户登记。关于本案，说法正确的是（）。

A.乙从未取得该车的所有权

B.甲将车卖给丙是有权处分

C.甲将车卖给丙的合同因甲欺诈而无效

D.丙于2021年2月4日善意取得该车的所有权

23.根据反垄断法律制度的规定，掠夺性定价行为中，重点考虑价格定价是否低于（）。

A.边际成本B.平均总成本C.平均固定成本D.平均可变成本

24.某有限合伙企业合伙协议的下列约定中，符合合伙企业法律制度规定的是（）。

A.普通合伙人以现金出资，有限合伙人以劳务出资

B.合伙企业成立后前3年的利润全部分配给普通合伙人

C.有限合伙人甲对外代表本合伙企业，执行合伙事务

D.合伙企业由普通合伙人1人、有限合伙人99人组成

25.根据合伙企业法律制度的规定，当然退伙的生效日是（）。

A.合伙人一致同意时B.退伙事由发生时C.修改合伙协议时D.合伙人收到通知书时

二、多选题(15题)26.根据证券法律制度的规定，国务院证券监督管理机构的法定职责有（）。

A.开展投资者教育B.组织证券从业人员的业务培训C.制定从事证券业务人员的行为准则D.对证券违法行为进行查处

27.根据涉外投资法律制度的规定，下列各项中，属于“外商投资”的有（）。

A.外国投资者单独在中国境内设立外商投资企业

B.外国投资者与中国自然人共同在中国境内设立外商投资企业

C.外国投资者与中国企业共同在中国境内设立外商投资企业

D.外商投资者在中国境内对特定项目建设进行投资，但不设立外商投资企业，以特许经营费的方式获取投资收益

28.根据外汇管理法律制度的规定，关于当前人民币汇率制度，下列表述正确的有（）。

A.参考“一篮子”货币进行调节B.有管理的浮动汇率C.以市场供求为基础D.官方汇率与调剂市场汇率并存

29.下列关于集体经营性建设用地，说法正确的有（）。

A.城市规划内的集体所有土地，必须经依法征用转为国有土地后，才能有偿出让

B.集体经营性建设用地出让或出租应当签订书面合同

C.集体经营性建设用地出让或出租应当经本集体经济组织成员的村民会议2/3以上成员或2/3以上村民代表同意

D.通过出让、出租方式取得的集体经营性建设用地转让、抵押等应当经过集体经济组织的同意

30.甲、乙、丙、丁成立一个特殊普通合伙制的会计师事务所——A会计师事务所，甲、乙在执业过程中与客户串通，为客户出具了虚假的审计报告，并私下收取客户好处费100万元；该审计报告给投资者造成了损失，法院判决A会计师事务所负责赔偿1000万元。下列说法中，正确的有（）。

A.甲、乙二人的个人财产不足以清偿该1000万元的赔偿款项时，A会计师事务所才以其财产为限承担责任

B.A会计师事务所应当先以其财产清偿该1000万元的赔偿款项

C.A会计师事务所的财产不足清偿的部分，投资者有权要求甲、乙、丙、丁承担无限连带责任

D.A会计师事务所的财产不足清偿的部分，投资者无权要求丙、丁承担责任

31.根据反垄断法律制度的规定，下列属于公平竞争审查制度基本原则的有（）

A.尊重市场，竞争优先B.立足全局，统筹兼顾C.依法审查，强化监督D.维护公共道德

32.国有股东发行的可交换公司债券交换为上市公司每股股份的价格，应不低于债券募集说明书公告日前特定时间段该上市公司股票均价中的最高者。根据国有资产管理法律制度的规定，下列各项中，属于该特定时间段的有（）。

A.1个交易日B.20个交易日C.30个交易日D.60个交易日

33.根据物权法律制度的规定，下列各项中属于登记对抗善意第三人的有（）

A.土地承包经营权的转让B.生产设备的抵押C.机动车的抵押D.地役权的设立

34.甲、乙、丙、丁共同投资设立一个有限合伙企业，甲、乙为普通合伙人，丙、丁为有限合伙人。下列有关合伙人以财产份额出质的表述中，符合合伙企业法律制度规定的有（）。

A.经乙、丙、丁同意，甲可以其在合伙企业中的财产份额出质

B.如果合伙协议没有约定，即使甲、乙均不同意，丙也可以其在合伙企业中的财产份额出质

C.合伙协议可以约定，经2个以上合伙人同意，乙可以其在合伙企业中的财产份额出质

D.合伙协议可以约定，未经2个以上合伙人同意，丁不得以其在合伙企业中的财产份额出质

35.下列关于承诺的期限说法中，符合合同法律制度规定有（）。

A.要约以信件方式作出的，承诺期限自信件载明的日期开始计算，信件未载明日期的，自该信件到达受要约人开始计算

B.要约以电报方式作出的，承诺期限自电报交发之日开始计算

C.要约以传真方式作出的，承诺期限自要约到达受要约人开始计算

D.要约没有确定承诺期限的，承诺应当在合理期限内到达要约人

36.某有限责任公司不设监事会，只设了一名监事甲，甲的下列做法，符合公司法规定的有（）。

A.要求董事、高级管理人员纠正损害公司利益的行为

B.制定公司基本管理制度

C.提议召开临时股东会会议

D.罢免损害公司利益的董事张某

37.为维护公司价值和股东权益所必需，某上市公司董事会经股东大会授权，召开董事会会议作出回购公司股份的决议。该公司董事会有9人，此次董事会会议共有6名董事参加，在表决时，4名董事投赞成票，2名董事投反对票。公司拟根据本次决议实施回购计划，但公司监事李某对此提出异议。根据公司法律制度的规定，下列表述中，正确的有（）

A.股东大会授权董事会作出回购决议不违反《公司法》的规定

B.此次董事会会议的出席人数不符合《公司法》的规定

C.此次回购决议未依法获得通过

D.李某可以向人民法院请求宣告此次董事会决议无效

38.甲乙丙是某市三家家具生产企业，所达成的协议中，违反反垄断法规定的有（）。

A.联合拒绝向某商场供应家具

B.联合拒绝采购某厂家的原材料

C.联合限定某商场不得与同为家具商的丁进行交易

D.联合拒绝出口所加工的家具

39.2018年4月1日，甲与乙书面约定，甲将一处门面房出租给乙，租期2年，月租金5000元。2019年4月1日，乙向甲提出能否将该门面房转租给丙，甲表示同意。乙遂与丙达成租期1年、月租金6000元的口头协议。之后，丙擅自拆除了门面房隔墙。根据合同法律制度的规定，下列表述中，正确的有（）。

A.乙与丙之间的租赁合同为不定期租赁

B.乙将房屋转租后，甲有权按每月6000元向乙收取租金

C.甲有权要求乙赔偿损失

D.甲有权要求丙承担违约责任

40.甲上市公司拟收购乙上市公司并获得实际控制权，该事项尚未公开披露，下列各项中，属于证券交易内幕信息知情人的有（）。

A.负责甲公司董事会会议记录的秘书张某

B.甲公司的控股股东李某

C.在甲公司控股的丙公司担任监事的王某

D.持有甲公司5%股份的丙公司监事陈某

参考答案

1.C本题考核股份回购。股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的，公司收购的股份应当在6个月内转让或者注销。

2.A选项B表述错误：直接或间接持有上市公司已发行股份1％以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；独立董事张某是持有上市公司已发行股份1％以上的自然人股东的主要社会关系，而非直系亲属，因此可以担任独立董事。选项C表述错误：独立董事连续3次未“亲自”出席董事会会议，应由董事会提请“股东大会”予以撤换。选项D表述错误：独立董事对上市公司提名、任免董事向董事会或股东大会发表独立意见，不包括监事。

3.D

4.C本题考核法律关系主体。非法人组织是不具有法人资格，但是能够依法以自己的名义从事民事活动的组织，包括个人独资企业、合伙企业、不具有法人资格的专业服务机构等。

5.D本题考核股份公司董事会。董事会会议应由董事本人出席，董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。A错在“电话委托”，B错在“委托董事会秘书”。C：董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议必须经全体董事的过半数通过，所以属于决议不成立的情形。D：董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东大会决议，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

6.B特别提款权货币篮包括美元、欧元、英镑、日元、人民币；选项A错误。人民币虽然尚未完全实现可自由兑换（资本项目下还存在限制），但属于可自由使用货币；选项C错误。货币篮组成货币的权重由基金组织执行董事会每5年审议一次；选项D错误。

7.D按照《暂行规定》的要求，公司首次公开发行时，公司股东公开发售的股份，其已持有时间应当在36个月以上。

8.A本题考核股份有限公司的设立。选项B：设立股份有限公司时，因个别发起人的过失致使公司利益受到损害的，该发起人应对公司承担赔偿责任。选项C：现行《公司法》删除了“发起人首次出资额不得低于注册资本的20％”这一点。选项D：公司不能成立时，对债务和费用发起人承担连带责任。

9.C临时存款账户应根据有关开户证明文件确定的期限或存款人的需要确定其有效期限。临时存款账户的有效期最长不得超过2年。

10.C本题考核股利分配请求权。分配利润的股东会或者股东大会决议作出后，公司应当在决议载明的时间内完成利润分配。决议没有载明时间的，以公司章程规定的时间为准。决议、章程中均未规定时间或者时间超过一年的，公司应当自决议作出之日起一年内完成利润分配。决议中载明的利润分配完成时间如果超过公司章程规定的时间，股东可以依据《公司法》的规定，请求人民法院撤销决议中关于该时间的规定。

11.A分配"当年税后利润"之前，必须提取税后利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

12.A选项A：对于外商投资准入负面清单之外的领域形成的投资合同，当事人以合同未经有关行政主管部门批准、登记为由主张合同无效或者未生效的，人民法院不予支持。选项B：外国投资者投资外商投资准入负面清单规定禁止投资的领域，当事人主张投资合同无效的，人民法院应予支持。选项C：外国投资者投资外商投资准入负面清单规定限制投资的领域，当事人以违反限制性准入特别管理措施为由，主张投资合同无效的，人民法院应予支持。人民法院作出生效裁判前，当事人采取必要措施满足准入特别管理措施的要求，当事人主张前款规定的投资合同有效的，应予支持。选项D：在生效裁判作出前，因外商投资准入负面清单调整，外国投资者投资不再属于禁止或者限制投资的领域，当事人主张投资合同有效的，人民法院应予支持。

13.D以注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权出质的，质权自有关主管部门办理出质登记时设立。

14.C选项C：公司股东、董事、监事等请求确认股东（大）会、董事会决议无效或者不成立的，人民法院应当依法予以受理。

15.B（1）选项A：自反倾销立案调查决定公告之日起60天内，不得采取临时反倾销措施；（2）选项C：商务部可以向出口经营者提出价格承诺的建议，但不得强迫出口经营者作出价格承诺；（3）选项D：反倾销税的征收期限不超过5年，但经商务部复审确定终止征收反倾销税有可能导致倾销和损害的继续或者再度发生的，反倾销税的征收期限可以适当延长。

16.B选项A：保证期间属于除斥期间，不发生诉讼时效的中止、中断、延长；选项C：没有约定或者约定不明确的，保证期间为主债务履行期限届满之日起6个月；选项D：一般保证的债权人在保证期间届满前对债务人提起诉讼或者申请仲裁的，从保证人拒绝承担保证责任的权利消灭之日起，开始计算保证债务的诉讼时效。

17.C

18.C（1）选项A：国有独资公司设经理，由董事会聘任或者解聘；（2）选项B：董事长、副董事长由国有资产监督管理机构从董事会成员中指定；（3）选项D：国有独资公司监事会成员不得少于5人，其中职工代表的比例不得低于1／3。

19.C

20.C本题考核附期限的法律行为。附期限的法律行为，是指当事人设定一定的期限，并将期限的到来作为效力发生或消灭前提的法律行为。附条件的法律行为中，所附条件必须是将来不确定的事实。选项C来年夏天出伏是必然会到来的，是附期限；而其他三项是否实现不确定，是附条件。

21.A（1）当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形处理：①建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；②承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；③建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。（2）承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受偿权，但最长不得超过18个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。

22.D本题考核动产的善意取得。本案中，甲将汽车卖给乙，已经交付，所有权转移给乙，甲借用期间将汽车卖给乙，是无权处分。选项A、B错误。无权处分的买卖合同是有效的。选项C错误。丙是不知情的受让人，而且支付了合理对价，汽车已交付给丙，丙满足善意取得的构成要件，丙获得汽车的所有权。选项D正确

23.D本题考核掠夺性定价行为。认定低于成本的价格销售商品，应当重点考虑价格是否低于平均可变成本。

24.B（1）选项A：有限合伙人不得以劳务出资，这是法律的强制性规定，合伙协议不能“踩地雷”；（2）选项B：有限合伙企业的合伙协议可以约定在一定时期内将全部利润分配给部分合伙人；（3）选项C：有限合伙人不执行合伙企业事务，不得对外代表有限合伙企业，这是法律的强制性规定，合伙协议不能“踩地雷”；（4）选项D：除法律另有规定外，有限合伙企业由2个以上50个以下合伙人设立，这是法律的强制性规定，合伙协议不能“踩地雷”。本题考查：有限合伙企业设立的特殊规定，有限合伙企业事务执行的特殊规定

25.B本题考核当然退伙。当然退伙的退伙事由实际发生之日为退伙生效日。

26.ACD本题考核证券市场监管体制。国务院证券监督管理机构在对证券市场实施监督管理中履行下列职责：（1）依法制定有关证券市场监督管理的规章、规则，并依法进行审批、核准、注册，办理备案；（2）依法对证券的发行、上市、交易、登记、存管、结算等行为，进行监督管理；（3）依法对证券发行人、证券公司、证券服务机构、证券交易场所、证券登记结算机构的证券业务活动，进行监督管理；（4）依法制定从事证券业务人员的行为准则，并监督实施；（5）依法监督检查证券发行、上市、交易的信息披露；（6）依法对证券业协会的自律管理活动进行指导和监督；（7）依法监测并防范、处置证券市场风险；（8）依法开展投资者教育；（9）依法对证券违法行为进行查处；（10）法律、行政法规规定的其他职责。选项B属于“中国证券业协会”的职责。

27.ABCD本题考核外商投资的界定。外商投资，是指外国的自然人、企业或者其他组织（即外国投资者）直接或者间接在中国境内进行的投资活动，包括下列情形：（1）外国投资者单独或者与其他投资者共同在中国境内设立外商投资企业；（2）外国投资者取得中国境内企业的股份、股权、财产份额或者其他类似权益；（3）外国投资者单独或者与其他投资者共同在中国境内投资新建项目；（4）其他方式。

28.ABC中国人民银行发布了《关于完善人民币汇率形成机制改革的公告》，决定自2005年7月21日起，在我国开始实行以市场供求为基础，参考"一篮子"货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，选项ABC正确。

29.BC本题考核集体土地的建设使用。城市规划区内的集体所有的土地，经依法征收转为国有土地后，该幅国有土地的使用权方可有偿出让，但法律另有规定的除外。而《土地管理法》已经有明确规定了。选项A错误。通过出让等方式取得的集体经营性建设用地使用权可以转让、互换、出资、赠与或抵押，但法律、行政法规另有规定或者土地所有权人、土地使用权人签订的书面合同另有约定的除外。选项D错误。

30.BD（1）选项AB：会计师事务所以事务所的名义（而非注册会计师个人名义）承接业务，因此，该债务属于企业债务（而非合伙人个人债务），应当先以企业财产承担责任；（2）选项CD：特殊普通合伙企业中，一个或数个合伙人在执业活动中因故意或者重大过失造成合伙企业债务的，应当承担无限责任或者无限连带责任，其他合伙人以其在合伙企业中的财产份额为限承担责任。

31.ABC本题考核公平竞争审查制度。公平竞争审查制度的基本原则包括：（1）尊重市场，竞争优先；（2）立足全局，统筹兼顾；（3）依法审查，强化监督。

32.ABC国有股东发行的可交换公司债券交换为上市公司每股股份的价格，应不低于债券募集说明书公告日前1个交易日、前20个交易日、前30个交易日该上市公司股票均价中的最高者。

33.ABCD本题考核登记生效与登记对抗。土地承包经营权互换、转让的，当事人可以向登记机构申请登记；未经登记，不得对抗善意第三人；选项A正确。以动产抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立；未经登记，不得对抗善意第三人；选项BC正确。地役权自地役权合同生效时设立，当事人要求登记的，可以向登记机构申请地役权登记；未经登记，不得对抗善意第三人；选项D正确。

34.ABD本题考核有限合伙企业财产出质与转让的特殊规定。根据规定，普通合伙人以其在合伙企业中的财产份额出质的，须经其他合伙人一致同意（此处不能通过合伙协议约定），因此选项A正确，选项C错误；有限合伙人可以将其在有限合伙企业中的财产份额出质，但是合伙协议另有约定的除外。因此选项B、D的说法正确。

35.BC本题考核