砖砌体工程施工合同_第1页
砖砌体工程施工合同_第2页
砖砌体工程施工合同_第3页
砖砌体工程施工合同_第4页
全文预览已结束

付费下载

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

砖砌体工程施工合同甲方甲方名称：[填写甲方名称]地址：[填写甲方地址]联系人及联系方式：[填写甲方联系人及联系方式]乙方乙方名称：[填写乙方名称]地址：[填写乙方地址]联系人及联系方式：[填写乙方联系人及联系方式]项目名称：[填写项目名称]工程概述：本项目为砖砌体工程，主要包括砌体墙体、隔墙、烟囱、炉灶等建筑构件。施工范围详见本合同附件。工程质量：所有工程应符合国家及地方有关规定，符合工程质量标准，达到优良的外观、材料、结构、功能性能和安全要求。施工期间，乙方必须采取安全防护措施，确保施工现场无人员伤亡和财产损失。乙方要对砌体墙体及其他砌体构件进行质量检查，确保砖结实牢固、没有破损和质量问题。合同的完成应以符合甲方验收标准为标志。施工进度和工期：本项目工期为[填写工期]自合同签订之日起执行，乙方在合同期限内承担完毕工程的法律责任。乙方应按照本合同约定的工期和进度，组织施工、采购材料、人力安排，并可在甲方批准下对工期和进度进行调整。若因乙方的原因导致工期延误，乙方应向甲方按照每天工程合同价款的千分之[填写占比]支付违约金。若因甲方原因导致工期延误，甲方应支付乙方相应的延期费用，费用按照每天工程合同价款的千分之[填写占比]支付。合同价款和支付方式：本项目合同价款为：[填写合同价款]元。合同价款包括所有工程量清单内的内容，以及治安、文明施工等费用。乙方应根据施工进度向甲方提出合理的材料采购、预付款等要求。甲方在确认材料情况和工程进度后，按照支付比例支付合同价款。乙方应提前向甲方提供相应的材料清单、收据及发票。合同价款中应包括根据合同约定应由乙方承担的税款和社会保险费用。本合同价款不包括因施工变更、增减工程等原因发生的费用，这些费用应另行协商确定。违约责任：乙方出现以下一种或多种情况之一的，属于违约行为：故意违反工程质量标准和技术规范；未经甲方同意，私自擅自停工或延误工期；故意隐瞒工程质量问题或材料质量问题；未按照合同约定完成工程，拒绝接受甲方验收；在施工过程中，未按照施工安全规定操作，导致人员伤亡或财产损失。若乙方属于以上违约行为之一的，甲方有权终止施工合同，并有权协商或直接扣除乙方预付款和合同价款，并要求乙方承担违约责任及相应的赔偿。法律适用：本合同的法律适用于中华人民共和国合同法及其有关规定。对本合同的履行发生争议的，双方应先协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院裁决。附件：工程量清单及说明砖砌体工程施工进度表以上所述，双方认可，签字盖章生效。甲方（盖章/签字）：______

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论