2021监理工程师《建设工程合同管理》点睛卷考试考前冲刺试卷及答案解析九

监理工程师考试模拟测试题含答案解析

《建设工程合同管理》

一、一单选题。

1.关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。

A.发包人只能是建设单位

B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质

C.承包人的综合资质只设甲级

D.承包人必须是组织，不能是自然人

2.适用于技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标，也适用于

机组、车辆等大型设备采购的评标方法是（）

A.详细评审

B.初步评审

C.综合评估法

D.最低评标价法

3.下列关于工程进度款的支付，说法正确的是（）。

A.监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后7天内完成核直

B.监理人出具的进度付款证书视为监理人已同意.批准或接受了承包人完成的该部分工作

C.发包人应在监理人出具进度付款证书后28天内向承包人支付进度应付款

D.监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额

4.勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列工作中不属于发包人义务是（）.

A.发出开始勘察通知

B.勘察现场设备机具的布置和架设

C.支付合同价款

D提供勘察资料

5.施工合同履行中，关于承包人提出索赔的期限，说法不正确的是（）。

A.承包人接受了竣工付款证书后，不得再对施工阶段.竣工阶段的事项提出索赔要求

B.承包人接受了最终结清证书后，不得再对施工合同履行阶段的事项提出索赔要求

C.承包人提交的最终结清申请单中，可以对缺陷责任期的事项提出索赔要求

D.承包人提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔

6.凡年满（）周岁、能够正常工作或劳动、从事建筑管理或作业、并与施工企业建立劳

动关系的人员均可作为职工意外伤害险的被保险人。

A.16至60

B.16至65

C.18至60

D.18至65

7.对投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有（）。

A.以书面形式予以解答，并发送给提出质疑的投标人

B.召开投标预备会，对投标人提出的问题予以澄清，并将会议记录发给每一位投标人

C.澄清时说明问题的来源

D.如果澄清文件发出的时间距投标截止日期不足20天，须相应延长投标截止日期

8.建设工程合同管理需要设立管理目标，还应当建立建设工程合同管理的（）制度。

A.许可

B评估

C.登记

D.备案

9.下列关于建设工程项目招标的说法正确的是（）。

A.招标人既可以自行招标，也可以委托招标

B.招标人有编制招标文件的能力时可以自行招标

C.招标人如不具备自行组织招标的能力条件，应当委托招标

D.招标代理机构应当有符合规定条件的专家库

10.依照标准施工合同通用条款的规定，（）属于监理人在施工准备阶段应当完成的工

作。

A.负责施工现场的安全保卫

B.做好施工现场地下管线和地下设施的保护工作

C.审查施工实施方案

D.组织设计交底

11.根据标准施工合同通用条款规定，下列有关暂停施工程序的说法不正确的是（）。

A.由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包

人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求

B.监理人应在接到承包人暂停施工的书面请求后的24小时内予以答复

C.逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求

D.暂停施工期间由监理人负责妥善保护工程并提供安全保障

12.根据FIDIC《施工合同条件》，关于争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定，说

法不正确的是（）。

A.如争端双方均未发出表示不满的通知，则该决定为最终的对双方有约束力的决定

B.如任一争端方对决定不满，可以申请仲裁

C.在着手仲裁前，争端双方应争取以友好协商的方式解决争端

D.在仲裁结束前，争端双方暂按工程师的确定执行

13.根据NEC《工程施工合同》，关于“补偿事件”的说法，正确的是（）。

A.只能由承包商向项目经理通知补偿事件

B.补偿事件的影响过于不明确以致无法合理预测的，应当拒绝补偿

C.为消除歧义和矛盾而变更工程信息所发的指令属补偿事件

D.若变更由承包商提供的工程信息，则按对承包商最有利的解释进行计价

14.设计施工总承包合同通用条款规定，除非专用条款约定合同工程采用固定总价承包的

情况外，应以（）作为支付的依据。

A.实际完成的工作量

B.固定单价

C.可调单价

D.可调总价

15.对逾期送达的资格预审申请文件，招标人不予受理。招标人应合理确定提交资格预审

申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（）日。

A.1

B.2

C.3

D.5

16.施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖

该房产时尚欠银行550万元本金、25万元利息、50万元违约金。拍卖房产得款475万

元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务（）。

A.全部消灭

B.还有75万元

C.还有125万元

D.还有160万元

17.按照《建设工程施工合同》规定，（）在施工过程中负责管理施工控制网点，对丢失或

损坏的施工控制网点应及时修复。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.勘察人

18.转让抵押物所得价款，应当向抵押权人提前清偿或者向约定的第三人提存，不足的部

分应当().

A.由抵押人清偿

B.由债务人清偿

C.由抵押人和债务人共同清偿

D.不再清偿

19.在设计合同履行中，由()进行设计交底。

A.设计单位

B.监理单位

C.发包单位

D.总承包单位

20.某工程设计合同，双方约定设计费为20万元，定金为5万元。当设计人完成设计工

作70%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步向设计人支付

().

A.15万元

B.20万元

C.25万元

D.10万元

21.接受投标书阶段的工作不包括()。

A.资格预审

B.接收投标书

C.宣布开标

D.招标文件的澄清

22.我国标准施工合同针对竣工试验结果只做出（）两种规定。

A.通过或未通过

B.接收或拒收

C.通过或拒收

D.接收或未通过

23.CM模式中，当工程实际总费用超过GMP时，超过部分由（）承担，体现了CM管

理承包的风险性，也使业主方造价控制风险大大降低。

A.雇主

B.CM承包商

C总承包商

D.工程师

24.关于施工阶段发包人违约处理的表述中，不正确的是（）。

A.除了发包人不履行合同义务或无力履行合同义务的情况外，承包人向发包人发出通知，

要求发包人采取有效措施纠正违约行为

B.发包人收到承包人通知后的28d内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监

理人

C.发包人收到承包人通知后的28d内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，发包人应

承担由此增加的费用和（或）工期延误

D.发包人无需支付承包人暂停施工期间的合理利润

25.对于既有设备采购又有安装服务的项目招标，下列说法正确的是（）o

A.设备和安装应当合并招标

B.可以按照设备和安装工程所占的费用比例来确定具体招标类型

C.应当由承包商负责采购

D.供货方不得通过各种渠道组织货源完成供货或设备成套

26.某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按监理人认可的施工进

度计划施工，但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理

方式的说法，正确的是（）.

A.自行负责

B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延

C.不予补偿，但应合理顺延合同工期

D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延

27.根据《标准施工招标文件》，由评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，后果是

（）。

A.否决其投标

B.优先中标

C.重新报价

D.直接中标

28.建设工程设计合同发包人通常是工程建设项目的（）。

A.施工单位或者监理单位

B.业主（建设单位）或者监理单位

C.业主（建设单位）或者项目管理部门

D.施工单位或者项目管理部门

29.某招标项目重新投标后，投标人仍少于3家，这时可以（）。

A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人

B.改为直接发包

C.用原招标文件重新招标

D.修改招标文件后重新招标

30.监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同。该抵押权自（）之日设

立。

A.转移产权证

B.抵押物登记

C.当事人签字

D.转移房屋占有

31.根据NEC《工程施工合同》，关于“早期警告"的说法，不正确的是（）。

A.项目经理或承包商都可以向对方发出早期警告

B.项目经理和承包商都可以要求对方出席早期警告会议

C.项目经理和承包商都可以直接邀请其他人员出席早期警告会议

D.项目经理负责记录早期警告会议建议或决定，会后发给承包商

32.采用美国AIA合同文本时，施工图设计完成后，CM承包商按照最终的（）提出保

证工程的最大费用值（GMP）。

A.工程概算

B.工程预算

C.竣工结算

D.竣工决算

33.在施工准备阶段，（）属于监理人应当完成的工作。

A.提供施工场地范围内地下管线和地下设施的相关资料

B.审查施工进度计划

C.办理取得现场外的道路通行权

D.约定开工时间

34.下列关于缺陷责任期结清单生效的说法，错误的是（）。

A.发包人支付最终支付款时结清单生效

B.结清单生效即表明合同终止

C.结清单生效，承包人不再拥有索赔的权利

D.如果发包人未按时支付结清款，承包人仍可就此事进行索赔

35.设计施工阶段总承包合同履行过程中，在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总

和复核中发现错、漏或重复情况时，（）.

A.承包人可以自行修正

B.承包人无权提出修正申请

C.监理人与承包人均有权进行修正

D.监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请

36.关于设计施工总承包合同中的知识产权，说法不正确的是（）.

A.署名权归承包人享有

B.建筑物形象使用收益权归发包人享有

C.专利技术使用费不包含在投标报价内

D.承包人在进行设计时因侵犯知识产权所引起的责任由承包人承担

37.关于国有资金占控股地位的依法必须招标的项目，说法正确的是（）。

A.可以公开招标

B.如采用不可替代的专利技术，可以直接发包

C.可以确定排名第一的中标候选人为中标人

D才非名第一的中标候选人放弃中标，可以重新招标

38.下列描述中不属于资格评审的是（）.

A.资质要求

B.业绩要求

C.质量要求

D.信誉要求

39.关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。

A.法人应在政府主管部门备案

B.法人应具有规定数额的经费

C.法人应有自己的组织机构

D.法人应抵押与经营规模相适应的财产

40.某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、

乙。甲的投标报价为5000万元，评标价为4990万元。乙的投标报价为5030万元，评

标价位4980万元，则中标人和中标价格分别为（）。

A.甲，5000万元

B.甲,4990万元

C.乙,5030万元

D.乙,4980万元

41.某工程招标工期20个月，投标工期每提前一个月，可以给招标人带来10万元的收

益。其中某一投标人的投标报价1000万元，工期18个月，如果只考虑工期因素，则采用

最低评标价法评标时，其评标价为（）万元。

A.1020

B.980

C.1000

D.1010

42.关于技术服务，下列说法错误的是（）。

A.卖方应派遣技术熟练.称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务

B.卖方技术人员应并服从买方的现场管理

C.任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由买方承担

D.不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员

43.施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的价格，应（）。

A.由监理人提出适当的变更价格，经发包人批准后执行

B.由承包人提出适当的变更价格，经监理人确认后执行

C.由发包人提出适当的变更价格，经承包人同意后执行

D片安照成本加利润原则，由监理人商定

44.根据《标准施工总承包招标文件》，关于设计施工总承包合同的说法正确的是（）.

A.合同责任复杂

B.建设周期长

C.可以增加设计变更

D.可以减少承包人的索赔

45.某采用经评审的最低投标价法评标的项目，其评标价比较如下:

投标人甲乙

投标报价（万元）25002600

提前竣工调整（万元）0-100

采用新技术调整（万元）160-50

暂停施工调整（万元）2030

则第一中标候选人的评标价格和投标报价分别为（）万元。

A.2480和2600

B.2680和2500

C.2480和2480

D.2680和2680

46.FIDIC标准合同文本中的（），适用于承包商与专业工程施工分包商订立的施工

合同。

A.《施工合同条件》（1999年版）

B.《土木工程施工分包合同条件》（1994年版）

C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》（1999年版）

D.《简明合同格式》（1999年版）

47.协议损害其他债权人利益的，其他债权人可以在知道或者应当知道撤销事由之日起

（）内请求人民法院撤销该协议。

A.半年

B.一年

C两年

D.三年

48.施工评标中，可以反映出对项目的施工组织、技术、风险等方面的能力的是（）。

A.资质条件

B.财务状况

C.类似项目的业绩

D信誉

49.FIDIC是最具权威的国际咨询工程师组织，发布了大量的项目管理有关文件和标准化

的合同文本，其中适用于各类大型或较复杂的工程项目，承包商按照雇主提供的设计进行

施工或施工总承包的合同是（）。

A.《施工合同条件》

B.《生产设备和设计一施工合同条件》

C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》

D.《简明合同格式》

50.供货公司以其所有的生产设备、原材料作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押权

的生效日期为（）之日。

A抵押合同生效

B.抵押物登记

C.转移产权证

D.转移房屋占有

二、二多选题。

51.根据《标准资格预审文件》，资格预审的方法包括（）.

A.合格制

B.有限数量制

C.综合评分法

D.经评审的最低投标价法

E.最低评标价法

52.《简明标准施工招标文件》的适用条件包括（）o

A.工期不超过12个月

B.工期不超过20个月

C.技术相对简单

D.技术相对复杂

E.设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目

53.材料采购招标项目评标中，某投标人提供国内货物，对该投标人计算评标总价的做法

正确的有（）,

A.以货物到达招标人指定的到货地点为依据

B.应当计入运输.保险费

C.应当计入技术商务偏离加价

D.不含增值税

E.缺漏项加价不应计入

54.根据FIDIC《施工合同条件》，关于口头指示的说法，正确的有（）。

A.工程师可作出口头指示

B.工程师助手可作出口头指示

C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示

D.工程师未及时补发书面指示，承包商应要求书面确认口头指示

E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求，应视为确认了口头指示

55.在项目实施过程中可能需要分包人承担部分工作，如（）等。

A.独立分包人

B.联合分包人

C.设计分包人

D.施工分包人

E.供货分包人

56.在标准总承包合同的通用条款中规定，履行合同过程中，构成对发包人和承包人有约

束力合同的组成文件包括（）。

A.合同协议书

B.中标通知书

C投标函及投标函附录

D.专用条款

E.招标公告

57.为了明确货物的运输责任，应在相应条款内写明（）。

A.所采用的交（提）货方式

B.交（接）货物的地点

C.接货单位（或接货人）的名称

D.交（接）货物的时间

E.交（接）货物的情况

58.标准施工合同条款中未明确由谁来解释文件之间的歧义，但可以结合监理工程师职责

中的规定，总监理工程师应与（）进行协商，尽量达成一致。

A.项目经理

B.发包人

C.受包人

D.承包人

E.分包人

59.依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要

求提前竣工，则发包人应（）。

A.负责修改施工进度计划

B.向承包人直接发出提前竣工的指令

C.与承包人协商并签订提前竣工协议

D.为承包人提供赶工的便利条件

E.追加合同价款

60.承包商随时可以就（）向分包商发布变更指令，这些指令大多数与主合同没有关系。

A.增加分包工作内容

B.改变分包商原定施工方法

C.改变分包商原定作业次序

D.减少分包工作内容

E.因主合同发生争议而要求分包商暂停施工

61.设计施工总承包合同模式下，无论承包人复核时发现与否，由于下列（）资料错误，

导致承包人增加费用和（或）延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

A.发包人要求引用的原始数据和资料

B.对工程的工艺安排

C.试验和检验标准

D.对某部分功能的要求

E.承包人可以核实的数据

62.竣工结算的程序包括（）。

A.承包人提交竣工付款申请单

B.监理人审查

C.签发竣工付款证书

D.结清单生效

E.支付

63.根据国家发展改革委员会等九部委《标准材料采购招标文件》中，形式评审主要审查

（）

A.资质要求

B.财务要求

C.投标人名称

D.投标函签字盖章

E.投标文件格式

64.发包人逾期不支付工程价款时，关于建设工程价款优先受偿权的说法正确的是（）。

A.工程质量不合格时不得主张该权利

B.分包人可以主张该权利

C.就逾期支付建设工程价款的利息.违约金.损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院应予支

持

D该权利行使期限为3个月

E行使期限自发包人应当给付建设工程价款之日起算

65.建设工程材料采购合同的履行中，关于材料交付的说法，正确的有（）o

A.卖方应在施工场地卸货后将合同材料交付给买方

B.交付导致材料的所有权发生转移

C.材料毁损的风险，交付前由卖方承担

D.材料灭失的风险，在合同订立后即由买方承担

E.买方签发收货清单代表对合同材料的接受

66.以设备寿命期周期成本为基础的评标价法包括的费用是（）。

A.估算寿命期内所需的燃料消耗费

B.估算寿命期内所需备件及维修费用

C.估算寿命期残值

D.投标价

E.运输费用

67.《标准施工合同》通用条款规定的合同组成文件包括（）。

A.招标文件

B.投标函及投标函附录

C.中标通知书

D.工程量清单

E.合同协议书

68.关于评标委员会的表述中，符合《招标投标法》规定的有（）。

A.评标委员会成员名单一般应于开标后确定

B.评标委员会成员人数为3人以上单数

C.评标委员会成员中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3

D.评标委员会的专家应当从评标专家库内相关专业的专家名单中随机抽取

E.评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经

济等方面的专家组成

69.除专用合同条款另有约定外，当勘察合同的组成文件之间出现矛盾或歧义时，下列有

关文件优先解释顺序中，正确的有（）。

A.中标通知书一合同协议书一合同专用条款

B.中标通知书T殳标函一合同通用条款

C.投标函一合同专用条款一勘察费用清单

D.合同通用条款一合同专用条款一发包人要求

E.勘察费用清单一合同专用条款一勘察纲要

70.下列选项中，可以作为抵押物的是（）

A.土地所有权

B.建设用地使用权

C.交通运输工具

D.有争议的财产

E.被查封的财产

71.合同实施计划是保证合同履行的重要手段，合同实施计划应包括（）

A.合同主要内容

B.合同实施的主要风险

C.合同实施总体安排

D.合同分解与管理策划

E.合同实施保证体系的建立

72.必须进行公开招标的设计项目包括（）。

A.对于单项合同估算价在50万元人民币以上的设计服务的采购

B.全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的工程建设项目设计服务

招标

C.国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目

D.技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择

E.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目

73.设计施工总承包方式的优点包括（）。

A.单一的合同责任

B.固定工期、固定费用

C.可以缩短建设周期

D.减少承包人的索赔

E.减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查

74.依据《担保法》，关于保证责任的表述中，正确的是（）。

A.保证合同生效后，保证人就应当在合同规定的保证范围和保证期间承担保证责任

B.保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用

C.保证期间债权人与债务人协议变更主合同或者债权人许可债务人转让债务的，无需取得

保证人的书面同意

D.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月

E.当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任

75.特别法人包括（）。

A.农村集体经济组织法人

B.城镇农村的合作经济组织法人

C.社会服务机构

D.机关法人

E.基层群众性自治组织法人

76.关于标准设计施工总承包合同的说法，正确的有（）o

A.招标文件和合同通用条款的使用要求与标准施工合同的要求相同

B.设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同不同

C.设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同只有协议书相同

D.设计施工总承包合同与标准施工合同的条款结构不一致

E.施工阶段的很多条款用词与标准合同完全相同

77.招标公告或投标邀请书应当载明的内容有（）。

A.招标人名称

B.招标人地址

C.招标项目的基本要求

D.获取招标文件的办法

E.投标人名称

78.根据《担保法》，保证法律关系至少必须有（）参加。

A保证人

B.被保证人

C.债务人

D.债权人

E.出质人

79.下列关于对投标人资格审查的说法正确的是（）o

A.公开招标对投标人的资格审查通常采用资格预审的方式

B.资格预审工作应当由评标委员会于发售招标文件前完成

C.由于对邀请对象的基本情况和能力有一定的了解，邀请招标一般采用资格后审

D.资格后审应当由评标委员会在开标后完成

E.资格预审与资格后审对投标人资格审查的时间不同，并且资格后审要严于资格预审

80.成本加酬金合同还可分为（）等形式

A.成本加固定酬金合同

B.成本加固定百分比酬金合同

C.成本加可变酬金合同

D.固定总价合同

E.固定单价合同

【参考答案】

一、一单选题。

1.C

解析：C

发包人通常也是工程建设项目的建设单位或者工程总承包单位。设计人须为具有相应设计

资质的企业法人。

2.D

解析：D

最低评标价法，该方法既适用于技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采

购的评标，也适用于机组、车辆等大型设备采购的评标。

3.D

解析：D

监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后14天内完成核查。监

理人出具的进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工

作。发包人应在监理人收到进度付款申请单后28天内向承包人支付进度应付款。

4.B

解析：B

发包人义务：1.遵守法律；2.发出开始勘察通知；3.办理证件和批件；4.支付合同价款；5.

提供勘察资料；6.其他义务。

5.C

解析：C

承包人提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。

6.B

解析：B

凡年满16至65周岁、能够正常工作或劳动、从事建筑管理或作业、并与施工企业建立劳

动关系的人员均可作为职工意外伤害险的被保险人.

7.B

解析：B

以书面形式予以解答，并发送给每一位投标人。澄清时不得说明问题的来源。如果澄清文

件发出的时间距投标截止日期不足15天，须相应延长投标截止日期。

8.B

解析：B

合同相关各方应加强合同管理体系和制度建设，做好合同管理机构设置和合同归口管理工

作，配备合同管理人员，制定并有效执行合同管理制度，如合同目标管理制度、合同评审

会签制度、合同交底制度、合同报告制度、合同文件资料归档保管制度、合同管理评估和

绩效考核制度。

9.C

解析：C

招标人可自行组织招标的条件：①具有编制招标文件和组织评标的能力；②具有与招标

项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员。招标人如不具备自行组织招

标的能力条件，应当委托招标代理机构办理招标事宜。招标代理机构应当具备的资格条

件：①有从事招标代理业务的营业场所和相应资金；②有能够编制招标文件和组织评标

的相应专业力量。

10.C

解析：c

负责施工现场的安全保卫、做好施工现场地下管线和地下设施的保护工作属于承包人的工

作。组织设计交底属于发包人的工作。

11.D

解析：D

暂停施工期间由承包人负责妥善保护工程并提供安全保障。

12.D

解析：D

除非并直到该决定在友好解决或仲裁后应做出修改，该决定对双方具有约束力。

13.C

解析：C

项目双方均可通知补偿事件。补偿事件的影响过于不明确以致无法合理预测的，应先以假

定条件对补偿事件计价，事后若此假定条件有误，再予修改。若变更由承包商提供的工程

信息，则按对业主最有利的解释计价。

14.A

解析：A

本题考核的是合同价格。设计施工总承包合同通用条款规定，除非专用条款约定合同工程

采用固定总价承包的情况外，应以实际完成的工作量作为支付的依据。

15.D

解析：D

招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得

少于5日。

16.D

解析：D

本题考查的是担保方式。抵押担保的范围包括主债权、利息、违约金、损害赔偿金和实现

债权的费用。主债权为550万元，利息为25万元，违约金50万元，拍卖费用（实现债权

的费用）为10万元，则总债务为550+25+50+10=635万元，仍欠银行的债务=635-

475=160万元。

17.A

解析：A

本题考查的是承包人的义务。承包人在施工过程中负责管理施工控制网点，对丢失或损坏

的施工控制网点应及时修复，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

18.B

解析：B

转让抵押物的价款不得明显低于其价值。转让抵押物所得价款，应当向抵押权人提前清偿

所担保的债权或者向与抵押权人约定的第三人提存。超过债权的部分归抵押人所有，不足

部分由债务人清偿。

19.A

解析：A

设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，本年内项目开始施工，负责向发包人及施

工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

20.A

解析：A

本题考查重点是"设计合同履行管理"。在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，

设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据

设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按

该阶段设计费的全部支付。因此，本题中，发包人总共应向设计人支付20万元。又因为

发包人已经支付了5万元的定金，所以应进一步支付：20-5=15万元。因此，本题的正确

答案为A。

21.C

解析：C

本题考查的是接受投标书阶段的工作。自发出招标信息开始至投标截止日期止，为接受投

标书的工作阶段，包括进行资格预审、发售招标文件、组织现场踏勘、招标文件的澄清、

接受投标人的标书等工作。

22.C

解析：C

本题考查重点是"FIDIC施工合同条件部分条款"。我国标准施工合同针对竣工试验结果

只做出"通过"或"拒收"两种规定，FIDIC《施工合同条件》增加了雇主可以折价接收工

程的情况。因此，本题的正确答案为C.

23.B

解析：B

当工程实际总费用超过GMP时，超过部分由CM承包商承担，体现了CM管理承包的风

险性，也使业主方造价控制风险大大降低。

24.D

解析：D

本题考核的是施工阶段发包人违约的处理。除了发包人不履行合同义务或无力履行合同义

务的情况外，承包人向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人

收到承包人通知后的28d内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发

包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

25.B

解析：B

对于既有设备采购又有安装服务的项目，可以分开招标；如果采用合并招标，可以按照各

部分所占的费用比例来确定具体招标类型。建设单位应当筹划并明确建设工程所需的机电

设备、工程机械、工程用料、施工用料哪些由业主自行采购，哪些由承包商采购，提前做

好具体计划和安排，与施工、安装工作有序配合。材料设备招标采购的货物既可以由供货

方自己全部生产或部分生产，也可以由供货方通过各种渠道组织货源完成供货或设备成

套。

26.D

解析：D

考核施工合同管理有关各方的职责。监理人指示延误或指示错误以及未完成现场协调工

作，均由发包人负责赔偿。参见教材P92.

27.A

解析：A

考核最低评标价法。评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标

底时明显低于标底，使得其投标报价可能彳氐于其成本的，应当要求该投标人做出书面说明

并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的,由评标委员

会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。参见教材P56.

28.C

解析：C

本题考核的是建设工程设计合同当事人。建设工程设计合同当事人包括发包人和设计人。

发包人通常也是工程建设项目的业主（建设单位）或者项目管理部门（如工程总承包单位）。

29.B

解析：B

重新投标后，投标人仍少于3个或者所有投标被否决，属于必须审批或核准的工程建设项

目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

30.B

解析：B

当事人以建筑物和其他土地附着物，建设用地使用权，海域使用权，正在建造的建筑物抵

押的.应当办理抵押登记。抵押权自登记时设立。

31.C

解析：C

每一方都可在对方同意后要求其他人员出席该会议。

32.B

解析：B

本题考核的是保证工程最大费用。随着设计的进展和深化,CM承包商要陆续编制工程各

部分的工不瓢算。施工图设计完成后，CM承包商按照最终的工程预算提出保证工程的最

大费用值(GMP)。

33.B

解析：B

提供施工场地范围内地下管线和地下设施的相关资料、办理取得现场外的道路通行权、约

定开工时间均于发包人的工作。

34.A

解析：A

承包人收到发包人最终支付款后结清单生效。结清单生效即表明合同终止，承包人不再拥

有索赔的权利。如果发包人未按时支付结清款，承包人仍可就此事进行索赔。

35.D

解析：D

本题考核的是工程进度付款的修正。在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核

中发现错、漏或重复情况时，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。

36.C

解析：C

专利技术使用费可以包含在投标报价内。

37.B

解析：B

国有资金占控股地位的依法必须招标的项目，应当公开招标，应当确定排名第一的中标候

选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标，招标人可以按照评标委员会提出的中标

候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预

期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

38.C

解析：C

考核工程勘察设计的评标。资格评审因素和评审标准主要包括：审直投标人营业执照和组

织机构代码证；资质要求；财务要求；业绩要求；信誉要求；项目负责人；其他主要人

员；其他要求；联合体投标人；不存在禁止投标的情形等各项内容是否符合投标人须知的

规定。参见教材P36。

39.C

解析：C

考核合同法律关系的构成。法人应当具备以下条件：（1）依法成立；（2）有必要的财产

或者经费；（3）有自己的名称、组织机构和场所；（4）能够独立承担民事责任。参见教

材P5。

40.C

解析：C

衡量投标书优劣的依据是“评标价”而不是投标价。"评标价”既不是投标价也不是中标

价。定标签订合同时，仍以投标价作为中标的合同价。

41.B

解析：B

考核最低评标价法。提前竣工因素的评标价格调整：（18-20）xl0=-20（万元）。最终

评标价为1000-20=980（万元）。参见教材P57。

42.C

解析：C

考核技术服务。选项C,任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的

费用应由买方承担。参见教材P149~150。

43.D

解析：D

考核变更管理。变更的估价原则：（1）已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，

采用该子目的单价计算变更费用；（2）已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，

但有类似子目，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人商定或确定变更工作的单

价；（3）已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由

监理人商定或确定变更工作的单价。参见教材P109.

44.D

解析：D

考核设计施工总承包的特点。选项A,合同责任单一，责任明确；选项B,可以缩短建设

周期，由于承包人对项目实施的全过程进行一体化管理，不必等工程的全部设计完成后再

开始施工，单位工程的施工图设计完成并通过评审后既可开始该单位工程的施工。设计与

施工在时间上可以进行合理的搭接，缩短项目实施的总时间；选项C,可以减少设计变

更。参见教材P119~120。

45.A

解析：A

本题考查的是经评审的最低投标价法。评标价最低者中标，甲评标价为

2500+160+20=2680（万元），乙评标价为2600-100-50+30=2480（万元），丙评标

价为2560-50+20+10=2540（万元），乙为第一中标候选人。选评标价最低的投标人，

但签订合同时仍以投标价签约。

46.B

解析：B

本题考查重点是"FIDIC合同文本简介"。《土木工程施工分包合同条件》（1994年版），

适用于承包商与专业工程施工分包商订立的施工合同。因此，本题的正确答案为B.

47.B

解析：B

本题考查重点是"担保方式"。债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权

的情形，抵押权人可以与抵押人协议以抵押财产折价或者以拍卖、变卖该抵押财产所得的

价款优先受偿。协议损害其他债权人利益的，其他债权人可以在知道或者应当知道撤销事

由之日起一年内请求人民法院撤销该协议。抵押权人与抵押人未就抵押权实现方式达成协

议的，抵押权人可以请求人民法院拍卖、变卖抵押财产。因此，本题的正确答案为B。

48.C

解析：C

本题考查的是资格预审程序。如果申请人没有完成过与招标工程类似项目的施工经历，则

缺少本次招标工程的施工经验。通过考察完成过的类似项目业绩，尤其是与本项目同规模

或更大规模的施工业绩，可以反映出对项目施工的组织、技术、风险防范等方面的能力。

尤其对大型复杂有特殊专业施工要求的招标项目，此点尤为重要。

49.A

解析：A

本题考查的是FIDIC合同文本简介。《施工合同条件》（1999年版），适用于各类大型

或较复杂的工程项目，承包商按照雇主提供的设计进行施工或施工总承包的合同。

50.A

解析：A

考核担保方式。当事人以建筑物和其他土地附着物，建设用地使用权，海域使用权，正在

建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记。抵押权自登记时设立。当事人以生产设备、原

材料、半成品、产品，交通运输工具，或者正在建造的船舶、航空器抵押的，抵押权自抵

押合同生效时设立。参见教材P14。

二、二多选题。

51.AB

解析：AB

本题考查的是资格预审办法。选项CDE,为施工评标的方法。

52.ACE

解析：ACE

《简明标准施工招标文件》共分招标公告（或投标邀请书）、投标人须知、评标办法、合同

条款及格式、工程量清单、图纸、技术标准和要求、投标文件格式八章。适用于依法必须

进行招标的工程建设项目，工期不超过12个月、技术相对简单且设计和施工不是由同一

承包人承担的小型项目。

53.ABC

解析：ABC

计算评标总价时，以货物到达招标人指定到货地点为依据。以投标人提供国内货物为例，

评标总价的计算方法如下：评标总价=出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+运输、

保险费+缺漏项加价+技术商务偏离加价+其他费用。

54.ABDE

解析：ABDE

本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。根据FIDIC《施工合同条件》，工程师或助

手通常采用书面形式向承包商作出指示，但某些特殊情况可以在施工现场发出口头指示，

承包商也应遵照执行，并在事后及时补发书面指示。如果工程师未能及时补发书面指示，

又在收到承包人将口头指示的书面记录要求工程师确认的函件2个工作日内未作出确认或

拒绝答复，则承包商的书面函件应视为对口头指示的书面确认。

55.CDE

解析：CDE

本题考查重点是"设计施工总承包合同管理有关各方的职责"。在项目实施过程中可能需

要分包人承担部分工作，如设计分包人、施工分包人、供货分包人等。因此，本题的正确

答案为CDE。

56.ABCD

解析：ABCD

本题考查重点是"设计施工总承包合同的订立——合同文件"。在标准总承包合同的通用

条款中规定，履行合同过程中，构成对发包人和承包人有约束力合同的组成文件包括：①

合同协议书；

②中标通知书；

③投标函及投标函附录；

④专用条款；

⑤通用合同条款；

⑥发包人要求；

⑦承包人建议书；

⑧价格清单；

⑨其他合同文件一经合同当事人双方确认构成合同文件的其他文件。

因此，本题的正确答案为ABCD。

57.ABC

解析：ABC

本题考查重点是"订购产品的交付"。为了明确货物的运输责任，应在相应条款内写明所

采用的交(提)货方式、交(接)货物的地点、接货单位(或接货人)的名称。因此，本题的正确

答案为ABC.

58.BD

解析：BD

本题考查重点是"施工合同的订立——合同文件"。标准施工合同条款中未明确由谁来解

释文件之间的歧义，但可以结合监理工程师职责中的规定，总监理工程师应与发包人和承

包人进行协商，尽量达成一致。不能达成一致时，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

因此，本题的正确答案为BD.

59.CDE

解析：CDE

本题考查的是施工进度管理。施工中如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，应与承包人

协商。双方达成一致后签订提前竣工协议，作为合同文件的组成部分。提前竣工协议应包

括以下方面的内容：

(1)承包人修订进度计划及为保证工程质量和安全采取的赶工措施；

(2)发包人应提供的条件；

(3)所需追加的合同价款；

(4)提前竣工给发包人带来效益应给承包人的奖励等。

60.ABCD

解析：ABCD

由于承包人与分包人同时在施工现场进行施工，因此承包人的协调管理工作主要通过发布

一系列指标来实现。承包人随时可以向分包人发出分包工程范围内的有关工作指令。

61.ABCD

解析：ABCD

无论承包人复核时发现与否，由于以下资*斗错误,导致承包人增加费用和（或）延误的工

期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润：①发包人要求引用的原始数据和资料；

②对工程的工艺安排或要求；③试验和检验标准；④对工程或其任何部分的功能要求；⑤

除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。

62.ABCE

解析：ABCE

本题考核的是竣工结算的程序。竣工结算的程序：承包人提交竣工付款申请单一监理人审

查一签发竣工付款证书一支付。

63.CDE

解析：CDE

形式评审主要审查投标人名称、投标函签字盖章、投标文件格式、联合体协议书等是否符

合招标文件的规定。

64.AE

解析:AE

权利主体：与发包人订立建设工程施工合同的承包人；行使范围：承包人的建设工程款，

除逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等之外；行使期限：自发包人应当

给付建设工程价款之日起6个月。

65.ABC

解析：ABC

合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方。买方