一级建造师（一建工程法规）题库含完整答案【有一套】

一级建造师（一建工程法规）题库第一部分单选题(200题)1、在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是()。2016

A.债权

B.担保特权

C.所有权

D.用益物权

【答案】：C

2、某工程招标，下列具有相应资质的企业中可以参加投标的是（）。

A.甲公司与招标人有利害关系可能影响招标公正性

B.乙公司未在招标项目所在地注册

C.丁公司与丙公司单位负责人为同一人

D.戊公司与参加投标的另一家企业存在控股关系

【答案】：B

3、为防止因活动房屋产品质量不合格导致生产安全事故发生,施工现场临时搭建的装配式活动房屋,应当选择具有（）的正规生产厂家产品。

A.生产许可证

B.安全许可证

C.销售许可证

D.产品合格证

【答案】：D

4、根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》，全部或部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额()左右的比例预留保证金。(2015真题)

A.3%

B.5%

C.10%

D.15%

【答案】：A

5、行政责任的承担方式包括行政处罚和()。

A.行政复议

B.行政处分

C.行政赔偿

D.行政许可

【答案】：B

6、按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011的规定，下列符合建筑施工过程中场界环境噪声排放限值的是()。

A.昼间75dB(A)，夜间55dB(A)

B.昼间70dB(A)，夜间55dB(A)

C.昼间75dB(A)，夜间60dB(A)

D.昼间70dB(A)，夜间60dB(A)

【答案】：B

7、施工企业的下列行为中属于资质不良行为的是（）。

A.以他人名义投标，骗取中标的

B.施工单位取得资质证书后，降低安全生产条件的

C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装，拆卸施工起重机械的

D.需持证上岗的技术作业人员未经培训、考核、未取得证书上岗，情节严重的

【答案】：D

8、关于印花税的说法,正确的是（）。

A.营业账簿免纳印花税

B.应纳税额不足5角的,免纳印花税

C.纳税人根据应纳税凭证的性质,分别按比例税率或者按件定额计算应纳税额

D.财产所有人将财产赠给政府、社会福利单位、学校所立的书据应交纳印花税

【答案】：C

9、甲建筑公司与乙房地产开发公司签订一建设工程承包合同，合同规定由甲公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法，若甲已公司就工程款支付发生争议，甲公司起诉至人民法院，要求乙公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应（）。

A.对该诉讼请求予以支持

B.对该诉讼请求不予支持

C.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持

D.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持

【答案】：C

10、关于工程建设项目是否必须招标的说法，正确的是()。

A.使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标

B.施工单项合同估算价为人民币100万，但项目总投资额为人民币2000万元的工程建设项目必须进行招标

C.利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的建设工程项目可以不进行招标

D.需要采用专利或者专有技术的建设工程项目可以不进行招标

【答案】：C

11、建设工程质量监督部门对某施工项目进行检查时，提出了若干检查要求，其中不属于质量监督部门职权范围的检查内容是()。

A.要求出示施工项目经理和技术负责人的资格证书

B.要求提交质量保证体系和质量责任制度文件

C.抽查施工中主要建筑材料的质量

D.检查劳动合同履行及劳动保护情况

【答案】：D

12、有关建设工程财产保险的说法，正确的是()。

A.建设工程保险标的危险程度显著增加的，保险人只可以要求增加保费，不可以解除保险合同

B.保险人对财产保险的保费，不得用诉讼方式要求投保人支付

C.财产虽然没有全部损毁或者灭失，但修理费用将超过赔偿金额的，也应当按照全损进行索赔

D.如果一个工程项目同时由多个保险公司联合承保，被保险人可以向其中任意一家索赔

【答案】：C

13、法律责任以()为前提。

A.法律认定

B.法律后果

C.法律义务的存在

D.承担方式

【答案】：C

14、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程意外伤害保险的期限()

A.自保险合同生效之日起至保险合同解除止

B.自施工合同订立之日起至施工合同履行完毕止

C.自实际施工之日起至竣工结算完毕止

D.自工程开工之日起至竣工验收合格止

【答案】：D

15、行政责任的承担方式包括行政处罚和()（2012）

A.行政复议

B.行政处分

C.行政赔偿

D.行政许可

【答案】：B

16、关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法,正确的是（）。

A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的,不受仲裁时效期间的限制

B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解,调解不成的,才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁

C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年

D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算

【答案】：A

17、根据《企业所得税法》，下列收入中，应当征收企业所得税的是（）。

A.利息收入

B.依法收取并纳入财政管理的政府性基金

C.依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费

D.财政拨款

【答案】：A

18、同其他知识产权不同，商标专用权的内容只包括()。

A.著作权

B.署名权

C.人身权

D.财产权

【答案】：D

19、根据《绿色施工导则》对提高用水效率作出规定，下列说法错误的是()。

A.施工中采用先进的节水施工工艺

B.施工现场喷洒路面，绿化浇灌不得采用市政自来水

C.养护用水应采取有效的节水措施，严禁采取无措施浇水养护混凝土

D.施工现场供水管网根据用水量设计布置，采取有效措施减少管网和用水器具的漏损

【答案】：B

20、《水污染防治法》规定，企业事业单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向（）或者环境保护主管部门报告。

A.省级人民政府

B.事故发生地的市级以上地方人民政府

C.上一级人民政府

D.事故发生地的县级以上地方人民政府

【答案】：D

21、甲公司于2015年5月以每吨1000元的价格购买了乙水泥生产厂的一批水泥，合同约定5月20日将这批水泥送抵指定地点。但直到6月10日甲公司才收到这批水泥，此时市场价格已涨至每吨1200元，则此时甲公司应按()结算水泥货款。

A.执行新价格

B.执行原价格

C.甲承担少部分差价

D.乙承担一半差价

【答案】：B

22、下列关于建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的责任承担，说法正确的是()。

A.应由施工单位承担全部责任

B.应由建设单位承担全部责任

C.应由建设单位和施工单位承担连带责任

D.建设单位和施工单位证明自己没有过错，在任何情况下都无需承担赔偿责任

【答案】：C

23、某建筑施工企业2018年6月1日向建筑物资公司租用了一批脚手架，租期1年。2018年7月1日，由于资金紧张，建筑物资公司提出将脚手架卖给建筑施工企业，双方于2018年7月10日签订了买卖合同。则该建筑施工企业从()开始对脚手架拥有所有权。

A.2018年6月1日

B.2018年7月1日

C.2018年7月10日

D.2019年6月1日

【答案】：C

24、当仲裁庭由3名仲裁员组成时，其中首席仲裁员应由（）。

A.仲裁委员会主任指定

B.仲裁庭指定

C.一方当事人选择

D.仲裁委员会指定

【答案】：A

25、《安全生产法》规定，因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权向（）提出赔偿要求。

A.上级主管部门

B.本级人民政府

C.本单位

D.监理单位

【答案】：C

26、施工单位向监理单位提交《建筑节能分部工程质量验收表》并进行质量评估后,应由（）签字确定验收结论。

A.监理工程师及项目总监

B.总监理工程师

C.专业的质量检查员

D.项目技术负责人

【答案】：A

27、下列关于保证方式的说法，不正确的是()。

A.一般保证，是指当事人在保证合同中约定，当债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的保证方式

B.一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担保证责任

C.连带保证，是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证方式

D.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人在要求债务人履行债务后，才能要求保证人承担保证责任

【答案】：D

28、关于我国土地法律制度,下列说法正确的是（）。

A.我国实行土地的社会主义公有制是指全民所有制

B.全民所有即国家所有土地的所有权由国务院和各级地方政府代表国家行使

C.根据土地用途,可以将土地分为农用地、工业用地、建设用地和未利用地

D.我国严格限制农用地转为建设用地,控制建设用地总量,对耕地实行特殊保护

【答案】：D

29、某建设单位暗示施工、监理单位违反国家规定，降低工程质量，造成重大安全事故的行为是（）。

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.重大质量事故罪

D.工程重大安全事故罪

【答案】：D

30、甲的注册申请被批准后，省建设厅向他颁发了注册证书和执业印章。根据规定，甲具有下列（）情形时，其注册证书和执业印章将失效。

A.注册有效期满未延续注册

B.因工作调动办理变更注册手续

C.申请专业增项注册未得到批准

D.所在聘用单位被降低资质等级

【答案】：A

31、甲方与乙方签订了一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据我国《仲裁法》规定，乙方可以向（）的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。

A.仲裁委员会所在地

B.合同签订地

C.乙方所在地

D.建设工程所在地

【答案】：A

32、某项目的设计任务由甲设计院承担，其在设计时应该根据（）进行设计。

A.建设单位的意愿

B.类似已完工程

C.勘察设计成果文件

D.类似地区的水文地质情况

【答案】：C

33、某工程总承包项目，总承包企业仅具有设计甲级资质，说法正确的是()。

A.应当将合同内的施工任务全部分包

B.可以将设计任务全部分包

C.应当自行完成主体结构施工

D.应当具有安全生产许可证

【答案】：A

34、供应商在供应水泥运输途中发生泥石流造成交通中断，迟延运输10日，给施工方造成损失。下列说法中错误的是（）。

A.供应商应及时通知施工方

B.施工方接到通知后有义务防止损失扩大

C.施工方因止损产生的费用由双方合理分担

D.施工方接到通知后没有采取止损措施，扩大的损失自行负担

【答案】：C

35、根据《建设工程质量管理条例》，设计文件中注明的工程合理使用年限应从()之日起算。

A.施工许可证办理

B.缺陷责任期结束

C.工程竣工验收合格

D.质保期结束

【答案】：C

36、甲施工企业与乙材料供应商订立了一份货物买卖合同,甲施工企业请求乙材料供应商交付货物乙材料供应商求甲施工企业支付货款,则甲施工企业和乙材料供应商行使的权利分别是()

A.物权、债权

B.债权、物权

C.物权、物权

D.债权、债权

【答案】：D

37、自然人张某通过签订合同授权自然人李某代理其进行证券投资，根据我国代理法律制度，()不会导致代理权终止。

A.张某丧失民事行为能力

B.李某死亡

C.张某取消委托合同

D.李某丧失民事行为能力

【答案】：A

38、建设工程合理使用年限是指从()之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。（2014）

A.施工许可证办

B.工程竣工验收合格

C.预验收合格

D.质保期结束

【答案】：B

39、依据:《建设工程质量管理条例》的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是()。

A.建设单位拨付工程款

B.施工单位实施隐蔽工程

C.商品混凝土用于基础工程

D.大型非标构件进行吊装

【答案】：A

40、关于两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，下列说法正确的是（）。

A.建筑施工企业可以超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程

B.建筑施工企业可以允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书承揽工程

C.应当按照资质等级高的单位的资质等级范围承揽工程

D.应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程

【答案】：D

41、关于建设工程质量保修的说法，正确的是()。2017真题

A.不同类型的建设工程，质量保修范围不同

B.合同约定的保修期限不能高于法定保修期限

C.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关

D.建设工程保修期的起始日是工程实际竣工之日

【答案】：A

42、某综合楼工程由A企业总承包，其中消防工程由B企业分包。B企业于自检合格后，于2006年5月1日向A企业申请竣工验收，消防分部工程于经2006年5月5日由当地公安消防机构进行了验收，A企业于5月8日向建设单位提出竣工验收申请，建设单位于5月15日组织了竣工验收，验收合格，工程交付使用。则该消防工程的保修期始于2006年（）。

A.5月1日

B.5月5日

C.5月8日

D.5月15日

【答案】：D

43、某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币1.2亿元，则要求投标方提供的投标保证金数额最高应为（）元。

A.240万

B.120万

C.80万

D.20万

【答案】：C

44、根据《招标投标法》，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在（）（2013）

A.评标截止时间前

B.评标开始前

C.提交投标文件的截止时间前

D.投标有按期自

【答案】：C

45、施工单位在施工中未采取专项保护措施,给毗邻建筑物造成损害。建设行政主管部门不能给予的处罚是()。

A.责令停业

B.罚款

C.责令限期改正

D.责令赔偿损失

【答案】：D

46、甲、乙双方签订了一份车辆买卖合同，约定甲方将一辆轿车以80万元卖给乙，乙在签订合同后第二天支付40万元作为定金。甲方收到定金后反悔，拒绝把车卖给乙，则乙可以要求甲方返还（）元。

A.56万

B.80万

C.32万

D.72万

【答案】：A

47、下列关于委托代理说法正确的是()

A.数人为同一代理事项的代理人的,应当分别行使代理权,当事人另有约定的除外

B.委托代弋理又称“意定代理”或“任意代理”

C.委托代理授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间,并由代理人签名或者盖章

D.代理人知道或者应当知道代理事项违法仍然实施代理行为,由代理人独自承担法律责任

【答案】：B

48、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.5

B.15

C.10

D.30

【答案】：B

49、根据《节约能源法》的规定，以下关于建筑节能的表述，错误的是（）。

A.企业可以制定严于国家标准的企业节能标准

B.国家实行固定资产项目节能评估和审查制度

C.不符合强制性节能标准的项目不得开工建设

D.建筑工程的监理单位可以不遵守建筑节能标准

【答案】：D

50、小刚未满17周岁即应聘于某施工单位，下列关于此事说法正确的是()。

A.小刚未成年，签订劳动合同属于无效劳动合同

B.因为是临时工作，可以不签劳动合同

C.不得安排小刚从事有毒有害的劳动

D.可以安排小刚从事有毒有害的劳动，但必须保证安全

【答案】：C

51、关于视听资料的说法，正确的是()。

A.侵害他人隐私的视听资料，不能单独作为认定案件事实的依据

B.安装窃听器获得的视听资料，不能单独作为认定案件事实的依据

C.存有疑点的视听资料，不能单独作为认定案件事实的依据

D.未经当事人同意私自录制的视听资料不能作为证据

【答案】：C

52、下列主体中属于法人的是()。2017真题

A.某施工企业项目部

B.某施工企业分公司

C.某大学建筑学院

D.某乡人民政府

【答案】：D

53、女大学生孙某毕业后被企业录用。.孙某为了锻炼自己，主动要求到最苦、最累、最脏的岗位上工作。企业可以满足她的要求，但不得安排的工作是()。

A.高处高温工作

B.低温、冷水作业

C.夜班劳动

D.矿山井下作业

【答案】：D

54、根据《消防法》,除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建设工程消防验收,()。

A.施工企业应当向公安机关消防机构申请消防验收

B.建设单位应当先行备案后,方可进行消防验收

C.建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案

D.可以不经过消防验收,由公安机关消防机构进行抽查

【答案】：C

55、关于安全生产许可证的管理，下列说法中错误的有()。

A.未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动

B.对没有取得施工许可证的企业，不得颁发安全生产许可证

C.审核发放施工许可证时，应当对施工企业的安全生产许可证进行审查

D.发证机关发现企业不再具备相应条件的，应暂扣或吊销其安全生产许可证

【答案】：B

56、关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是()。2016

A.安装期保险期限的始终或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日

B.安装工程一切险对旧机械设备不负考核期的保险责任，但需承担起维修期的保险责任

C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限

D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始

【答案】：D

57、某施工企业于2009年3月10日取得安全生产许可证，则该证于（）到期。

A.2011年3月10日

B.2012年3月10日

C.2013年3月i0日

D.2014年3月10日

【答案】：B

58、根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列建设工程中，需要办理施工许可证的有()。

A.抢险救灾及其他临时性房屋建筑

B.农民自建低层住宅

C.按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程

D.工程投资额在50万元以上的建筑工程

【答案】：D

59、关于不可移动文物保护的说法，正确的是()。

A.尚未核定公布为文物保护单位的由省级人民政府予以登记

B.文物保护单位的周围不得设立建设控制地带

C.历史文化名城的保护办法由国务院制定

D.在历史文化名城范围内可以进行采石活动

【答案】：C

60、下列不属于《安全生产法》适用范围的情形是（）

A.船只水上交通安全

B.深基坑支护安全

C.高层住宅项目的高空作业安全

D.爆炸物品存储安全

【答案】：A

61、关于增值税应纳税额计算的说法,正确的是()

A.纳税人兼有不同税率的项目,应当分别核算不同税率项目的销额:未分别核算销售额的,从低适用税率

B.小规模纳税人发生应税销售行为,实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法,可以抵扣进项税额

C.当期额小于当期进项税额不足抵扣时,其不足部分不再结转下期继续抵扣

D.纳税人销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产,应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额

【答案】：D

62、根据《民法典》，分期付款的买受人未支付到期价款的最低金额达到全部价款的（），出卖人即有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。（2013）

A.1/3

B.1/2

C.1/5

D.2/3

【答案】：C

63、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，除了交通事故、火灾事故外，自事故发生之日起()日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。（2013）

A.15

B.20

C.30

D.40

【答案】：C

64、招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜，并遵守《招标投标法》关于（）的规定。

A.招标人

B.投标人

C.评标人

D.招标人和投标人

【答案】：A

65、某施工电梯因缺少专业机构检测标准即投入使用，建设行政主管部门对其作出查封、扣押的决定，该决定属于(),至少应由()行政执法人员实施。

A.行政处罚，2名

B.行政处罚，3名

C.行政强制措施，2名

D.行政强制措施，3名

【答案】：C

66、法律效力等级是正确适用法律的关键，下述法律效力排序正确的是（）。

A.国际条约>宪法>行政法规>司法解释

B.法律>行政法规>地方性法规>部门规章

C.行政法规>部门规章>地方性法规>地方政府规章

D.宪法>法律>行政法规>地方政府规章

【答案】：D

67、根据《建筑法》，建设单位因故不能在施工许可证规定的期限内开工的，应当向发证机关申请延期，申请延期的次数最多为（）次。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：B

68、当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是()。

A.代理人超越代理权订立的合同

B.因重大误解而订立的合同

C.造成对方人身伤害，财产损失可以免责的合同

D.以合法形式掩盖非法目的合同

【答案】：B

69、（2019年真题）根据《招标投标法》，可以确定中标人的主体是（）

A.经招标人授权的招标代理机构

B.招标投标行政监督部门

C.经招标人授权的评标委员会

D.公共资源交易中心

【答案】：C

70、因使用单位使用不当造成的建筑物损坏问题，先由施工单位负责维修，其经济责任由()负责。

A.使用单位与建设单位

B.使用单位

C.施工单位与使用单位

D.使用单位与设计单位

【答案】：B

71、2005年7月22日，某施工现场为了浇筑钻可孔桩而钻了8处深20米、宽15米的坑。为了避免有人掉入坑中，在坑边设立了明显的警告标志，但是当晚这些标志被人移走，工人孙某看到坑旁没有了警告标志，感觉缺少了警标后容易出现安全事故，于是通告了自己宿舍的工友，提醒他们小心。次日，有工人落入坑中，造成重伤，孙某违背了（）义务。

A.危险报告

B.遵守安全生产规章制度的

C.批评和检举、控制

D.接受安全生产教育培训的

【答案】：A

72、根据招投标相关法律规定，在投标有效期结束前，由于出现特殊情况，招标人要求投标人延长投标有效期时，（）。

A.投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保证金

B.投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保证金

C.投标人不得拒绝延长，但可以收回其投标保证金

D.投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证金

【答案】：B

73、根据我国民法典律制度，关于抵押权实现的说法，正确的是()。

A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿

B.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿

C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿

D.同一财产向两个以上债权上抵押，抵押合同以登记生效的，拍卖、变卖抵押物所得价款按债权比例清偿

E.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿

【答案】：A

74、下列法律责任的承担方式中,属于行政处分的是()

A.降级

B.罚款

C.责令停产停业

D.取消投标资格

【答案】：A

75、发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，（）。

A.视为拒绝竣工结算文件

B.视为认可竣工结算文件

C.承包人重新提出竣工结算文件

D.待争议解决后再进行结算

【答案】：B

76、下列关于建设工程代理行为的设立说法正确的是（）。

A.建设工程的承包活动可以委托代理

B.建设工程中的诉讼代理人必须由具有律师资格的人担任

C.代理委托书授权不明的,被代理人应当向第三人承担民事责任,代理人负连带责任

D.代理行为只能由自然人担任代理人,法人不能担任代理人

【答案】：C

77、以下各项中，属于监理单位主要安全责任的是()。

A.组织专家论证、审查深基坑专项施工方案

B.施工单位拒不整改安全隐患时，及时向有关主管部门报告

C.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料

D.提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议

【答案】：B

78、施工单位在施工过程中为了节省材料费用降低工程的质量标准，造成重大安全事故，施工企业构成()。

A.工程重大安全事故罪

B.重大责任事故罪

C.重大劳动安全事故罪

D.串通投标罪

【答案】：A

79、注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，()年内不予注册；造成重大事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

A.3

B.5

C.1

D.10

【答案】：B

80、关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是()。

A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业

B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准

C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准

D.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部门批准

【答案】：C

81、根据《建筑法》的规定，()工程在施工前必须办理施工许可证。

A.投资额为25万元的低层住宅

B.造价为600万元的抢险救灾

C.总投资5000万元的军用房屋建筑

D.建筑面积为8000m2的市政广场建设

【答案】：D

82、李某未满17周岁，即应聘于甲施工单位，甲施工单位不得安排李某从事的工作是（）。

A.高处工作

B.矿山、井下作业

C.夜班劳动

D.低温、冷水作业

【答案】：B

83、关于工程建设中民事责任承担的说法，正确的是()。

A.发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款应当按照当地市场价格

B.承担民事责任的方式多样，可以单独适用，也可以合并适用

C.施工合同中承担民事责任是行政处罚的前提

D.罚款是民事责任的承担方式之一

【答案】：B

84、根据《建筑法》的规定，以下关于建筑工程的发包、承包方式的表述，正确的是()。

A.建筑工程的发包方式只能采用招标发包

B.未经发包方同意且无合同约定，承包方不得对劳务作业进行劳务分包

C.联合体各成员对承包合同的履行承担连带责任

D.施工总承包单位有权将单位工程的主体结构发包给符合资质的分包单位

【答案】：C

85、下列关于调解的说法，错误的是()。

A.人民调解的组织形式是人民调解委员会

B.行政调解属于诉讼外调解

C.在仲裁调解书签收前当事人不得反悔

D.法院调解是在双方当事人自愿的基础上进行的调解

【答案】：C

86、水泥厂为承包商供应水泥,承包商已经支付了全部货款。’交货时承包商因水泥厂交货时间比合同约定晚了两天而要求支付违约金，水泥厂表示拒绝并把水泥卸放在合同约定的地点。第二天上午乌云密布，下午天降暴雨把部分水泥淋湿硬化。则该部分损失

A.由水泥厂承担

B.由承包商承担

C.由水泥厂和承包商共同承担

D.由承包商向水泥厂索赔

【答案】：B

87、建设工程因故中止施工一年者，恢复施工时，该建设单位应当（）。

A.报发证机关核验施工许可证

B.重新领取施工许可证

C.向发证机关报告

D.向发证机关备案

【答案】：A

88、甲公司按合同约定向乙公司提供50吨水泥，但乙公司在收货时发现水泥的数量实为55吨。于是乙公司委托运输公司退回了多收的5吨水泥。就此，甲公司有义务向乙公司支付相关费用，这是基于（）。

A.合同之债

B.侵权之债

C.无因管理之债

D.不当得利之债

【答案】：C

89、关于设计单位的权利的说法，正确是（）。

A.为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计

B.有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商

C.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成

D.设计深度由设计单位酌定

【答案】：B

90、当事人对仲裁协议的效力有异议的，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由（）。（2016）

A.受案的仲裁委员会决定

B.仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定

C.工程所在地的基层人民法院裁定

D.合同签订地的中级人民法院裁定

【答案】：B

91、根据《文物保护法实施条例》，关于文物保护单位保护范围的说法，正确的是()。2016

A.设区的市文物保护单位由设区的市文物行政部门划定保护范围

B.自治州级文物保护单位由自治州城乡规划行政部门划定保护范围

C.全国重点文物保护单位由国务院文物行政部门划定必要的保护范围

D.县级文物保护单位由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围

【答案】：D

92、《标准化法》按照标准的级别不同，把标准分为四项，其中不包括（）。

A.部门标准

B.国家标准

C.企业标准

D.行业标准

【答案】：A

93、关于项目经理的说法，正确的是()。2014

A.项目经理的权力来自于企业法人的授权

B.施工项目可以设有项目经理

C.项目经理具有相对独立的法人资格

D.由项目经理签字的材料款项未及时支付，材料供应商应以项目经理为被告进行起诉

【答案】：A

94、下列情形中，产生合同之债的是()。

A.施工企业与监理单位恶意串通造成建设单位损失

B.建设单位与施工企业签订施工承包协议书

C.施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人

D.施工企业将本应当汇给甲的设备租赁款汇给了乙

【答案】：B

95、根据《民法典》的规定，撤销要约的通知应当在()到达受要约人。

A.双方订立正式合同之前

B.要约人实际履行合同之前

C.受要约人发出承诺通知之前

D.受要约人发出的承诺通知到达要约人之前

【答案】：C

96、关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主持权利的说法，正确的是()。2017

A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持

B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任

C.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任

D.承包人的保修责任可以免除

【答案】：C

97、某施工现场发生触电事故，导致2人死亡，1人受伤，事故调查组经仔细调查后提交了事故调查报告并附有关证据资料，则负责事故调查的人民政府应自收到报告后()日内作出批复。

A.15

B.20

C.30

D.45

【答案】：A

98、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业申请安全生产许可证时，应当向住房城乡建设主管部门提供的材料是（）。

A.企业资质证书

B.营业执照

C.审计报告

D.安全生产承诺书

【答案】：B

99、根据国家有关消防法桂的建设工程安全生产法规，施工单位应当建立施工现场消防组织并且至少每（）组织一次演练。（2014）

A.一季度

B.半年

C.一年

D.两年

【答案】：B

100、甲公司把A、B两栋楼工程发包给乙公司施工，乙公司私下把B楼的施工任务转包给丙公司，丙公司又把B楼的外装修工程分包给丁施工队完成。工程完工后甲公司付清了乙公司工程款，但是丁施工队没有拿到工程款，准备起诉。下面的说法中，不正确的是（）。

A.丁施工队是B楼外装修工程的实际施工人

B.甲公司没把工程款给实际施工人，应当承担还款责任

C.丁施工队可以起诉丙公司、乙公司及甲公司

D.丁施工队只可以起诉丙公司

【答案】：D

101、仲裁协议应当具备的内容是()。(2015真题)

A.仲裁事项、仲裁员、选定的仲裁委员会

B.请求仲裁的意思表示、选定的仲裁委员会、仲裁事项

C.仲裁事项、仲裁规则、选定的仲裁委员会

D.仲裁事项、仲裁地点、仲裁规则

【答案】：B

102、根据《循环经济促进法》,属于国家推广使用的建筑材料的是（）。

A.黏土砖

B.袋装水泥

C.现拌砂浆

D.预拌混凝土

【答案】：D

103、对于地方性法规、部门规章而言，同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由（）裁决。

A.制定机关

B.地方人民政府

C.国务院

D.全国人民代表大会

【答案】：A

104、施工企业法定代表人甲超出公司章程的规定权限，与钢材经销商乙订立了价值800万元的钢材采购合同。钢材经销商乙由于不了解施工企业的内部规定，因而并不知甲超出公司章程的规定权限。则该买卖合同（）。

A.有效

B.无效

C.可撤销

D.效力待定

【答案】：A

105、甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算（）天的拖期违约损失。

A.15

B.16

C.17

D.21

【答案】：D

106、下列关于建筑材料检验的说法，正确的是（）。

A.对于建设单位提供的建筑材料，施工单位不必进行检验

B.检验合格的建筑材料未经总监理工程师签字，不得在工程上使用

C.施工单位应当按合同约定对建筑材料进行检验

D.设计单位应当对推荐的建筑材料负责检验

【答案】：C

107、下列情形中，属于违法分包的是()。

A.施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工的

B.分包单位将其承包的建设工程再分包给具有相应资质条件的施工企业

C.总承包单位将承揽工程交给其子公司完成

D.施工总承包单位不履行管理义务，只向实际施工企业收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位实施的

【答案】：B

108、按照《工伤保险条例》规定，用人单位未按照规定提出工伤认定申请的，工伤职工或其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日或被诊断、鉴定为职业病之日()，可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。

A.30日内

B.60日内

C.1年内

D.2年内

【答案】：C

109、下列属于应当承担缔约过失责任的情形是()。

A.施工单位没有按照合同约定的时间完成工程

B.建设单位没有按照合同约定的时间支付工程款

C.施工单位在投标时借用了其他企业的资质，在资格预审时没有通过审査

D.建设单位在发出中标通知书后，改变了中标人

【答案】：D

110、关于无效施工合同工程款结算的说法,正确的是（）。

A.施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格,修复后的建筑工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持

B.施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工价款的,不予支持

C.施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持

D.施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格,修复后的建设工程经验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的,不予支持

【答案】：A

111、借用其他施工企业的()投标的行为，属于以其他企业名义承揽工程。（2012）

A.营业执照

B.技术方案

C.施工设备

D.施工业绩

【答案】：A

112、某工程项目于2009年3月1日通过竣工验收，并于2009年3月12日办理了备案。根据规定，建设单位向有关部门移交工程档案的最后时限为（）。

A.2009年4月1日

B.2009年6月1日

C.2009年3月12日

D.2009年6月12日

【答案】：B

113、某投标人在提交投标文件时，挟带了一封修改投标报价的函件，但开标时该函件没有当众拆封宣读，只宣读了修改前的报价单上填报的投标价格，该投标人当时没有异议。这份修改投标报价的函件应视为（）。

A.有效

B.无效

C.经澄清说明后有效

D.在招标人同意接受的情况下有效

【答案】：A

114、人民法院审理行政案件，不适用()。(2015真题)

A.调解

B.开庭审理

C.公开审理

D.两审终审制

【答案】：A

115、建设单位于2015年4月15日接到施工单位提交的列人城建档案馆接收范围的工程竣工验收报告,5月15日竣工验收顺利通过,建设单位最晚应于（）前向城建档案馆移交该工程项目档案文件。

A.2015年6月15日

B.2015年7月15日

C.2015年8月15日

D.2015年11月15日

【答案】：C

116、关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是()。

A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制

B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁

C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年

D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算

【答案】：A

117、关于增值税应纳税额计算的说法，正确的是（）。

A.纳税人兼营不同税率的项目，应当分别核算不同税率项目的销售额；未分别核算销售额的，从低适用税率

B.小规模纳税人发生应税销售行为，实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法，可以抵扣进项税额

C.纳税人销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产，应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额

D.当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分不得结转下期继续抵扣

【答案】：C

118、下对损失和费用中,属于建筑工程一切险的保险责任范围的是()

A.爆炸造成的施工企业人员伤亡

B.设计错误引起的损失和费用

C.自燃造液的保险财产自身的损失和费用

D.维修保养的费用

【答案】：A

119、下列关于建造师管理相关制度中正确的是（）。

A.建造师初始注册证书有效期为3年，变更注册后有效期也为3年

B.大型工程项目的负责人可以由非本专业的注册建造师担任

C.注册证书由所聘用的单位保管使用，执业印章由本人保管使用

D.信用档案中除记录不良行为外，还应记录业绩及良好行为

【答案】：D

120、《文物保护法》规定，在进行建设工程施工中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在()小时内赶赴现场。

A.1

B.7

C.24

D.48

【答案】：C

121、依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于()日

A.30

B.25

C.20

D.15

【答案】：C

122、关于安全生产事故调查的管辖，下列说法错误的是()。

A.特别重大事故由国务院或者授权有关部门组织事故调查组进行调查

B.省级人民政府可以委托有关部门组织事故调查组进行调查

C.对于一般事故县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查

D.事故发生地与事故发生单位不在一个行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查

【答案】：C

123、某施工单位在道路挖掘施工中未进行围挡防护，导致夜间一行人王某失足坠落沟槽内摔伤。该施工单位对王某需承担的责任是()

A.刑事责任

B.违约责任

C.侵权责任

D.行政责任

【答案】：C

124、发包人对工程质量有异议，拒绝办理竣工决算，但该工程已实际投入使用，该质量争议的解决方法是()。

A.按工程保修合同执行

B.就争议部分根据有资质的鉴定机构的检测结果确定方案

C.按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算

D.采取诉讼的方式解决

【答案】：A

125、经批准需要使用国有建设用地的建设项目，申请建设用地须经（）批准。

A.县级以上土地行政主管部门

B.当地人民政府

C.自然资源主管部门的同级人民政府

D.自然资源主管部门的上级土地管理部门

【答案】：C

126、有名合同和无名合同的区别主要在于两者()不同。

A.成立的条件

B.适用的法律规则

C.履行的原则

D.承担违约责任的方式

【答案】：B

127、根据《民法典》，下列财产不可以抵押的是()。

A.生产设备

B.建设用地使用权

C.正在建设的建筑物

D.集体所有的宅基地使用权

【答案】：D

128、施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的土方开挖工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经()签字后实施。

A.施工单位技术负责人

B.总监理工程师

C.施工单位技术负责人和总监理工程师

D.施工单位技术负责人或总监理工程师

【答案】：C

129、某项目重要分项工程发生重大设计变更，监理单位签发工程暂停令，则施工现场停工期间防护所需费用应由()承担。

A.建设单位

B.设计单位

C.监理单位

D.施工单位

【答案】：A

130、以下关于法院开庭审理程序的表述中，不正确的是（）。

A.原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以按撤诉处理

B.原告未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理

C.被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以延期开庭

D.被告未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决

【答案】：C

131、施工单位违反施工程序，导致1座13层在建楼房倒塌，致使1名工人死亡，直接经济损失达7000余万元人民币，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事件属于（）事故。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一般

【答案】：B

132、《招标投标法》规定的招标方式是（）。

A.公开招标.邀请招标和议标

B.公开招标和议标

C.邀请招标和议标

D.公开招标和邀请招标

【答案】：D

133、下列建筑施工企业安全生产许可证违法行为中，应当承担“吊销安全生产许可证”法律责任的违法行为是()。

A.取得安全生产许可后，发生较大安全事故的

B.转让安全生产许可证擅自进行生产的

C.未取得安全生产许可证擅自进行生产的

D.安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的

【答案】：B

134、下列选项中，当事人不能据以向人民法院申请执行的是（）。

A.人民法院制作的生效民事判决、裁定、调解书

B.仲裁机构制作的生效仲裁裁决书、仲裁调解书

C.公证机关依法赋制执行效力的债权文书

D.当事人在诉讼、仲裁外达成的调解书

【答案】：D

135、（2019年真题）关于建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是（）

A.建设单位以装饰工程质量不符合约定主张保修的，应予支持

B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，施工企业均应当承担民事责任

C.施工企业的保修责任可以全部免除

D.施工企业应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任

【答案】：D

136、代理人没有代理权、超越代理权限范围或代理权终止后进行活动，属于（）代理。

A.表见

B.越权

C.非法

D.无权

【答案】：D

137、关于不可移动文物保护的说法，正确的是()。2014

A.尚未核定公布为文物保护单位的由省级人民政府予以登记

B.文物保护单位的周围不得设立建设控制地带

C.历史文化名城的保护办法由国务院制定

D.在历史文化名城范围内可以进行采石活动

【答案】：C

138、某总承包单位与分包单位在分包合同中约定，由分包单位自行负责分包工程的安全生产，工程施工中，分包工程发生了安全事故，则该事故()。

A.按约定由分包单位自行承担全部责任

B.分包单位承担主要责任，总承包单位承担次要责任

C.总承包单位承担主要责任，分包单位承担次要责任

D.总承包单位与分包单位向建设单位承担连带责任

【答案】：D

139、关于安全生产许可证与建筑业企业资质证书的说法，不正确的有()。

A.两个证件的批准均属于建设行政主管部门的行政许可

B.两个证件的申请主体相同

C.两个证件有效期均为3年，期满前3个月办理延期

D.两个证件的申请条件均对人员有相应的要求

【答案】：C

140、施工企业计提安全生产费用的依据是（）。

A.投标报价

B.评标价

C.建筑安装工程造价

D.备案合同价

【答案】：C

141、当事人在仲裁后达成和解协议的，正确的理解是()。

A.可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书

B.可以请求仲裁庭根据和解协议作出和解书

C.可以请求仲裁庭根据和解协议作出调解书

D.不可以撤回仲裁申请

【答案】：A

142、强制性标准监督检查的内容不包括()。

A.有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准

B.工程项目采用的计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定

C.工程项目的安全、质量、卫生及环境保护是否符合强制性标准的规定

D.工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定

【答案】：C

143、下列各项中，关于仲裁过程中的证据提供、收集和应用，说法正确的是()。

A.证据的提供应由公安或者检察部门负责

B.仲裁庭认为有必要收集的证据，经当事人同意，可以收集

C.仲裁庭对专门性问题认为需要鉴定的，可以交由当事人约定的鉴定部门鉴定，也可以由仲裁庭指定的鉴定部门鉴定

D.当事人认为需要的，可以向鉴定人直接提问

【答案】：C

144、某建筑企业在安全生产许可证有效期内，未发生死亡事故的，则安全生产许可证届满时（）。

A.必须再次审查，审查合格延期３年

B.不再审查，有效期直至发生死亡事故时终止

C.按照初始条件重新申请办理

D.经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，有效期延期3年

【答案】：D

145、根据《立法法》，同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规等，如特别规定与一般规定不一致的，则适用()。

A.一般规定

B.特别规定

C.新规定

D.旧规定

【答案】：B

146、关于团体标准的说法，正确的是()。

A.在关键共性技术领域应当利用自主创新技术制定团体标准

B.团体标准的技术要求不得高于强制性标准的相关技术要求

C.团体标准由依法成立的社会团体协调相关市场主体共同制定

D.团体标准对本团体成员强制通用

【答案】：C

147、关于建筑工程施工许可证管理的说法，正确的是()。

A.申请施工许可证是取得用地规划许可证的前置条件

B.工程质量监督手续可以与施工许可证合并办理

C.只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件

D.发证机关自收到申请之日起15日内，对符合条件的申请办理施工许可证

【答案】：B

148、在仲裁程序中，当事人对仲裁协议的效力有异议的，应当在()提出。2016

A.答辩期内

B.仲裁案件庭审结束前

C.仲裁案件裁决作出前

D.仲裁庭首次开庭前

【答案】：D

149、《危险化学品安全管理条例》规定，进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位应当在开工的()日前书面通知管道所属单位，并与管道所属单位共同制定应急预案，采取相应的安全防护措施。

A.5

B.7

C.15

D.10

【答案】：B

150、关于生产安全事故应急救援的说法，不正确的有()。

A.生产经营单位应急预案分为综合应急预案、专项应急预案

B.建筑施工单位，应当至少每半年组织1次生产安全事故应急救援预案演练

C.重要的应急资源发生重大变化的，应对预案进行修订

D.实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制急救援预案，总包和分包各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练

【答案】：A

151、在同一法律体系中，根据一定的标准和原则制定的同类法律规范的总称是()。

A.法律形式

B.法律部门

C.法律规章

D.法律制度

【答案】：B

152、关于代理的说法，正确的是()。

A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任

B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人

C.表见代理属于无权代理，代理行为有效

D.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的，代理人承担全部民事责任

【答案】：C

153、《节约能源法》规定，用能单位未按照规定配备、使用能源计量器具的，由（）责令限期改正；逾期不改正的，处1万元以上5万元以下罚款。

A.产品质量监督部门

B.建设主管部门

C.县级以上人民政府

D.发证机关

【答案】：A

154、下面关于诉讼时效期间的表述中，不正确的是（）。

A.诉讼时效期间一律为3年

B.普通诉讼时效期间为3年，法律另有规定的除外

C.《合同法》规定，因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的时效期间为4年

D.《海商法》规定，就海上货物运输向承运人要求赔偿的请求权，时效期间为1年

【答案】：A

155、对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率，力争再利用率大于()。

A.30%

B.40%

C.50%

D.60%

【答案】：C

156、关于一级建造师注册的说法，正确的是()。2014

A.取得资格证书的人员，经过注册才能以建造师名义执业

B.取得一级建造师执业资格证书后即可申请注册

C.初始注册者，可自资格证书签发之日起三年内提出申请；未按期申请的，不予注册

D.注册申请应当向省、自治区、直辖市人民政府的人事部门提出

【答案】：A

157、张氏兄弟两达成协议，约定双方如就父亲遗产发生争议，则提交北京仲裁委员会进行裁决。后双方在父亲的遗产分配问题上无法协商一致，现问双方解决争议可行的法律途径是（）。

A.只能向有管辖权的人民法院起诉

B.只能申请北京仲裁委员会仲裁

C.既可向有管辖权的法院起诉，也可以申请仲裁

D.只能申请双方或一方住所地仲裁委员会仲裁

【答案】：A

158、施工项目进行公开招标，投标保证金有效期应当超过（）30天。

A.招标文件发出日

B.投标文件截止日

C.中标日期

D.投标有效期

【答案】：D

159、关于法的效力层级，表述错误的是（）。

A.当一般规定与特别规定不一致时，优先适用特别规定

B.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由全国人民代表大会常务委员会裁决

C.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由国务院裁决

D.部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由全国人民代表大会常务委员会裁决

【答案】：D

160、建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的应当于期满前（）个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A.3

B.2

C.4

D.6

【答案】：A

161、下列关于评标委员会的组成和工作的说法中，正确的是（）。

A.评标委员会人数为5人以上的单数，其中技术经济等方面的专家不少于三分之二

B.评标人员名单在评标报告完成前保密

C.评标委员会不能要求投标人澄清问题

D.评标委员会不能否决所有的投标

【答案】：A

162、关于建设工程代理行为,下列说法正确的是（）

A.建设工程代理行为多为民事法律行为的委托代理

B.建设工程委托代理必须以用书面形式

C.委托书授权不明的,被代理人应当向第三人承担民事责任,代理人不承担责任

D.一般代理行为有法定的资格要求

【答案】：A

163、关于联合体共同承包的说法，正确的是()。（2012）

A.联合体各方对承包合同履行各自承担相应的责任

B.不同资质类别和等级的单位组成合体，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

C.联合体各方对承包合同履行承担连带责任

D.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程

【答案】：C

164、根据《安全生产许可证条例》,安全生产许可证的有效期为（）年。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：C

165、根据《标准施工招标文件》，关于建设工程争议评审的说法，正确的是（）。2020年

A.当事人协议采用争议评审方式后，如果不接受评审组的建议或者越决，也不能再通过仲拔或者诉讼的方式解决争议

B.在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行

C.争议评审制度是法定的争议解决方式

D.采用争议评审的，发包人和承包人应当在开工日后的14日内或者争议发生后，协商成立争议评审组

【答案】：B

166、根据《民法典》,施工企业的项目经理属于企业()。

A.法人

B.法定代表人

C.法定代理人

D.授权的项目管理者

【答案】：D

167、甲公司委托乙公司代购其产品线上的2台设备，并在委托合同中明确了设备的生产厂家（为BIN公司）、规格型号、价款、到货时间、地点以及对乙公司的受托权限和酬金及其支付方式等事宜。随后，乙公司以自己的名义与BIN公司签订了设备买卖合同。然而，交货时BIN公司仅提供了1台与合同约定的质量完全一致的设备M，同时还提供了另1台使用功能、技术参数等与设备M相近、价格比较优惠的设备N。为了如期履行委托合约，乙公司便自作主张将这2台设备一并按期交付甲方使用，但并未就此事向甲方报告和说明。在设备试运行期间，设备N不能正常运转，导致甲公司产品线未能按期正式投产。对此，下列选项中错误的是()。

A.甲可以向乙提出索赔要求

B.应由BIN公司承担全部赔偿责任

C.乙的行为超越了代理权限

D.乙有委托事务报告义务

【答案】：B

168、关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法，正确的是()。

A.由于设计问题造成的质量缺陷，施工企业有义务维修，其费用由材料采购单位承担

B.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担相应费用后，可免除对工程的一般责任赔偿责任

C.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用

D.建筑业企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起半年内，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关不予批准其申请

【答案】：C

169、根据《个业所得税法》,下列收入中应该征收企业所得税的是（）。

A.股息、红利等权益性投资收益

B.依法收取并纳入财政管理的政府性基金

C.依法收取并纳入财政管理的行政事业收费

D.财政拨款

【答案】：A

170、根据《注册建造师执业管理办法》，属于注册建造师不得担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是（）。2018真题

A.同一工程相邻分段发包的

B.合同约定的工程验收合格的

C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含）经建设单位同意的

D.合同约定的工程提交竣工验收报告的

【答案】：D

171、乙施工企业向甲建设单位主张工程款，甲以工程质量不合格为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时，甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法，正确的是()。

A.乙的债权属于法定不得转让的债权

B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩

C.乙转让债权应当经过甲同意

D.乙转让债权的通知可以不用通知甲

【答案】：B

172、甲发包人与乙承包人订立建设工程合同，并由丙公司为甲出具工程款支付担保，担保方式为一般保证。现甲到期未能支付工程款，则下列关于该工程款清偿的说法，正确的是（）。

A.丙公司应代甲清偿

B.乙可要求甲或丙清偿

C.只能由甲先行清偿

D.不可能由甲或丙共同清偿

【答案】：C

173、根据《行政许可法》，下列法律法规中，不得设定任何行政许可的是()。

A.法律

B.行政法规

C.地方性法规

D.部门规章

【答案】：D

174、建筑业企业资质证书有效期为()年。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：D

175、（）之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。

A.部门规章

B.地方性法规与地方政府规章

C.部门规章与地方性法规

D.同一机关制定的旧的一般规定与新的特别规定

【答案】：A

176、下列所给选项中，关于仲裁管辖的表达，正确的是（）。

A.实行级别管辖，但不实行地域管辖

B.实行地域管辖，但不实行级别管辖

C.既不实行级别管辖，也不实行地域管辖

D.既实行级别管辖，也实行地域管辖

【答案】：C

177、关于法人的说法，正确的是（）。（2014）

A.法人以其登记注册地为住所

B.企业法人自取得营业执照时取得法人资格

C.非企业法人是指行政法人和事业法人

D.建设单位可以是没有法人资格的其他组织

【答案】：D

178、关于建造师执业岗位范围的表述，错误的是()。

A.发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同，可以更换施工项目负责人

B.承包方同意更换项目负责人的，可以更换施工项目负责人

C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，经建设单位同意，建造师可以同时担任两个建设工程施工项目负责人

D.同一工程相邻分段发包的，建造师可以同时担任两个建设工程施工项目负责人

【答案】：B

179、对于土方开挖工程，施工企业编制专项施工方案后，经()签字后实施。

A.施工企业项目经理、现场监理工程师

B.施工企业技术负责人、建设单位负责人

C.施工企业技术负责人、总监理工程师

D.建设单位负责人、总监理工程师

【答案】：C

180、关于行政诉讼案件审理的说法，正确的是()。

A.行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行

B.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理

C.人民法院对行政案件宣告判决前原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定

D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解

【答案】：C

181、在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方案应当根据()的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。（2012）

A.文物保护单位

B.建设单位

C.施工单位

D.设计单位

【答案】：A

182、生产安全事故综合应急预案应当包括的内容是()。

A.应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、危险性分析、应急培训及预案演练

B.应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、可能发生的事故特征、应急培训及预案演练

C.应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练

D.应急组织机构及其职责、危险性分析、可能发生的事故特征、应急培训及预案演练

【答案】：C

183、甲、乙、.丙三人按50万元、30万元、20万元的出资额设立合伙企业，并书面约定逐年按出资额的比例分享利润、分担亏损。第一年税后利润100万元，第二年由于经营不善亏损200万元，则下列说法中，正确的是()。

A.第一年甲应分配利润50万元

B.第二年乙分担亏损30万元

C.清算之前，合伙人可以要求分割合伙企业财产

D.第二年若企业清算，三人共赔偿100万元，责任终止

【答案】：A

184、关于法律责任,下列说法中正确的是（）。

A.只有违法需要承担法律责任,违约不需承担法律责任,而应承担违约责任

B.法律责任不以法律义务存在为前提

C.法律责任即承担不利的后果

D.法律责任包括民事法律责任、刑事法律责任、经济法律责任等

【答案】：C

185、某公司取得了一宗地块的建设用地使用权进行商品住宅开发，就该事件，判断错误的是()。

A.该地块的土地所有权一定归国家所有，不可能是农民集体所有

B.该公司取得建设用地使用权的方式一定是出让，不可能是划拨

C.该公司缺乏资金，将该地块的建设用地使用权抵押贷款，则附着于该地块的建筑物、构筑物、附属设施一定一并抵押

D.该公司在3年后无力开发，将项目转让给另一公司，则双方约定的建设用地使用年限最高为70年

【答案】：D

186、下列合同履行的说法中正确的是（）。

A.经当事人约定，可由债务人向第三人履行债务，但不能由第三人向债权人履行债务

B.经当事人约定，可由第三人向债权人履行债务，但不能由债权人向第三人履行债务

C.债权、债务只能由合同当事人亲自履行，不得由第三人履行

D.经当事人约定，可由债务人向第三人履行债务，也可由第三人向债权人履行债务

【答案】：D

187、甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位，双方订立分包合同并约定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决。后双方因质量问题发生争议，同时发现该分包行为未经建设单位同意。下列关于本案中仲裁协议效力的说法，正确的是（）。

A.分包合同无效，则仲裁协议无效

B.分包合同有效，则仲裁协议有效

C.分包合同效力待定，则仲裁协议效力待定

D.分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性

【答案】：D

188、关于竣工工程质量问题处理的说法，正确的是（）。（2016）

A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不承担责任

B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理、返工，但不能减少支付工程价款

C.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位责任还是施工企业责任，施工企业都有义务进行修复或返修

D.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担

【答案】：C

189、施工企业与劳动者签订了一份期限为2年半的劳动合同，施工企业和劳动者的试用期依法最长不得超过（）个月。

A.1

B.2

C.3

D.6

【答案】：B

190、（2019年真题）关于负责特种设备安全监督管理部门执法行为的说法,正确的是（）。

A.可以进入监理单位检查特种设备

B.对存在事故隐患的特种设备实施查封、扣押

C.对违反安全技术规范要求的行为责令改正

D.为统计安全生产信息,复制特种设备使用单位的合同

【答案】：C

191、开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（）进行。

A.当天公开

B.当天不公开

C.同—时间公开

D.同一时间不公开

【答案】：C

192、甲建设单位与乙施工企业在施工合同中约定因合同所发生的争议，提交A仲裁委员会仲裁。后双方对仲裁协议的效力有异议,甲请求A仲裁委员会作出决定，但乙请求人民法院作出裁定，该案中仲裁协议效力的确认权属于()。2017

A.A仲裁委员会所在地的基层人民法院

B.仲裁协议签订地的中级人民法院

C.仲裁协议签订地的基层人民法院

D.A仲裁委员会所在地的中级人民法院

【答案】：D

193、某工程项目足额投保了建筑工程一切险，在保险期间内，工程发生了保险事故。为减少损失，被保险人共计支出6万元。经保险公司查勘定损，建筑物实际损失为20万元。保险公司应当支付的保险金为()万元。

A.6

B.14

C.20

D.26

【答案】：D

194、关于劳动纠纷的解决，理解正确的是（）。

A.一方当事人在协议约定期限内不履行企业调解协议的，另一方当事人可以申请强制执行

B.劳动争议仲裁实行的是约定管辖

C.当事人对劳动争议仲裁裁决不服的，可以向法院起诉

D.劳动争议仲裁实行一裁终局制度

【答案】：C

195、关于法的效力，下列表述错误的是（）。

A.行政法规的效力低于宪法和法律

B.地方政府规章的效力高于地方性法规

C.部门规章之间有冲突的，由国务院裁决

D.部门规章与地方政府规章之间有冲突的，由国务院裁决

【答案】：B

196、（2020年真题）根据《