版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
劳务承包人工费合同书(完整版)资料(可以直接使用,可编辑优秀版资料,欢迎下载)
劳务承包人工费合同书(完整版)资料(可以直接使用,可编辑优秀版资料,欢迎下载)劳务承包人工费合同书用人单位:青海正源建设工程(互助县职业技术学校生产性实训基地建设项目工程项目部)﹤简称甲方﹥劳务承包姓名(代表)::身份证:﹤简称乙方﹥根据《劳动法》及有关法规,用人单位与劳务者经平等自愿,协商一致签订本合同地,确定劳动关系,明确双方权利和义务并共同遵守履行。一、合同期限:年月日至年月日。二、工作内容:1、劳务者同意项目安排在互助县职业技术学校生产性实训基地建设项目工程工地从事劳务承包外架手架工程工作(附:本合同书签订后提供进场人员名单、身份证)。2、劳务者在该岗位职责要求按项目部的指挥工程、编制进度计划,统一安排,调整劳动者协商一致,每道工序按规范进行,工程质量应达到建筑工程的质量标准,质量标准的评定按国家或行业的质量检验评定标准为依据,因承包人(劳务承包人)如工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任,双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担,双方均有的责任,由双方根据其责任分别承担。3、检查和返工劳务人员应认真按照标准规范和设计图纸要求及项目部依据合同发出的指令施工,随时接受项目部工程师的检查检验,为检查检验提供便利条件。在工程施工质量达不到约定标准的部分,一经发现,应要求拆除和重新施工,并安规定要求拆除和重新施工,直以符合约定标准.因达不到约定标准而返工造成重新施工的费用,由承包人自行承担,造成材料学浪费按原价五倍扣除材料费,并且工期不予顺延。4、甲方责任项目部应按约定提供图纸资料,及进行图纸技术交底,并按约定向劳务人员支付工程款。5、乙方责任(1)劳务人员必须服从项目部现场管理,按约定保质保量的完成施工任务,符合工期及质量要求。(2)遵守法律及行政规章、遵守各项规章制度,维护声誉,如发现故意损害声誉,严重违反纪律,违反协议内容的行为,有权给予经济处罚,直至终止合同。(3)劳务人员不得以任何理由采取吵闹、威胁等不当手段、擅自停工或消极怠工,否则,项目部有权责令其退场,一切后果由劳务者自行承担。(4)严禁材料的浪费,按施工现场项目部要求进行处罚。浪费材料及盗窃按原价的五倍罚款。6、安全及文明施工与管理
加强安全教育、防止安全事故的发生,由于不慎而引起的事故由劳务者负责(包括第三者)并承担一切经济责任。(1)乙方必须严格执行有关安全操作规范。(2)乙方不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工,否则后果自负。(3)工程需持有劳动部门核发的上岗证,持证上岗。(4)乙方在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷,由乙方自行处理并承担全部经济责任。(5)乙方在施工中,因无操作证违章施工,发生安全操作事故,由乙方全部承担。(6)乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理,因标准化管理不到们引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。(7)乙方应优先发放施工人员工资,不得拖欠,并处理好劳资纠纷及相关问题,不得因此影响施工,以及不得给甲方造成任何不良影响,否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。7、安全防护所有施工人员进入施工现场必须戴好安全帽、系好安全带。现场保持整洁,所有建筑垃圾及时处理干净,做到工完料净。8、违约责任(1)在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷,由劳务者自行处理并承担全部经济责任。(2)在施工工地上如发生打架、赌博、斗殴、喝酒闹事行为每人罚款元(元),情况严重者有权移交公安机关处理并令其离开本工地。(3)应严格遵守协议,如有违反,按本协议相关约定承担违约责任,如延误工期,每超过一天,按合同总价款的﹪承担违约金,或每天按元(元),向甲方支付违约金。(4)如出现质量问题,以违反本协议其它约定,乙方应赔偿给甲方造成的全部经济损失外,甲方可视具体情况,要求乙方按合同总价的1﹪-10﹪承担违约金。三、工程质量要求1、外脚手架按国家质量标准的评定以及国家和本行业标准。2、立杆、水平杆、剪刀撑严格按要求搭设,一层硬防护及水平网铺设按标准施工。3、外网牢固结实,拉干墙杆与建筑物按要求搭设。4、感观优良。四、承包内容(人工费工资)1、工程名称:互助县职业技术学校生产性实训基地建设项目工程。2、劳务承包内容:(1)本工程外架手架工程。(2)上料平台。(3)龙门架安装拆除。(4)材料方面:包括料场、平整场地、装卸车、材料堆放整洁。(5)地基临边防护。(6)室内临边防护,楼梯口防护。(7)水泥棚、搅拌机棚、钢筋料棚。五、合同价款支付1、采用一次性包死总价的固定价格方式。单价每平米人工费工资元(元),按工程量的实际面积计算。2、进度款,按每月工程进度完成人工费的70﹪支付人工费工资,待工程完工验收合格后,剩余的30﹪一月内结算支付清。3、如乙方无力履行合同,已完成合格工程按50﹪结算并承担总价10﹪的违约金,乙方自动退出施工现场;或乙方若中途离场,无论任何原因和理由,所干工程量不结算,并不支付工程款。4、乙方不按此协议执行,项目部有权拒绝支付人工费工资。本合同一式两份,由项目部和劳务者各执一份,签字盖章后生效。甲方:青海正源建设工程﹤互助县职业技术学校生产性实训基地建设项目工程﹥签字(盖章):乙方签字(盖章):年月日***********合同编号:LX20210315内部经营承包合同甲方:***************乙方:***********签订日期:****年**月**日内部经营承包合同书发包人:***************(以下简称甲方)承包人:********(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》,************工程承接的实际情况,遵循自愿、平等、公平和诚实守信的原则,经双方协商,确定熊洪武为项目的承包方。为明确双方的权利和义务,特订立本合同。第一条承包内容及承包方式1、承包内容:以业主提供的该项目的施工图为依据,具体承包内容详见甲方与业主签订的工程承包合同书。甲方与业主签订的承包合同书是本合同生效、执行的前提,其合同条款中的责任和义务乙方必须全部承担并严格履行。2、承包方式:①以外部工程造价(结算价)为基数,乙方上交甲方1%纯管理费(不含工程营业税及附加、个人所得税、企业所得税等全部费税)结算。余款作为乙方的承包价款。整个工程所需投入的全部直接成本、间接成本、以及费、税均由乙方负责承担。公司纯管理费以外的费税随各地税务机关政策变化而变化。②上交及税费按回款进度缴纳,但竣工验收前必须全部交清合同价的管理费,结算值出来后交清全部的管理费。第二条工程施工、经营管理1、确定为该工程项目总负责人、为该项目施工员、为该项目质检员、为该项目安全员,乙方必须确保上述工程技术人员在本工程施工期间不得从事其他项目工作,以保证该工程的顺利施工。甲方发现不符时,有权责令乙方限期整改,乙方如不服从甲方管理,甲方有权对乙方进行处罚,直至解除合同。2、乙方不得将本工程转包或肢解分包,否则甲方有权终止合同,并处以工程总价20%以内的罚款。3、工期:按对外合同工期要求执行。本工程定于年月日开工,年月日竣工,总工期为天。乙方必须保证工程合同约定工期实现,依据对外合同条款规定,属乙方造成工期延误的,甲方与业主合同中规定的处罚全部由乙方负责承担。4、本工程质量、文明、安全目标为按对外合同要求执行。未达到该合同目标的,乙方除接受甲方与业主约定的经济处罚外,还须承担按总结算值的1-3%的违约金(赔偿给甲方),达到合同约定目标,业主给予的奖励归乙方。5、施工现场安全生产管理①乙方进场开工前,必须按甲方要求及工程施工场地实际情况作好临时设施。其形象布置、使用标志必须执行公司的统一标准,且公司形象策划手册中几项主要内容必须完全符合并落实到位。②乙方在施工过程中,应自觉搞好安全生产、文明施工,并接受甲方的检查、验收。对乙方安全生产、文明施工现场验收不合格的,甲方职能部门有权暂停支付工程进度款或扣留工程保证金,乙方应积极进行整改,经甲方二次验收仍达不到合格要求的,乙方必须停工整改,直至符合要求为止,同时甲方有权增加乙方上交0.2-0.5%的管理费。乙方在停工期间造成的经济损失由乙方自行承担。③安全生产管理:乙方必须按国家的法规、标准、当地安全生产管理部门的规定,搞好施工现场的安全生产、安全防护工作,安全防护用品的采购应达到相关行业标准,自觉接受甲方的安全检查,服从甲方的管理。乙方施工现场作好安全防护管理及安全预控管理工作,杜绝火灾、中毒、重伤以上事故的发生。发生安全事故,乙方除承担处理事故的所有费用外,还必须接受甲方及有关管理部门的处罚,由发生安全事故而引起的法律纠纷,一切经济损失及法律责任均由乙方负责承担。6、工程技术、质量管理①乙方必须遵守国家行业管理规范,严把施工质量关,不断提高质量意识,确保达到合同质量要求等级目标。②乙方应自觉接受甲方职能部门的管理,甲方参与项目基础、主体、竣工阶段的验收,并依据公司管理规定,每月对项目进行质量检查(或对原材料、砼构件进行抽测),乙方应给予积极配合。如发现乙方有违章施工、偷工减料的行为或涉及影响主体工程结构安全等方面的问题,甲方有权下令整改、停工及处罚,乙方如坚持不改的,甲方有权终止合同,因乙方原因而造成的经济损失全部由乙方负责承担。③乙方必须接受甲方与业主签订的合同约定,搞好工程资料收集、装订、归档工作,如因工程资料问题而影响与业主合同的完成所造成的经济损失由乙方负责承担。④工程竣工后,业主支付工程尾款时,甲方留取5万元的竣工资料保证金(在保修金前留取),待乙方按甲方要求提交一套合格的竣工资料后再支付。7、工程经营管理:①乙方必须遵守甲方与业主签订合同中关于工程资金收付约定并承担相关责任。业主支付的项目资金乙方不得挪用,必须全额进入甲方的指定账户。资金必须用于该项目的成本支出,否则视同挪用公司资金。具体的支付控制办法按公司财务相关管理制度执行。②工程进度款及完工后的欠款,由乙方负责清收。业主支付的工程款必须全部进入甲方账户,甲方根据乙方施工情况拨付工程进度款。如乙方私自收取工程进度款而未进入甲方账户,在乙方没有纠正处理前,甲方有权停办工程相关手续,并用文字通知乙方限期整改,同时对乙方处以该笔资金额的5-10%罚款。③甲方对乙方收取的工程进度款,将按双方协定扣除乙方应上交的管理费、税金、管理者代表工资及其他来往欠款等,再按程序拔付给乙方。乙方上交甲方管理费应在工程外部结算完成后,业主支付的第一笔工程款或业主支付工程款达到合同总值的85%时支付完毕。④工程营业税及附加、印花税、个人所得税等均由乙方承担缴纳,甲方可在工程进度款中代扣代缴。⑤乙方不得以甲方的名义在当地和社会上赊欠材料、借贷资金等。乙方不按约支付人工工资、材料款项,造成经济纠纷、民工上访,债权人转向甲方讨债时,甲方有权督促乙方及时解决,必要时,冻结乙方工程进度款(或履约保证金),用以支付乙方债务。因此造成的不良影响或由此引发的相关费用由乙方承担,同时甲方视情节轻重对乙方予以处罚。a用工管理:劳务用工应与有资质的劳务队伍签订合同。b工资管理:按月造表发放,有民工的亲自签字或劳务公司合法有效手续方可。在乙方到甲方领取工程款时应提供相关手续。⑥工程履约保证金管理:a向业主交纳的工程履约保证金由乙方负责承担,业主返还履约保证金,必须先进甲方账户,乙方申请用于项目施工时,甲方可按工程款支付方法拨付给乙方。b乙方要求提取履约保证金(不用于本工程施工),符合下列条件,甲方应及时支付:(1)工程经营分析预测经济效益较好;(2)业主支付工程款能力无风险;(3)未发现乙方拖欠人工工资及材料款;(4)乙方垫入工程资金达到总价的30%以上;(5)施工现场无严重结构质量问题和安全隐患。⑦本项目的质量保修金按工程按对外合同约定执行预留。但工程完工后,甲方有权对工程进行初验,初验发现有质量隐患,甲方有权增加工程质量保修金额度。乙方应按国家行业规定及甲方与业主签订的合同条款约定承担保修责任。乙方不履行保修义务或不及时进行保修施工时,甲方有权派人进行保修,保修费用由乙方承担,并对乙方予以适当经济处罚,情节严重的甲方有权拒付工程尾款或保修金的剩余部分。法定保修期未满,业主提前支付保修金或保修金额度不足,甲方有权依据工程竣工后的使用情况,决定是否将保修金留置到保修期满或调整保修金额度(满足可能发生的保修费用)。保修期满,业主支付的保修金到账后,发生保修费用外的余额一次付清。第三条双方的权利和义务1、发包方(甲方)①对乙方的施工质量、安全生产、施工进度、资金按公司《技术质量管理制度》、《安全管理制度》、《财务管理制度》进行检查和监督,督促乙方按合同要求进行施工和管理。②当乙方的质量、安全没有按国家规范和标准要求、施工进度和资金管理没有按合同进行时,甲方有权责令乙方改正并进行处罚,情节严重的有权要求终止合同。进度和资金管理没有按合同进行时,甲方有权责令乙方改正并进行处罚,情节严重的有权要求终止合同。2、承包方(乙方)①存合同范围内,对本项目的施工管理和经营负全面责任,有权决定自己的组织机构和人事安排;有权依照规定招用和辞退职工;有权确定分配机制及工资标准。承担其招用人员而造成的各种纠纷。②履行合同中约定的各项条款,维护甲方的企业形象、信誉和利益。a现场安全、文明形象应达到甲方要求标准,未达到的,甲方可采取经济处罚或暂停支付工程进度款等方法促使乙方落实,并达到要求。b发生建管部门或行政部门整改以上的通知,造成不良影响的。甲方处罚乙方1000元以上/次。c建设单位、监理单位发出的停工通知、严重警告或针对公司发出整改的,甲方处罚乙方500元以上/次。d乙方拖欠民工工资或材料款的,对甲方造成不良影响,甲方除按第二条7.⑤办理外,并按拖欠额的20%以上予以处罚。③对施工质量、安全、工期负全面责任,保障甲方与业主合同条款中各项目标的顺利实现。④按照国家规定做好财务帐,依法缴纳各项费税。⑤自觉接受甲方的监督管理,严格执行合同条款,承担自身原因引起的一切违约责任。⑥负责编制施工组织设计或施工方案,办理施工中的技术、经济资料,并承担相关费用。⑦资料的上交:经济资料与技术资料的上交。a与业主订立工程承包施工合同前,应先订立内部合同,内部合同三份,分别存于全责承包负责人、经营科、各区域财务。b工程施工承包合同订立后,应上交公司二份合同原件。一份存档于经营科,此份用于查阅;另一份存档于各地办公室,此份为服务投标、申报税收及其它用途。中标通知书一份(原件)。c工程外部结算后,应将结算审计报告或项目最终结算书上交一份到公司财务,由财务交到经营科。d工程竣工后,必须交壹套完整的工程技术资料由甲方档案室存档。其中应含备案证副本原件、项目获奖原件、荣誉证书原件或奖杯等。e若乙方未按要求将技术资料、经济资料归档,甲方在应付进度款中留取10000-50000元/项保证金,资料交齐后可付。财务应按《经营管理制度》催收。⑧按合同实现资金计划,保证工程顺利进行所需要的资金。⑨组织结构验收,竣工验收并承担相关费用。⑩组织工程竣工结算并承担相关费用。eq\o\ac(○,11)承担保修期内的责任及费用。第四条合同的变更、解除和终止1、乙方未按本合同约定组建项目部的,经甲方书面通知改正,在书面通知发出后十五日内仍未改正的,甲方有权解除合同。2、乙方将工程转包或主要工程项目分包的,甲方有权解除合同。3、乙方现场施工质量、安全违反国家行业规范,或存在质量、安全隐患,经甲方书面通知整改而未整改的,甲方有权解除合同。4、乙方施工的工期,剔除业主签证认可的工期延缓因素外,与施工进度计划推迟30天(包括此数)以上的,并严重影响与业主的合同工期的,甲方有权解除合同。5、乙方不按合同约定交纳管理费的,经甲方书面催收通知发出十五日内仍未交纳的,甲方有权解除合同。6、乙方不按本项目资金管理的合同约定执行的,甲方有权解除合同。7、由于不可抗力因素或业主原因使甲方与业主合同解除后,经甲乙双方协商一致后可以解除本合同。8、乙方全部履行本合同规定的责任和义务后,甲乙双方可以终止本合同。9、本合同签订后,甲乙双方认为有必要补充或变更本合同的条款,以签订补充合同,作为本合同的附件。第五条风险管理1、承包负责人必须重视并加强分承包合同(材料、劳务、租赁)的控制管理,以及相应手续合法化的健全。劳务应与有相应资质的劳务公司订立合同,并有委托收款的相关条款。2、充分认识并重视与业主订立的施工合同条款的严肃性,合同性质、承包范围、结算条款、支付方法、市场风险均应仔细推敲。施工过程中的市场价格变化以及其它与经济、工期相关的手续均应及时办理。3、现场管理按公司内部相关制度执行。4、所有工程款均应进入公司指定帐户。未进公司账户,甲方有权采取催促、延期支付进度款。5、项目印章的雕刻、使用、回收严格按公司印章管理制度执行。6、项目备案的项目经理签字的管理。若公司委派该项目经理参与项目管理,则对外签字由项目经理本人签署。若没有委派该项目经理参与项目管理,则对外签字由派驻人员签署,其它任何人不得代签。7、严格执行公司《项目财务管理和经济风险管控办法》、《项目经营管控办法》等管理制度、办法、规定。第六条违约、处理措施及责任承担1、乙方违约、处理及责任承担:①乙方中标后,不与业主订立施工合同或向甲方提出不全责承包此项目的。乙方除投标保证金风险自担外,自愿按中标总价的1-1.5%补偿甲方信誉损失。有归责于业主方原因的除外。②现场管理严重偏离工程合同目标,目标不能实现或实现难度过大,导致业主方约谈甲方主要负责人(不论纠偏将采取何种严历措施:如更换项目经理、承包人、解除合同或提起诉讼等)或损失可能达到合同价款5%以上的。甲方有权视不同情形,采取下列相应措施进行处置,乙方完全认可并同意:a项目部管控力量薄弱:采取调整、撤换、增加管理人员或调整待遇等办法提高管控能力,增加的成本支出乙方完全认可并同意承担。b流动资金筹措不足:采取增加项目股东提高项目部资金实力。乙方可自寻合伙人,或甲方指定、推荐合伙人,签订项目合伙协议。其中:盈亏分配比例按各自投入本项目的公司账面资金比例确定,成本支出按项目直接实际且合理成本核定(核定不清的,以有利于新增股东的原则进行确定),后期的成本共同签字确认。项目工程款、贷款、借款均不得计入投入资金。c业主书面要求更换项目经理:乙方寻求项目经理为主,甲方协助。当乙方怠于寻求时,甲方有权代为寻求,其待遇标准甲方确定,费用及后果乙方自愿承担。d业主书面要求更换全责承包人:甲方重新选择项目承包人,乙方的项目投入按实际、合理且从甲方账面支出的直接成本(劳务、材料、租赁和项目相关费税)额度确定,以此为上限由新项目承包人进行返还,甲方与新项目承包人就该项目订立内部合同后,甲乙方内部合同关系自动解除。如核算有亏损的,亏损部份由乙方全部承担。e采取接管措施:施工组织、经营活动甲方派员接管,项目经济责任、盈亏风险由乙方全部承担。所有活动只要是有利于实现合同目标,承包人均应无条件认可。甲方派员的待遇由甲方确定,乙方完全认可并同意承担。f解除与业主方合同:如不宜采用上述措施,或采用上述措施的损失将比解除合同更大,甲方有权与业主解除合同,违约责任按1③条进行处理。③因乙方原因导致业主方解除合同,或因乙方原因而要求解除与业主方合同的,外部合同违约责任均由乙方自担,乙方自愿按合同总价为基数上交甲方管理费。④乙方经济管理混乱,或项目面临亏损风险的:甲方将清理项目资金往来,采取严格的支付控制流程,严控资金挪用,确保工程款支付至项目债权人。具体办法见财务相关支付管理规定。⑤乙方私刻、违反禁止条款使用公章,对乙方处以5000-10000元/次的罚款,责任及损失乙方个人自担,涉及违法的,移交司法机关处理。⑥乙方履行合同不当而发生纠纷,不及时处理将会迅速恶化或对公司经营、信誉产生较大负面影响。甲方有权代理乙方处理相关纠纷,处理结果乙方完全认可并同意承担全部责任与损失。乙方不积极处理或配合处理,自愿按纠纷额的10-20%补偿甲方信誉损失。甲方有权在工程款中优先扣除垫付资金、利息及信誉损失,乙方无条件认可并同意。⑦因乙方在承接和施工本项目的全过程中,造成主管部门或司法机关追究甲方有关责任时采取的没收、处罚措施的,其罚没甲方的经济损失由乙方全部承担。2、甲方违约及责任承担:①乙方各种管理达到甲方要求,甲方无故扣留项目进度款的,按应付金额日万分之五计息补偿乙方损失。如业主支付额度与项目实际投入资金差距过大,甲方有权采取分批支付,不承担资金利息补偿。②工程合同订立前,因乙方或业主方情况发生重大变化,工程合同的履行可能面临重大风险的,甲方有权拒签合同,且不承担任何责任和损失。第七条合同争议的解决合同在执行过程中出现争议的,依照下列方式解决:1、双方协商解决;2、向工程所在地人民法院提起诉讼。第八条甲方根据项目的体量、施工难度,并结合乙方的实力和技术力量情况,决定向本项目派驻一名管理人员:主要管理项目的相关印章,监督本工程的资金不被挪用。项目部所订立的合同均应传递一份给管理员。项目部应提供吃、住办公条件,月发工资5000元。此工资包含车费、通讯、法定假、年假、福利、劳保等费用在内。第九条其他1、乙方确保按合同工期办理工程验收和竣工备案,否则承担甲方证件的占用损失费,甲方按每月5000元收取。2、鉴于本项目的实际情况,工期、质量、安全等完成外部合同目标并达到甲方管理要求时,甲方给予0.1-0.5%的管理费奖励,在工程总结算时办理。第十条本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,自签订之日起生效。发包方:承包方:代表人:代表人:年月日劳动合同书编号:__甲方(单位):西安汉达房地产营销策划乙方(个人):_______________签订日期__2021__年_12_月_01_日
根据《中华人民共和国劳动法》,经甲乙双方平等协商同意,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。
一.劳动合同期限
第一条本合同期限类型为__一年___期限合同。本合同生效日期_2021年12_月_01日,终止日期_2021__年_01月_01日,其中试用期_三个月_。
二.工作内容和义务第二条乙方同意根据甲方工作需要,担任行政岗位工作。甲方可依照有关规定,经与乙方协商,对乙方的工作职务和岗位进行调整。第三条乙方应按照甲方的要求,按时完成规定的工作数量,达到规定的质量标准,并履行下列义务:1、遵守国家宪法、法律、法规;2、遵守甲方的规章制度;3、维护甲方的荣誉和利益;4、忠于职守,勤奋工作;5、履行保守甲方商业秘密,不得利用甲方的商业秘密为本人或其他经济组织和个人谋取不正当的经济利益。
三.劳动保护和劳动条件第四条乙方按照甲方规定的任务。第五条甲方负责对乙方进行政治思想、职业道德、业务技术、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和培训。四.劳动报酬第六条甲方的工资分配应遵循按劳分配原则,实行同工同酬。第七条在法定工作时间内,乙方完成规定的工作任务,甲方每月__15__日以货币形式足额支付乙方工资,工资不低于__2300__元/月,其中试用期间工资为_2000_元/月。第八条甲方安排乙方加班或延长工作时间的,按《劳动法》第四十四条和国家有关规定支付工资报酬。第九条由于甲方的原因,使乙方不能在法定工作时间内提供劳动的,甲方保证支付乙方的生活费不低于__300___元/月。五.保险福利待遇第十条甲乙双方应按国家和当地人民政府关于社会保障的有关规定交纳职工养老、失业和大病统筹及其他社会保险费用。甲方应为乙方填写《职工养老保险手册》。双方解除、终止劳动合同后,《职工养老保险手册》按有关规定转移。第十一条乙方患病或非因工负伤,其医疗期和医疗期满后关于本合同的办理,按照劳动部颁发的《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》执行。第十二条乙方因工负伤的工资和医疗保险等待遇按国家和当地人民政府有关规定执行。第十三条甲方为乙方提供以下福利待遇。六.劳动纪律第十四条乙方应遵守甲方依法规定的规章制度;严格遵守劳动安全卫生、工作制度和工作规范;爱护甲方的财产,遵守职业道德;积极参加甲方组织的培训,提高思想和职业技能。第十五条乙方违反劳动纪律,甲方可依据本单位规章制度,给予必要的纪律处分,直至解除本合同。七.劳动合同的变更、解除、终止、续订第十六条订立本合同所依据的法律、行政法规、规章发生变化,本合同应变更相关内容。第十七条订立本合同所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行的,经双方协商同意,可以变更本合同相关的内容。第十八条经甲乙双方协商一致,本合同可以解除。第十九条合同期内,甲方委派乙方到境内外甲方所属机构工作的,原有劳动合同仍然有效,但应和企业签订有关境内外工作的协议;经甲方批准,乙方到境内外非甲方所属机构担任一定阶段工作的,可由乙方与该机构签订有关协议。第二十条乙方有下列情形之一,甲方可以解除本合同:
1、在试用期间,被证明不符合录用条件的;
2、以欺诈手段订立本合同的;
3、严重违反劳动纪律或甲方利益造成重大损害的;
4、严重失职、营私舞弊,对甲方利益造成损失的;
5、泄露甲方商业秘密,给甲方造成严重损失的;
6、被依法追究刑事责任的;
7、不能胜任劳动合同约定的工作,经过培训或调整工作岗位仍不能胜任工作的;
8、乙方患病或非因工负伤、医疗期满后,不能从事原工作也不能从事甲方另行安排的工作的;
9、劳动合同订立时依据的客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行,经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的。第二十一条甲方按照第二十二条第7、8、9款的规定解除本合同时,应提前三十日以书面形式通知乙方。第二十二条甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营发生严重困难,应提前三十日向工会或者全体职工说明情况,听取工会或者职工的意见,并向劳动行政部门报告后,可以解除合同。第二十三条乙方有下列情形之一,甲方不能依据本合同第二十二条第7、8、9款和第十四条终止、解除本合同:
1、患职业病或者因工负伤,医疗终结,经市、区、县劳动鉴定委员会确认丧失或者部分丧失劳动能力的;
2、患病或非因工负伤,在规定的医疗期的;
3、女职工在孕期、产期、哺乳期的;
4、距法定退休年龄十年以内的职工;
5、复员退伍义务和建设征地农转工人中初次参加工作未满三年的;
6、法律、行政法规规定的其他情形。第二十四条乙方欲解除劳动合同,应当提前三十日以书面形式通知甲方,甲方在乙方完成业务以及清理完所办理的债权债务的情况下,可解除劳动合同。第二十五条有下列情形之一,乙方可以随时通知甲方解除本合同。
1、在试用期内的;
2、甲方以侵害乙方合法人身权利手段强迫劳动的;
3、甲方不能按照本合同规定支付劳动报酬或者提供劳动条件的;
4、甲方违反国家有关规定,劳动安全卫生条件恶劣,严重危害乙方身体健康的;
5、法律、法规规定的其他情形。第二十六条本合同期限届满,劳动关系即终止。甲乙双方经协商同意,可以续订劳动合同。双方当事人应当在本合同期满前天向对方表示续订意向。第二十七条订立无固定期限劳动合同
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2023年6月卫生资格考试呼吸内科非小细胞肺癌预防高频考点题及答案
- 阜阳市颍州区选调区内农村教师笔试真题2025
- DBJ33-T1361一2026 建筑与市政塔式起重机安全技术标准
- 2026 年初中秋季开学第一课红色经典诵读思政主题教育课件
- 2026年重庆市中考历史试卷(真题+答案)
- 某医药公司生产流程制度
- 建筑施工安全操作制度
- 广东省茂名市茂南区部分学校2025-2026学年七年级下学期期中生物试卷(含解析)
- 2026年中考语文备考:传统文化与创新表达(全题型总结+答题技巧+注意事项+考向预测)
- 中医药膳学考试题目及答案解析
- 卒中的中医课件
- 2019人教版高中数学A版 必修第2册《第十章 概率》大单元整体教学设计2020课标
- 最强-全国各地广播电台MMS地址
- 电力工程危险源辨识清单
- JJF(京) 68-2021 电能表现场校验标准装置校准规范
- 缠论-简单就是美
- QCT1177-2022汽车空调用冷凝器
- 初一数学上册有理数加减混合运算练习题及答案(共100题)
- 2024年浙江省眼镜验光员竞赛理论选拔考试题库(500题)
- 客舱服务(空中乘务专业)全套教学课件
- DB37T1854-2020山东省化工装置安全试车工作规范
评论
0/150
提交评论