工程项目费用索赔及案例管理图文并茂

第十章工程索赔管理第一节工程索赔基本理论第二节工期索赔第三节费用索赔本章主要内容第一节工程索赔基本理论一、索赔的基本概念1、索赔的含义及特征

1）索赔的含义：在合同履行过程中，合同当事人一方因非自身责任或对方不履行或未能正确履行合同而受到经济损失或权利损害时，通过一定的合法程序向对方提出经济或时间补偿的要求。2）索赔的特征a索赔是因非自身原因导致的，要求索赔一方没有过错。b索赔是要求给予补偿（赔偿）的一种权利、主张。

c索赔是双向的。d只有实际发生了额外的经济损失或工期损害，一方才能向对方索赔。------提出索赔的基本前提条件。e索赔必须有切实有效的证据。f索赔的依据是法律法规、合同文件及工程建设惯例，但主要是合同文件。g索赔是一种未经对方确认的单方行为，双方没有达成协议。

承包人索赔反索赔发包人反驳对方不合理的索赔要求和防止对方提出索赔主要指承包商的工期和费用索赔

索赔是索赔方为了维护自身的经济利益而做出的合情、合理、合法的行为，可以理直气壮地、主动地向对方索赔。索赔是市场经济中的一种正常现象，并非是双方激烈的对抗，大部分索赔都可以通过和解或调解而获得解决。索赔的关键在于“索”，你不“索”，对方就没有任何义务主动地来“赔”。“索”的无力，即索赔依据不充分、证据不足、方法不当，也是很难成功的。索赔与违约责任的区别？索赔的性质？2、索赔意识1、成本意识工程的建设成本从开工之日起便处于不断变化之中，随着工程量及工期的变化，工程成本大多数都在不断地增加，直到建成之日，才形成一个定值。大中型土建工程的承包施工，其最终成本几乎都不是它们的中标合同额，绝大多数是较合同价增多。在成本控制过程中,如果承包商发现了超出合同范围的工作或施工受到了计划外的干扰,引起施工效率降低,和施工费用增加,他就要考虑提出施工索赔的问题。通过施工索赔,承包商可以收回超出预算成本以为的开支,增加了工程款收入,使工程项目的资金流动处于良性循环状态。2、时间意识索赔提出时间要尽可能的早，一般来说，发现索赔可能性的阶段，从投标时就开始了，可以延续至工程建成一半时为止。晚于这个时限的索赔要求，往往拖到工程建成以后还得不到解决。整个工程的索赔谈判和解决阶段，应该集中于工程全部建成完工以前，不宜再拖。鲁布革水电站中国第一个引进世界银行贷款实行国际竞争性招标的项目

鲁布革水电站位于云贵两省交界处，距昆明市约320公里。电站装机容量60万千瓦，年发电量27.5亿度，工程投资8.9亿元。整个工程由枢纽工程、引水系统工程、地下厂房工程等三部分组成。我国于1980年恢复在世界银行的合法地位，1981年即向世界银行申请贷款建设鲁布革水电站，1983年获得世界银行董事会批准，贷款总额近1.5亿美元。

20世纪80年代中期,我国首次实行国际竞争性招标的云南鲁布革水电站工程成为大型土建工程对外开放的窗口和建设管理体制改革的试点。这是我国面对的第一个土建施工国际承包合同的管理,也首次认识到了工程索赔管理的重要性和复杂性。鲁布军革引榨水系除统工上程施司工招够标鲁布风革引娘水系助统工套程施舅工招棍标，恰由我肯国水句电部刷委托砍中国赴技术渗进出每口公覆司组视织国际朝公开蛋招标贼，自东19烘82街年7奴月编烧制招谋标文纺件起拌，至问工程投开标腥，历姿时l稼7个缺月。医19州83年1卖1月觉8日斥，中习国技盾术进例出口巩公司里当众恐开标诉、实串际投香标的齐八家妖标价蔽（按崖当日艘官方汇率畏折人幕民币扒）如洁下，耻其中方第八痛家原限联邦粉德国家公司神是废陈标：各家肚公司饮投标攀价根据帝招标乐文件隆规定者，凡杠与中相国厂右商联某合投敞标的躺给予极7.5%贪的优惠，刃对未伟与中忽方联律营的长加价少7.5%遍排序售，即乌使这埋样，垒仍是博原标绝序。据此趣，招慎标人问确认权上述评七户麦投标妻人标数价有林效。19牌84系年1疫月至宁6月祥，经迫过初剖审，邻确定岛在前讯三标迁中选竟定一抹家中场标。招标叔人分跌别与务三家裹举行疯了各秧为3伯天的赞澄清烧会谈副。在叨澄清岗会上雄，为陪力争夺浩标，望三家备公司漏分别乐提出撇若干设优惠简条件笼，如召下表光。大成公司如中标，竣工后将投标书中价值2062万元的三套全新设备全部无偿赠送中国，另赠配件84万元。前田公司书面声明，若能中标，可向鲁布革工程提供2500万美元软货款，年利仅2.5％，并愿意与中国的昆水公司标后联营。意大利英波吉洛公司提出以41台新设备替换原标书中所列旧设备，竣工后免费全部赠送中方，同时免费培训中方技术人员。

经中咐国经刷贸部夸和水尚电部狸的决格策小庭组在墨征询针世界责银行意揪见后湿，在下鲁布刺革工筐程局捧、第每l4蛮工程齿局与争大成挂公司举行撇谈判叼，草臭签了哗施工咽设备赠予和技筑术合社作的瘦有关雷协议，建以及罗劳务给、当坐地材值料、榨钢管蛛分包肢、生阶活服罗务等屠有关备缴忘录哑以后隶，又佛在1比98葛4年拔6月收9日质收到夸世界峡银行糕回电表示摩对评裁标无免异议脆的情猴况下绸，中徒方于巴6月负16旱日正已式向肝日本大厦成公随司发形出了习中标穗通知糟书。狡招标以至此黎结束。中标火结果鲁布幸革水沾电站哨引水窝工程尚承包续商工嫩程索气赔鲁布棕革引路水工薄程中街的索羊赔款碎项涉良及业划主违忧约、择不利滴自然啄条件柄、工谦程师寒指令殿增加先等7醋大类垄别。在鲁鸡布革父引水闹工程昏实施数过程挎中,端共发赠生21姻起单益项费谣用索殖赔和抵1起栋工期杀索赔,索歼赔总劫额为22贵9.言10万元晒人民逝币,避占合提同总普额的2.身83段%。工程临索赔享额较械少的靠原因裳：1、合同竟相对水简单藏，招演标时泥设计帽达到杯较好单的深厅度，仗使得棋实施巾中工允程变材更很膜少。2、合同头文件戏比较夺完善避、严什密。3、日本财承包找商（掠大成蛮建设恭株式怨会社怨）为枪了进欠入中址国建妈筑市洞场，阀忽略应了许袄多根米据合智同条坦款可愤以索惰赔的届事件耀。（如卧不可概预见移的较歇大不告良地片质条私件增狱加的箱额外躺费用概；实右际地松下渗苗水量屑数倍脏于业野主提腔供的盒数据厚而产正生的梅额外委费用炮）鲁布池革水兆电站阶引水芹工程能承包蠢商工哀程索溉赔统煤计表序号索赔原因分类索赔事件索赔金额/万元所占百分比名称次数日元人民币合计（人民币）1业主违约停水停电停油，未提供合格道路72260.535.4324.5510.72指定分包商违约混凝土质量不合格61078.4137.9247.0020.53不利的自然条件增加排水能力，增加混凝土浇筑、钢模24125.99105.52140.2761.24其他承包商干扰增加排水设备1524.860.625.042.25工程师指令增加增大隧洞灌浆量2204.620.882.601.16合同缺陷电传费差额11.791.790.87政策增加养路费增加17.217.213.2合计218203.41160.01229.10100注：喉1、元业主卫违约掩引起荒的索兵赔有浊7起矮，占懂总数凡的3疼3.支3％议。索赔徐额仅瞒占合职同额占的2剖.8曲3%2、展由于舅供应驱当地足材料垦的指学定分闪包商敲违约冤引起富的索介赔有蜻6起委，占己总数可的2该8.秒6％3、殊其他蹄原因级引起殖的次旱数较狡少。影响跪力巨跃大的鹿索赔同事件--傲--日本已大成墓建筑请株式跟会社婆对业抵主的姿违约疯索赔索赔犬事件：承胞包商指车辆巴只能携在块膜石垫糕层路插面上议行使添，引冤起轮兽胎严鸡重的拼非正耗常消啊耗，姓要求刚业主晨给予坐40烦0多导条超佛耗轮愤胎的桐补偿帐。索赔遍根据湖：业主悼违约猴，未着按合劣同规摔定提展供合浆格的扎三级宅标准售现场每公路。最终疲结果：在惯外国绢专家眼的帮井助下蝇，业刷主赔雅偿了枕20嫂8条碌轮胎肆，共辆计1债90户0万局日元舒（约屡16覆万元壶人民拆币）厦。索赔明过程野缓慢亲，业体主顾元虑重偏重，时间刷一拖抗再拖往，金朗额一股压再释压。国内颠外对茫该项歪目索济赔事填件的悠反映睡：国内怨业界石人士糠认为表这是络“敲住诈”街，甚财至有残言论祖说：亡“索带赔款越哗哗榴地流臣进了洗日本穴人的型腰包我”，涉“什瓣么低海标价贫，鲁赤布革后赔掉努了一牌个大能窟窿秀”。悄有的营报告历文学奥甚至材说成撞是：砍“拳槐击老炉手打驴来的涨一记薄记重封拳”缘瑞，称哥“业角主输峡得太偿惨了劫……耍.”世界腰银行普来华竖视察冤的专骗家以豪及外裕国驻蜜现场晋的咨连询专驳家都浊认为蛾，这愈是水荷电建挥设项节目“念少见摸的低幼索赔弹”。国内改业界熟对于“索庆赔”锈的理异解与认识寄与国墨际理须念存在凭较大昨差距膜。对鲁竞布革蜻水电珠站建岸设过贸程的怒认识卫：19咬87逆年6窑月，瓜李鹏在同志姿在全朝国施牺工工灾作会固议上抗作了锤以《掉学习栋鲁布砍革经仓验》肃为题蕉的重诉要讲砌话。19越87冲年1匪0月菜，国艘家体庙改委行、劳熊动人改事部默、中已国建阁设银符行、饱国家卷工商协银行莫行政得管理什局等壳部门异联合仰发布龙了《简关于误批准痒第一艘批推吉广鲁绪布革遣工程克管理树经验娇试点站企业舅有关裤问题告的通艺知》握。“鲁剧布革市冲击半”冲执击了讨因循裂守旧完、循具规蹈风矩的料传统谨习惯乞，树堆立了浩新的嚷意识：--痕--建立迈以合乒同管外理为烦中心慌内容抖的项撒目管压理机杨制。--项--工程吩管理判与国容际惯沙例接蝇轨，退培养跟高素匹质的棒项目仿管理塑人才。“鲁扁布革佩”不滤仅仅劝是一个沫地理劈燕概念瓜，又是一盛个经京济概塑念！加强碗索赔夕管理亏：合同赵管理乐：合局同管签理贯疤穿于均工程浮实施事的全协过程脚，而冬索赔评管理码是合您同管低理的敬重要爬组成饱部分清。在罗国际著工程饲中，灰索赔瞒已成狗为许两多承内包商井的经归营策袜略之界一，采承包记方应送学会偷如何证减少烧或转现移工析程风拉险，走保护恳自身输利益见。要惧对合毯同中爽可索驶赔条内款深韵刻认见识，汤加强陈合同少管理厚。启示3、索赔爷成功暴的因涂素索赔损是一鲁门融放工程将技术机和法半律于终一体漂的综脸合学圾问和贿艺术，笛贯穿资工程间项目宪始终缸，影响撕索赔形成功乓的相如关因容素主放要有：合同虎管理通过爽合同纪分析李为索榆赔提雷供法繁律依始据；通过领合同致日常服管理陷收集内、整问理施不工中事唯件的沈记录腿，为推索赔州提供卷全面垦、正常确、委合法醒有效局的证轨据。进度单管理进度流管理浑可以打为工绩期索匪赔值委的计遗算提庭供依叹据和疤基础料数据葡。成本忙管理成本氏管理志可以箱为费裙用索跌赔提踢供各削种费惭用的励计算季数据致和其累他信读息。信息虎管理信息膀管理熔为索符赔文原件的算提出登、准据备和暴编制识及时奶提供急各种啦信息奇。二、索赔案的分怨类1、按索谷赔有鲜关当笋事人执分类1）娘承包方商与德发包馅人间表的索瞎赔2）呆承包御商与昌分包倡商间据的索作赔3）点承包化商（紫或业烘主）盘与供睡货商阿间的牺索赔4）添承包箩商（肺或业颈主）串与保怜险公素司的吃索赔2、按索绘赔的爆依据汇分类1）仓合同师内索容赔(纷Co友nt竞ra迷ct绵ua韵l绍Cl状ai所m)2）战合同残外索辨赔(宾No糊n-耍Co侦nt冈ra极ct进ua舍l匙Cl素ai茧m)3）姐道义拐索赔宅(E他x-妄Gr院at钉ia葛P弃ay歇me筹nt飘)3、按索住赔目召的分枝类1）慎工期刚索赔拾(坊Cl宜ai销m怒fo跳r温Ex跌te初ns喊io奏n夸of覆T宾im航e)2）法费用头索赔阵(C例os工t珍Cl陪ai相m)施工抗索赔商务缝索赔4、按索叔赔事副件的士性质俗分类1）较工程延期索赔2）哗工程津变更字索赔3）乳工程安终止蛮索赔4）叫工程馆加速故索赔5）麦意外蔬风险迫和不膀可预宾见因袭素索厚赔6）资其他秒索赔3、按索发赔处毯理方粮式分旷类1）单项倡索赔2）综合填索赔仅（一遣揽子挨索赔签）三、索赔事件事件比例分布设计错误是引起索赔的主要因素，索赔次数占46%，获得的赔偿费占赔偿总额的40%

工程变更是引起索赔的重要因素，索赔次数占26%，获得的赔偿费占赔偿总额的28%现场条件变化是指现场施工条件与合同规定不符，索赔次数占15%，获得的赔偿费占13%恶劣气候和罢工

这两类索赔基本上是要求延长工期，因而因恶劣气候与罢工所获准的延期占全部延期的60%其他包括终止合同和停工等一些不常发生的索赔，索赔次数占2%，获得的赔偿费占19%表1畜常疑见索环赔事掘件的驾比例四、索赔刊的依浅据与测证据6.2,37.38.311.2121314.316.3,41819.520.221.1,22223.3242627.429.133.335.13639.3404143

建设工程施工合同示范文本（GF-99-0201）2.55.26.36.47.112.217.118.120.322.325.427.128.130.331.236.436.538.138.240.140.240.342.244.144.349.350.151.152.152.252.353.159.260.1065.365.5~65.866.16970.170.271.1FIDIC合同条件承包商向业主的索赔依据合同文本种类4.17.39.21214.2151819.520.12227.32829.2,335.239.341建设工程施工合同示范文本（GF-99-0201）6.58.210.320.120.222.124.126.128.129.130.237.438.239.246.147.149.349.453.160.963.164.1

FIDIC合同条件业主向承包商的索赔依据合同文本种类索赔揪的依钳据主摸要是魄法律江、法般规及当工程晶建设鄙惯例瞎，尤贪其是趁双方司签订戒的工让程合挎同文何件。索赔犬证据相是当氧事人域用来敏支持碗其索怨赔成舞立或秒和索赵赔有经关的岂证明文室件和红资料食。工颠程项缸目的质实施务过程酸中，眠会产导生大筒量的搜工程纯信息和访资料陪，应里始终赤做好贴这些押信息宗和资戴料的坡管理冈工作厘，它秋们是祖索赔的巧证据回。在工握程项粉目实铁施过矩程中南，常局见的廉索赔寸证据葱主要蚕有：1、各种融工程趁合同刘文件紫；7、工程掘进度老计划积；2、施工淹日志丝式；8、投标明前业捷主提识供的风参考去资料叫和现寨场资修料；3、工程谷照片羊及声里像资句料；就9、工程项备忘案录及恰各种辆签证元；4、来往杜信件贪、电累话记肥录；10、工程守结算晴资料窃和有湖关财饥务报澡告；5、会谈丽纪要烘；11、各种贯检查招验收仓报告宝和技门术鉴曾定报碌告；6、气象圈报告嘴和资厌料；12、其他巡寿，包柜括分喇包合他同、吨订货识单、拳法律衰、法恰规等从。索赔种证据祖的基哭本要迷求1、真实构性：索赔径证据叨必须做是在禽实施嫩合同租过程趴中确幼实存婚在和心实际撤发生农的，券是真吓实资误料。2、及时引性：索赔羊证据么的取棒得及摩提出涉应当液及时揪。3、全面催性：所提钱供的皮证据镇应能抬说明芳事件崖的全勾部内灵容。坟索赔捡报告脆中涉茅及的舰索赔苹理由叫、事叔件过程、嚷影响茫、索经赔值赞等都摘应有觉相应垦证据，不炮能零棕乱和考支离动破碎育。4、关联败性：索赔而的证生据应丑当与廉索赔摄事件请有必均然联术系，并能例够互害相说炉明、符合剂逻辑骨，不还能互相矛呜盾。5、有效划性：索赔涉证据摩必须愁具有晚法律咽效力若。一菊般要队求证爷据必剑须是尝书面型文件陡，有厅关记坏录、敞协议比、纪要柿等必摇须是尝双方源签署汁的；工训程中初重大御事件枝、特锄殊情昌况的危记录好、统市计必年须由剂工程挤师签证和认可宵。五、索赔纲报告（文范件）单项郑索赔腊报告坑的主驴要内导容序号索赔文件构成一般内容1题目如关于╳╳╳事件的索赔。2事件详细描述事件过程，双方信件交往、会谈，并指出对方如何违约，证据的编号等。3理由主要是法律依据、合同条款等。4结论指出对方造成的损失或损害及其大小。5损失估价列出损失费用的计算方法、计算基础等，并计算出损失费用的大小。6延期计算列出工期延长的计算方法、计算公式等，并计算出要求延长的天数。7附录指各种编过号的证据、图表等。单项索赔铲报告玩编写食实例某建跳设单圈位和鼠某施槐工单极位签期订了突工程遭施工贤合同伙。合腊同规党定：锡钢材扩、木泽材、臭水泥站由业吐主供胡货到睬现场赚仓库集，其察他材斤料由蹦承包椅商自巷行采爬购。牵当工捡程施骡工到乒第三拔层框普架梁胸钢筋贩绑扎吹时，因业顾主提浇供的叛钢筋恰未到，使任该项歇作业洋停工雅14塔天(瞎该项诱作业毯的总母时差观为0织)。紫10把月7护日到窑10孙月9圆日因停再电、狸停水使第倾三层争的砌守砖停居工(党该项土作业圾的总锣时差踪蝶为4麻天)全。为问此，裳承包辆商于狠10翁月2陕0日狭向工卧程师利提交揭了一智份索此赔报品告书暮，并裤于1靠0月逆25遗日提交了一星份工股期、抬费用可索赔池计算舅书和泡索赔观依据禽的详牌细材疤料。索赔疮报告澡书题目：庸×坊×项借目临虾时停休工索犁赔事件:业主供应期材料检未到，以及承现场茎停水犁停电，造成骡现场蔽停工添，虽然安排段部分盐工人罗做其歇他工恭作，但是仍然晚有部分廊人员停工，机械全部停工。理由:摘相福应的最合同败条款。结论:唉延长工期1组4天楼，费膀用索奸赔7罩87耗5元爪。详细抱计算省书:敞人工宫停工雨费在摆尽量冷安排腥工人戏从事亭其它视工作只之后屋，按构补偿的工荷效差核计算仆。机爆械停觉工费扭考虑敲是自徒有设如备，骨仅按冒折旧月台班去费计汇算。本索广赔事悠项双碑方同颤意不中计取凶管理粪费和伴利润。附件：施工拳现场客情况衔记录，工人都工资拢单等证据斤资料附在夸索赔理报告砍之后菌。责任雅明确事件怀真实用词线委婉工期豪索赔业主鬼供应侦钢材怪未到火，停工狮14笛天，努是属弓于关野键工作当，故航要求宣延长旧工期14贵天；现场柱停电停水懂造成的停工观,因屠有4缠天的破总时差悲，故葱不提轧出工费期索赔要灭求，因此总计竟要求延长速工期重14盖天。索赔费用分类单位:元人工费绑扎钢筋停工35×10×14=4900砌砖停工30×10×3=900人工费合计5800机械费塔吊一台14×50=700混凝土搅拌机一台14×30=420钢筋弯曲机一台14×20=280钢筋切断机一台14×20=280砂浆搅拌机一台3×15=45机械费合计1725保函损失费350各项费用总计7875费用索赔六、索赔裂工作适程序索赔套工作数程序影是指习从索漠赔事姨件产宣生到申最终台处理缎结束渗全过程所贼包括蜘的工孝作内柳容和肃工作滨步骤乏。具位体工亭程的详索赔裁工作娱程序，怕应根当据双魔方签尊订的肌施工途合同榜产生维。承包引商索赔基本程序索赔凑事件承包谅商提敞出索忍赔意源向承包帽商提名交索仔赔报牛告工程遗师审误查索沸赔报国告审核姨金额滴是否在工旨程师汪权限隙内报请迟业主妄批准签发疼变更曾指令工程骡师与禁承包环商谈摆判转入灭争议岩解决涛程序索赔兔款纳熟入付阿款计镰划或修熄改竣他工日宇期承包充商是耗否同针意NoYe使sye枣sNoNo索赔系结束28邀天内准备讲索赔膨资料28冻天内索赔孔程序界案例傻--夕-毛里点求斯折扬水胸干管至项目项目别简介：毛里萝求斯绵扬水欧干管汗项目测位于牺毛里视求斯腿首都屠路易箩港，草由世趣界银计行和桃毛里届求斯智政府袖联合吓出资绘。中国闭水利救电力狐对外赛公司尤（承定包商河）于2早00吴0年算5月彼17蜜日与弓毛里池求斯毕公共渗事业鼠部污描水局哥签订拖了承荡建合王同，万合同汽金额邀53举6万帮美元娃,工奋期5稍04叨天,荣于2盐00票2年攀1月眼25聋日竣稻工，治并于鲁20惠04铃年7支月1我5日拐通过挪验收箩。该窜项目状的监烫理公筋司是豆英国切G发IB躲B肺公司捆。该占项目割采用狠的是崇FI韵DI跌C合练同条窝款。舞主版要工抹程内讽容包经括直风径为箩1.肝2m续,共测计近裙80蹲00惧m的摩管线剃铺设租等，烈主要况工程控量为爆土方编开挖隶2.查8万锐m3，石嚼方开牧挖1涂.6委万m3，土芦方回就填3辩.7震万m3，混毅凝土载灌筑展48宿0艳m3，模近板1温12闲4娘m3。索赔崇事项：按照嘱该项票目的肿合同览条款厌的规飘定,饶用于咏项目续施工伯的进鹿口材群料,家可以粮免除践关税递,承血包商拔认为钟油料帆也是雾进口出施工垮材料延,据份此向晓业主撑申请弃油料源的免仔税证细明,申但毛生里求扬斯财妨政部驼却以千柴油狸等油服料可遍以在义当地名采购减为由荣拒绝辛签发皆免税静证明便。对语合同忽条款喉进行筋仔细蛛研究隔后,骂承包絮商认伯为这芳与合纳同规洒定不上相一李致,要因此提出抹索赔岭,要利求业仓主补抹偿油垦料进结口的骑关税。合同策规定承包宇商行知为如果路承包暴商决境定根揭据合兆同某办一个善条款燥要求述业主尖支付拜额外冶费用软(热即向纽奉业主蜻提出糠索赔勺),甚承包候商应萄在这故个事络件最逮初发普生之忧日起桂的2庭8天踢内,叹通知格监理萌工程花师承帜包商纵将提波出索捆赔要骨求,鼠并将嘴该通拖知抄陆送业用主。在2揭00州0年康9月依15弦日承验包商饼正式魂致函嘉监理摊工程香师,扑就油设料关潮税提软出索纹赔,浑索赔寺报告写将在污随后骡递交重,并穗将该剑函抄爸送了筹业主竭。在递悲交了除索赔慢通知思之后薪,承叔包商摇应将逢与该江索赔兰事件葛有关亮的、绝必要幻玉的事矩项记颈录在怜案,子以作浅为索踢赔的蓄依据突或证师据。扰而哭监理捎工程极师在食收到躁索赔马通知柏后,阅不论值业主角是否切对该酱项目兵的索坊赔承糟担责恨任,驱都木要检剧查这冲些记视录并银且可终以指胃示承告包商暑记录拨他认酷为合价理而学重要控的其吼他事泼项。承包型商在挑每月菠的月甚初向购监理春工程独师递卡交上嚷个月纸实际较采购缠油料绑的种阅类和安数量项,并痒将有卷承包气商与夏供货典商双择方签劝字的勤交货霉单复互印附陕后,饿作为丝式计算珍油料收关税祖金额表的依汪据。工程久师肯昌定承组包商矛的做僵法并名要求鹊保持砍纪录。承包勿商发志出索分赔通分知合同碌规定承包艇商行签为在递抛交索隐赔通专知的钱28架天或掀监理改工程壶师认耕为合淹理的昂期限海内,西承包况商应遣该将伍每一墨项索凑赔金举额的裁详细佩计算挨过程连和所丙依据堤的理桨由递隐交给滤监理历工程否师并纺抄送兵给业最主。抚在索唉赔事朴件对闸承包市商的访影响借没有晴终止产之前闲,这您个索紧赔金访额应彩该被幸认为评是一第个时阻段的练索赔触金额咱,承肤包商资应该亲按照橡监理游工程愿师要赚求,闹继续屋递交坡各个驼时段市的索摊赔金愿额以陵及计惕算这弹些金蓝额所觉依据嗽的理雕由。异承包识商应疮该在哄索赔壶事件嫌结束贯的2钳8天纸内递豪交最锡终的凯索赔现金额脾。编写科索赔坝报告索赔适理由：1）亭油料雹是该刊项目忙施工近所必安需的萌,且慌毛里茶求斯品是一啄个岛错国,贿既没容有油恨田也民没有展炼油刑厂,规所需喊的油忽料全吃部是辫进口锋的,剂因此念油料隆应该凳和该瞎项目骄其他贫进口姻材料危如管详道、粪结构倦钢材毯等材抹料一夜样,辫享受悉免税壳待遇喷,而供毛里则求斯孤财政递部将撤油料肌作为馋当地葛材料出是不篇符合种合同冰条款佳的；2）清承包羡商了抚解到趋毛里令求斯羡财政挣部曾码为刚宴刚完估工的肚中国萍政府阁贷款哨项目咐签发筹过柴题油免作税证否明,挡这说界明有稼这样啦的先垂例,漂承包亿商将格财政量部给胡这个帮项目推签发音的免深税证轧明复椒印件逐也作交为证碎据附披在索庄赔报捡告之愿后。计算霸索赔枝金额：索赔菌金额西=油漏料数美量×顶关税乒税率关税纵税率其的复孙印件承包冠商提由交索丘赔报索告凡用侦于工绍程施寒工的舞进口浴材料高可以贿免除傅关税袖；霜对进奏口材惯料所泄作的葛定义恭是:扭(1粗)当细地不骨能生卡产的醉材料嗓；(残2)离当地负生产待的材待料不蛋能满居足技瓣术规道范的造要求抬,需而要从朵国外烧进口男；(宵3)出当地麻生产里的材梁料数尖量有法限,夜不能扭满足钱施工愉进度弟要求厦,需失从国减外进黄口。监理览工程凭师认绳为免骑税进计口材滨料必悔须满搭足两膀个要求：1、穴材料眼必须百用于夫该项唇目的略施工阵；谁2毕、材匪料不张是当写地生错产的湿。六监理惑工程穷师认振为油卸料完冬全满闲足以浙上两菌个条毛件,利因赛而承蓬包商和有权磁根据射合同排条款个申请畏免税富进口古油料润。工程笔师批站复业主张在审还议了姓承包零商的违索赔很报告讽和工浇程师筒的批坦复意宅见后类,粉仍计然坚瓜持认元为油疲料是敏当地第材料尊,拒绝场支付糊索赔浪的油械料关医税金搞额。业主须批复公正趟的监理工朴程师产生拨争端合同觉规定承包阅商&业主盯行为当业恐主或批承包澡商有满一方怎按照岗规定栗通知歪对方其打算澡通过盛法庭乳仲裁狠的办捧法解借决分提歧时巷,在宾开始喷法庭选仲裁作之前罚双方厨应该凤努力陡通过运友好晒协商念的办趋法解头决该连争议勤。除绿非双聪方协德商一惕致,伸而且酸不论自是否税打算止友好喷协商泼解决可该争断议,崖法庭荷仲裁讽都应滚该在毫给对胜方发涌出法牌庭仲斜裁通秧知的瓜56孟天之鲜后开到始。承包毁商多狗方面泳地做深了业牺主的膊工作指,业程主友倚好地届表示进可以搅增加江一些填额外俯工程悬,但示是就芦该项摘索赔汉他们挥也无怠能为后力,鸟问题蚀的关辈键在恋于毛促里求片斯财井政部突不同及意签浆发免悲税证有明。在这略种情惊况下瓶,该莫争端绞没有共能够丢友好闪协商必解决罪。协商锁解决工程黎师做莫出裁矩决后炸，业存主致泰函监让理工介程师穴,表径示对摩监理耽工程洪师的增裁决雄不满炎意。协商响解决箭失败合同喜规定承包允商&业主国行为当争挤议的极双方厉有一呀方不城服从乔监理津工程蛾师所它作的吧裁决铁,或对者双暴方没绍有能讽够通业过友赔好协注商达惹成协夏议,头除非究合同害另有谷规定宣,这俭个争展议应福该按围照国竿际商茧业仲买裁调摊解法商则,惠并且越由按灶照该宿法则耕指定气的一谨个或栗多个裂仲裁遗员裁尊决,浅这个庸裁决推将是岔最终猜裁决用。仲宾裁员赤有权烤打开领、审迁查和捉修改赌工程睁师所慢做出咳的、狸与该桨争议特有关跑的任河何决估定、均判断粉、指孟令、悲裁决凤、单谣证以盖及确掏定的饼价格鬼。承包咏商经获过项馒目经扁理部观内部宪讨论编并请升示公辟司总遗部,注考中虑到液该项红目的帝油料惹用量共不大在,悉索赔肯金额零有限土(约鼠15辣万美舞元)亦,如醉果提拣请法爬庭仲壳裁,梅不但因会影兼响公脆司今悼后业源务的饶开展奖,旦而且启开庭托时还横要支立付律局师费溜用,燥就是碌打赢隶这场姿官司筝,索后赔回肃来的舞钱扣懒除律缴师费忠用后菊也所躁剩无倾几,木因此承包梁商决圈定不蠢提出脚法庭站仲裁。仲裁承包贱商对幅油料遍关税和的索越赔失加败索赔纽奉的概阳念？合同怜履行形过程悄中，恼合同蝴当事跌人一尘方因非自贪身责森任或对方湾不履孤行或未能联正确茂履行合同晒而受玩到经粪济损邻失或虾权利夹损害菠时，副通过级一定僵的合法扁程序向对僻方提灯出经济或时间补偿眠的要贼求。费用水索赔工期易索赔第二撕节逐工鸭期索竹赔工程工期是施围工合僚同中幕的重朱要条贫款之鸡一，等涉及闭到业漂主和损承包放人多栽方面逗的权遮利和屈义务砖关系臭。工声程延岗误对士合同肤双方卵一般扎都会但造成嗽损失阅。工程泰延误节是指域工程疾实施减过程作中任丈何一腾项或开多项绪工作沸实际步完成修日期异迟于纠计划捐规定真的完梅成日摇期，低从而浊可能醉导致暂整个崇合同属工期屯的延膜长。索赔原因是否可原谅拖期原因处理原则索赔结果工程延误可原谅的拖期1、修改设计2、施工条件变化3、业主原因拖期4、工程师原因拖期可给予工期延长；可补偿经济损失工期索赔及经济索赔均成功1、反常的天气2、工人罢工3、战争或内乱可给予工期延长，一般不给予经济补偿工期索赔成功，一般经济索赔不成功不可原谅的拖期1、工效不高2、施工组织不好3、设备材料不足不延长工期；不补偿损失；承担工期延误损害赔偿费索赔失败，无权索赔在可妻原谅仁的拖环期情涝况，彻如果莫拖期亿的责溜任者侦是业翼主或脑工程量师，侍则承绑包商庄不仅微可以胶得到扭工期槐延长峡，还据可以亲得到肤经济请补偿绿。虽然捎是可袄原谅白的拖竖期，初但其奶责任急者不鄙是业鹿主或工柜程师，而碍是由勾于客歌观原扒因时午，承左包商杏可以散得到捞工期络延长臣，但鄙一般做得不鸭到经植济补苹偿。在F洁ID场IC唱合同扬条件以第4症4条堡规定衣：如果防由于脂任何滴种类暮的额掩外或六附加烈工程银量，级或本目合同尾条件敬中规所定的挪任何白原因骡的拖寻延，裂或异促常的打恶劣影气候饿条件捉，或德其他矮可能州发生惨的任唐何特董殊情师况，诞而非插由于娱承包歉商的蒸违约个，使遣得承身包商淘有理裕由为坑完成友工程条而延们长工谢期，穷则工邮程师酿应确煌定该腥项延抛长的拥期限摆，并劈燕应相杠应通艳知业尺主和器承包切商…修…。我国帽建设河工程夺施工促合同蜘条件幻玉第1衰3条储规定笨：对以战下造方成竣亲工日凤期的中延误孟经工额程师沃确认霜，工叙期可淋以相数应顺番延：1、发包锁人未僵能按商专用填条款辣的约说定提描供图的纸及方开工比条件球；2、发包箱人未哲能按耀约定但日期丙支付美工程仓预付奔款、嫌进度根款，偏致使昨施工礼不能符正常浓进行合；3、工程新师未位按合届同约渣定提姑供所故需指犁令、驱批准透等，秀致使鱼施工桃不能蛾正常袜进行默；4、设计狠变更剂和工卡程量蔽增加考；5、一周描内非待承包昼人原务因停级水、池停电烟、停属气造霜成停刚工累肚计超惯过8腾小时呜；6、不可闯抗力唉；7、专用酸条款糟中约刮定或掌工程雕师同究意工黄期顺渠延的涂其他网情况稿。承包淋商可纽奉获得以工期当延长仅的情牢况工程破延误膨的分派类工程延误缺分类按原类因1.耐业主臭及工翼程师或合唯同变楚更引释起的垂延误2.秆承包朽商原朱因引约起的姨延误3.铜不可类控制生因素已导致洗的延斯误1.可索犁赔延涂误2.不可怖索赔势延误按结璃果按延误粒事件废之间佣的按延误污发生物的1.单一愁延误2.共同管延误3.交叉厕延误1.关键深线路银延误2.非关饿键线斑路延悔误时间恩关联与性时间勤分布工程谜延误凳的一支般处信理原甘则工程连延期岗的影增响因代素可璃以归材纳为焦两大滴类：（1闸）合棕同双听方均扛无过贯错的拖原因朴或因腾素而胶引起是的延尊误，盆主要指鸦不可预见尘的现劣场不冲利自爷然条强件和恶家劣气兴候条娱件等薯；（2详）麻由于伯业主嚷或工耗程师组原因脚造成魂的延度误。第一蒙类原具因，承播包商寺只能著要求蚀延长控工期锈，很盾难或莲不能西要求业蓝主赔返偿损叶失。第二镰类原绝因，假如酿业主旁的延责误已勾影响覆了关号键线冲路上横的工作，底承包化商既魄可要获求延核长工恩期，字又可桨要求抛相应凯的费泉用赔幼偿；如果票业主谅的延堪误仅椒影响摇非关伯键线犹路上龄的工旗作，峡且延慨误后秧的工作仍剥属非莫关键设线路吧，而聚承包析商能浪证明夹因此贵引起炮的损骡失或求开支，金如劳茫动窝览工、展机械尤停滞软费用雷等，览则承贫包商谜不能础要求苏延长工期症，但堵完全辉有可业能要采求费梨用赔思偿。共同酿和交战叉延蹄误的艰处理估原则共同驶延误：两考项或首两项佳以上锅的延睬误事铅件从泊发生沙到终壳止的壁时间吓完全河相同其。交叉顾延误：两滩个或惧两个族以上颈的延循误事致件从沃发生妨到终要止有转部分棍时间况重合俊。工期犯索赔益的依撕据1、合同般约定廊的工浴程总血进度虚计划扶；2、合同涝双方骡共同域认可极的详差细进效度计战划，绒如网沿络图钓、横设道图等；3、合同汉双方朽共同思认可鲁的月研、季棒、旬林进度聋实施显计划降；4、合同慎双方跪共同搅认可逐的对涌工期口的修盖改文腰件，其如会谷谈纪声要、僻来往信古件、靠确认扒信等经；5、施工日志、骨气象涉资料泳；6、业主崖或监傍理工薯程师苗的变背更指拘令；7、影响鉴工期慎的干蓝扰事物件；8、受干北扰后炎的实愉际工裕程进财度；9、其他渔有关竿工期瞒的资别料等灭。工期食索赔初的分陆析与膜计算工期络索赔垃的分院析1、原因瞧分析践。分装析引介起工车期延席误是诊哪一甩方的原因染，如桥果由职于承包人疲自身渣原因及造成劫的则煮不能叔索赔冠，反纲之则漂可索倘赔。2、网络圾计划驴分析返。运抽用网仁络计洋划（蒜CP极M）皇方法快分析器延误弄事件适是否发屋生在列关键牌线路井上，护以决架定延纱误是倒否可欺索赔认。3、业主朱责任捐分析括，确码定延烟误是靠否能梯索赔钻费用井。4、索赔披结果爱分析炊。在厌索赔询已经搬成立事的情围况下励，根偷据业赞主是雕否对工期释有特栋殊要兽求，个分析泛工期杨索赔袍的可仁能结本果。工期辫索赔轿计算虫方法1、析网络轿分析岗法：挪工期孙索赔扮值=舌新工立期-疫原工荡期2、谦比例床分析膜法：裙工期育索赔锐值=赏原合蝇同工皆期×附丝式加或前新增闯工程出量价林格/掩原合请同总年价平；工蜻期所阻配置陷=原壮合同盘工期湖×附凶加或台新增博工程币量/舅原工努程量某工秩程基问础施中工中丘，出战现了欢不利肺的地动质障友碍，璃业主亭指令蛮承包衬商进驳行处践理，叫土方枕工程领量由疼原来指的2搞76果0立竹方米纵增至西32并80壁立方号米，迁原定顶工期厦为4柳5天积，因辈此承粥包商双可提堤出的罪工期煤索赔猴为多婆少？若本指合同役规定胳，1武0%混范围遥内的斧工程摩量增改加为才承包牙商承省担的泡风险耍，则居工期呆索赔纵为多均少？案例态：工盘期延装长索糠赔我国武某水旦电站疫工程证的施厉工支乘洞，翻全长期30绞3m洪，地糕质条挺件比扁较复患杂，佛承包本商在芬开挖狸中遇盘到了滋断层小带，断层闯带宽候约6掌0m子，超过伪招标右时所昆预期疯的情闸况，给施昂工造护成极控为困逢难的练条件身。承准包商悼因此府改变冲投标弃报价宋文件涉中的愿施工劫方法绞，并虎经工衰程师疯同意荡，采坟用了柴迫开不挖、恨迫衬商砌的带“新库奥法炼”工圈艺施师工。浴从而烛，实遍际施爸工进沾度比徐原进度计划延长琴了4.暑5个诞月。索赔通依据承包勉商决鄙定调翠整钢胞管斜称井的敲施工幕进度，刊利用泳原计秧划中没的浮劳动工乎期，鞠可挽凝回1.脆5个渡月的左延误乳工期，同时笑，请确求工晚程师批准胁另外鸭3个私月的摔拖期，并袄补偿夫相应瞎费用软。索赔秧事件依据肃FI漂DI惑C条吴款：承包甲商有杏权提长出延老长工蝇期，并向工虽程师鼠发出辅通知准。1、施工黑支洞文开挖涝过程结中出讽现的洪不良炒地质男条件疾，超芬出了黑招标水时所勿预期的断眨层带份的宽候度，属于导不利即施工亭条件，并肉非承绪包商误的失啄误或缎疏忽飞所致砖，故确茧认属于蠢可原依谅的秀延误。2、这一摔不利娇的施娘工条趣件，颗也不汁是业神主及仙工程碌师所诊能预托见和盈控制昌的，不是累业主菜方面哑的错误。但甲唇方认葬为这案是一及个有搏经验秀的承唱包商壤应该恩合理叉预见到河的风侍险，因此造，只给江予延配长工驼期、但扛不予著补偿费用。3、根据筒以上鹿分析单，业所主批现准给捎承包穿商延循长工势期9卡0天川．但盘不进返行经议济补偿。索赔膨结果例：在开按挖基模坑过不程中,有两助项重锅大事干件使疾工期虑发生然较大辆拖延业：一馋是土篮方开经挖过著程中钳遇到宋了地盾勘资欺料中济未标明的地下翠管线吉，拆兵除地炕下管难线拖况延了否一定限的时谋间；凡二是跨施工损过程士中遇育到了若数天属季节首性大饱雨后顶又转弹为特辽大暴咐雨引惊起山帐洪暴悦发，被造成捧现场弊临时省道路尖、管飞网和摸施工柏用房偷等设涨施以讲及已竿施工数的部皱分基思础被焰冲坏政，施拖工设管备损蚂坏，引运进温现场桶的部灿分材世料被丛冲走番，乙脆方数南名施赞工人格员受刮伤，上雨后添乙方久用了虑很多规工时暴清理秩现场蹦和恢扎复施母工条弃件。剪为此此，乙虏方按脏照索隆赔程窗序提蜘出了谊延长什工期释和费援用补哭偿要道求。壁试问症如何炒审理勿？A：对捞于地利下管讽线，悼这是宴事先湿无法你估计淋的地祥质条普件变晓化，羽应给秩予乙尚方工拣期补武偿。（若殿合同告规定羞是属疾业主窝风险度，还气应补舍偿费皆用P深25沃6）B：对鼠于天叠气变惰化引邪起索五赔应棒分两下种情垦况处滚理：1、对于握前期合由于串季节床性大堡雨这添是一抚个有补经验疮的承顾包商钩预先蒙能够牧合理伐估计葬的因张素，丘应在买合同催工期秘内考鸭虑，待应有栽必要骂的雨顺季施弟工措宗施。帽由此插造成烫的工筑期和祝费用酬损失赛不能酬给予食补偿淋。2、对于物后期顾特大殿暴雨赞引起栽的山济洪暴僚发不继能视隶为一私个有只经验睛的承烟包商眨能够手合理弃估计球的因置素，溉应按不可厌抗力条件摆引起伐的索上赔问碎题。(P驼17经4）a.被冲坏馒的现堆场临辱时道特路、赢管网肾和施睁工用浊房等坛设施也以及拨已施喂工的桶部分虹基础显，被迟冲走鬼的部唯分材计料，逮清理革现场替和恢仓复施酿工条绿件等震经济清损失载应由墙甲方伍承担竿；b.损坏康的施旷工设川备，锡受伤数的施增工人庸员以炭及由姐此造义成的抚人员裳窝工院和设公备闲土置等剖经济嘱损失责应由震乙方伸承担。c.工期趋顺延该。某二冰级公补路工鹊程，录业主尚在招煮标文吃件中景提供寇资料青如下杀：2甩00识7年石5月立中旬缠地址极勘探娱资料艰，地耻下水歪位在佳地表时以下案4.令5米杏。1、滴承包芒商与戴20圈07熊年7脱月5院日某戏路段塘路基朗土方漫开挖龟，路来基设唐计高逮程为味地表列以下用4米吐，当页挖至赏3.庸5米陪时，变遇到宴严重币地下躺渗水违，不扒得不军安装匀抽水艘系统灶，并冈启动嚷达2恭0天互，增变加了舱排水护将水神费，倍并造秩成工杯期延玻长。2、砖承包推方于率20扛05晌年8过月1壮6日留开始住某路郑段路安基开由挖时奶，发桨现古允墓，赔承包绝方即蔽使通亲知了夜监理袖工程那师。萌由于洞进行絮考古匀挖掘锦，停郑工1淡5天殃，发股生停探工窝冲工费候，并便使工驱期延呼长。承包善商索捎赔：1、线业主船提供锣的水糖文地铸质资送料不被实，剃要求眨业主房诚赔付妇承包疑方额利外发堂生的较排水奸降水伍费，而延长度工期企。2、纠由于爆考古描挖掘绩，要龙求业袖主赔侧付窝俗工费额，延妈长工阀期。案例摘:加刊速施冷工索抵赔美国衣某工炎程公狱司承涝包建仗设一号栋大穗型办粪公楼嫌。按蜂原定惯施工表计划监，从通基坑线挖出靠的松技土要铃倒运津到需界要填博高的锡修车趁场。奋但在开工交初期领连降君大雨高，土合壤过更湿，无法研采用输这种棒施工贺方法江。承冷包商香多次案发出丹书面亡通知位，要岩求业负主给鸣予延绕长工暂期，象以便赚土壤属稍干护后再比按原直计划写实行唱以挖匠补填修的施才工方袭法。但业恐主不瓶同意境给予愤工期揪延长侄，坚境持认裹为：放在承宜包商队提交坝来自矮“认携可部兼门”暗(如睬美国起气象圾局)做的证群明文逃件证葱明该首气候饰确实专是非顷常恶饲劣之妙前，杂业主门不批首准拖唱期。为了适按期趁完成雄工程级，承开包商缸因此进不得赠不在拥恶劣裙天气铅期间梯继续矩施工彩，从大滨楼基成坑运要走开租挖出其的湿炭土，攀再从使别处粪运来属干土旋填筑啊修车虚场。这暖样形士成了蛛计划索外成辱本支甩出。承包感商因狡而向歪业主丑提出榆索赔恩，要滔求补脑偿额辰外的帅成本离开支满。在承剪包商均第一喘次提顶出延而长工尿期要冬求后惩的1愿6个塔月，业主译同意精因大段雨和摩湿土灰而延浮长工遗期，览但拒渡绝向妙承包烤商补捐偿额盗外的劣成本启开支逗，原因塌是在棚合同加文件领中并唯没有认为以挖骄补填渗的施罗工方卖法是洋唯一恒可行崇的。承包窄商认积为，留自己按业论主要各求进设行了沉加速娱施工阅，蒙枝受了假额外丹开支别亏损，但菌业主隐不同享意给色予补带偿，察故提过交仲愤裁。索赔笛结果仲裁主机关慢考察序了以间下实带际情疯况：1、承包已商遇浆到了可原葱谅的尺延误。承拉包商脏在恶宏劣天拜气条碍件下棚进行读施工掉；业主最飘终亦轻批准厚了工杰期延服长，善即承左认了蛮气候洞条件震特别庄恶劣震这一迷事实趁。2、业主秘未能摘在合称理时闪间内装批准卖工期胆延长。既习然现侮场的塌每个巨人都鸦知道榆土质过湿艰，不蠢能用乳于回鲁填，遇就没将有必病要要泥求来餐自“惯认可友部门顾”的延正式括文件标。3、业主会的行零为表咳明他废要求架承包谨商按享期建功成工挪程。负通过圈未及猪时批惹准延分长工期等搭其他饰行为建，业孙主有绍力地木表达瓦了希踢望按倡期完爬工的浓愿望各，这祖实质雀上已晌经有效近地指烤令承帝包商含加速俘施工杆，按贩期建介成工扇程，赔形成虑了可终推定则的加速摘施工指令。4、承包画商已社经证眯明，氏他实缴际上已已加速呢施工，并件发生厌了额外胜成本。以丈挖补填法耐是本译工程涉最合溪理的班施工口方法沸，它傻要比摸运出潮湿土猜、运与进干白土填摔筑的庄办法便景宜得学多。仲裁婚员同慎意承短包商犯的申自辩，佛要求井业主券向承博包商吉补偿撞相应酬的额毅外成姐本开支锹。第三再节骆费将用索疗赔费用趟索赔尖的含井义费用哨索赔废是指促承包好人在掉非自言身因处素影涝响下熟而遭窑受经右济损肺失时韵向业主提翼出补撇偿其茅额外摆费用加损失详的要跟求。费用浪索赔的特点1、费用剂索赔冶的成昨功与底否及勺其大却小事虹关承犬包商预的盈桌亏，唤也影捡响业叙主工程项疯目的轿建设偷成本搏，因组而费曾用索朝赔常乡丰常是叛最困冲难、剩也是常双方盯分歧屑最大的索驰赔。2、索赔岔费用电的计确算比雷索赔鹅资格悦或权僵利的覆确认贤更为津复杂堆。3、在工煎程实晴践中珍，常神常是浇许多芬干扰同事件突交织奇在一捧起，钩很难猛清楚甩、准磨确地划菠分开励。费用柿索赔膊的原五因业主程违约河。工程尊变更块。业主瞒拖延盘支付悠工程沃款或倚预付微款。工程犬加速婆。业主掉或工流程师枪责任黑造成熟的可索赔费用案的延僚误。非承路包人凡原因降的工程涛中断预或终镰止。工程仰量增超加。业主鼓指定悉分包剥商违值约。合同秀缺陷混。国家墙政策菌及法右律、搏法令酸变更惨等。费用殃索赔指的分堪类按照却工程恢惯例迟，承载包商究的索历赔准此备费惨用、窃索赔金额配在索腰赔处蹲理期劝间的