建设工程勘察合同

项目建设工程勘察合同〔岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探〕合同编号：xxA甲方（甲方）：乙方（乙方）：签订日期：

甲方（甲方）乙方（勘察人）甲方委托勘察人承担的地质勘察任务。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经甲乙双协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程建设地点1.3工程规模、特征：＿建设用地面积约平方米1.4工程勘察任务委托文号、日期：1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：＿详见《岩土工程勘察规范》及钻孔平面布置图中各项技术要求。1.6承接方式:＿按包工期、包质量、包安全、包文明施工、包税费形式1.7预计勘察工作量：第二条甲方应向乙方提供文件资料2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。2.3提供勘察工作范围已有的技术资料、钻孔位置图及工程所需的坐标与标高资料。2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。2.5甲方不能提供上述资料时，可要求乙方协助或代为收集。第三条乙方向甲方提交勘察成果资料乙方负责向甲方提交勘察成果资料一式九份，甲方要求增加的份数另行收取工本费。第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1开工及提交勘察成果资料的时间4.1.1本工程定于＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日进入现场进行第一阶段勘察，＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日提交第一阶段全部勘察成果资料，其余阶段勘察进场与提交成果时间由甲方按项目具体进度确定。4.1.2勘察工作期限以甲方下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、气候、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停、窝工等）影响现场施工三天以上时，工期顺延；其余原因按本合同第六条规定处理。4.2收费标准及付费方式4.2.1本工程工程量按实际钻孔累计深度计算，单价按元/米收取勘察费。勘察工程量以甲方到现场验收确认后的完成工作量为准。4.2.2勘察工程结束后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书，并进行工程结算，甲方接收勘察报告书及乙方提交的结算申请函后一月内，应按实际勘察工作量结清勘察费的80%；在勘察的工程基础施工完成并乙方提交结算申请函后一月内，结清勘察费的15%；在勘查的工程竣工验收完成并乙方提交决算申请函后一月内，结清剩余的5%勘察费。第五条甲乙双方责任5.1甲方责任5.1.1甲方委托任务时，应以书面形式向乙方明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。5.1.2由于甲方变更计划，或提供的资料不准确，或未按期提供勘察必需的资料或工作条件而造成勘察的返工、停工、窝工，甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用，影响乙方现场施工三天以上的，勘察工期顺延。因甲方原因而造成重大返工，应按乙方实际消耗的工作量增付费用，勘察工期顺延。5.1.3甲方若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，应征求乙方意见，确保提前的时间相对合理。5.1.4甲方应保护乙方的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，甲方不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，甲方应负法律责任，乙方有权索赔。5.1.5甲方有权对乙方的各阶段工作进度实施监督，乙方应在签订合同时明确各专业设计人员的安排并取得甲方认可。5.2乙方责任5.2.1乙方须完全同意我司《项目地质勘察及测量工程投标技术要求及报价要求》的所有内容并将其作为本合同的附件和内容。5.2.2乙方应严格按照甲方提供的建筑物红线图，勘察钻孔布置图准确放线定位，保证勘察报告中钻孔位置，钻孔岩样的准确。勘察单位放线后应通知我司验线，方可进行钻孔。5.2.3乙方应按照现行的标准、规范、规程和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果文件，并对其负责。勘察成果资料必须全面准确地反映地形、地质、水文等自然条件，结论与建议应是正确、经济、安全、合理、可行的。5.2.4乙方人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务、现场吃住等一切费用均由乙方负担。5.2.5生产现场机具的看守由乙方负责并负担费用。5.2.6乙方必须提前24小时通知甲方验收签证工程量。5.2.7配合甲方工程需要，分段提供相关地质情况的主要资料。5.2.8对施工安全承担全部责任。5.2.9乙方应根据政府的有关规定，积极做好项目工程竣工前的各项验收配合工作。5.2.10甲方在以后的基础施工中若发现实际地质与报告有较大差异，乙方应做出合理解释。若乙方不能做出合理解释或由于地质报告本身错漏或错误解释而导致设计或工程返工、补勘、工期延误、工程安全事故等，乙方应承担由此所产生的一切责任和费用，赔偿甲方的相应损失，并减收甚至免收勘察费。5.2.11乙方在施工中发现勘察方案有错误或严重不合理时，有责任及时书面通知甲方，甲方在十天内与有关单位商定，并提出修改或变更文件，乙方在接到工程变更或征得甲方同意后方可继续施工。5.2.12勘察的修改变更须经甲方代表签证后才有效。5.2.13乙方所提供的成果资料应按规定参加并保证通过相关的施工图审查，并应根据审查结论作出必要的调整补充。第六条违约责任6.1由于乙方原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求或未能通过相关施工图审查时，应在甲方规定的期限内自费返工，提供合格的成果报告，并对所造成甲方项目的工期延误承担赔偿责任。6.2甲方未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。6.3由于乙方原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收总勘察费的5%。延误超过15天，甲方有权解除合同，乙方应退回已收款项，并向甲方支付合同总价20％的违约金。第七条未尽事宜与补充协议本合同未尽事宜，经甲方与乙方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第八条其它约定事项8.1施工期间，勘察现场文明施工，安全生产由乙方负责。8.2施工期间，现场勘察人员的管理由乙方负责，各种手续应办理齐全。8.3任何勘察过程中的协调和配合费用，均由乙方承担。8.4施工期间，由于勘察人违反安全、文明施工以及当地政府部门的相关规定而引起的安全事故，骚乱、投诉事件，工伤、财产、误工损失，各种赔偿、罚款、处罚、法律责任等，均由乙方承担。8.5甲方可要求乙方按本项目开发进度分段勘察并提交勘察成果，若甲方认定乙方无法按时按质完成勘察任务以及提供满足工程需要和甲方要求的勘察成果，甲方有权终止执行本合同、取消乙方对本项目的勘察资格，重新物色胜任的勘察单位进行勘察。乙方除免收勘察费外，还应承担甲方因更换勘察单位所造成的损失。8.6本合同项下的通知，均按合同载明地址送达。若需要更改，更改方应提前十五日书面通知相对方，如更改方没有及时通知相对方，导致书面通知无法及时、准确送达的，更改方应承担因此产生的一切相关后果及法律责任。第九条纠纷的处理本合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，可向甲方所在地人民法院起诉。第十条合同的生效及终止本合同自甲乙双方签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；甲乙双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。甲方、乙方履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式份，甲方份、乙方份。甲方单位名称：乙方单位名称：（盖章）（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签