二级建造师考试工程法规(习题卷8)

试卷科目：二级建造师考试工程法规二级建造师考试工程法规(习题卷8)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages二级建造师考试工程法规第1部分：单项选择题，共189题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。[单选题]1.根据《民法典》的规定，属于承担民事责任方式的是(）。A)返还财产B)责令停产停业C)暂扣或者吊销执照D)没收违法所得，没收非法财物答案:A解析:《民法典》规定，承担民事责任的方式主要有：①停止侵害；②排除妨碍；③消除危险；④返还财产；⑤恢复原状；⑥修理、重作、更换；⑦继续履行；⑧赔偿损失；⑨支付违约金；⑩消除影响、恢复名誉；?赔礼道歉。BCD属于行政责任中的行政处罚。[单选题]2.关于联合体投标，下列不符合《招标投标法》规定的是()。A)招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体中至少应有一方具备承担招标项目的相应能力B)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级C)联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同D)招标人不得强制投标人组成联合体共同投标答案:A解析:选项A错误，联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；?选项B正确，由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。选项C正确，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。选项D正确，招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争。[单选题]3.按照《必须招标的工程项目规定》，下列不属于必须招标范围的是（）。A)施工单项合同估算价在人民币800万元B)重要材料采购，单项合同估算价在人民币80万元C)监理服务的采购，单项合同估算价在人民币100万元D)价值450万元重要设备采购答案:B解析:2020版教材P73根据《必须招标的工程项目规定》中的规定，全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目第五条本规定第二条至第四条规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标：（一）施工单项合同估算价在400万元人民币以上；（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上；（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上。同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款规定标准的，必须招标。[单选题]4.建筑工地施工作业人员应享有的安全生产权利不包括()。A)对影响人身健康的作业条件提出改进意见B)获得安全生产所需的防护用品C)对危及生命安全的行为提出控告D)及时、如实报告生产安全事故情况答案:D解析:2020版教材P210页《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、行政法规的规定，施工作业人员主要享有的权利：（一）施工安全生产的知情权和建议权；（二）施工安全防护用品的获得权；（三）批评、检举、控告权及拒绝违章指挥权；（四）紧急避险权；（五）获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利；（六）请求民事赔偿权；（七）依靠工会维权和被派遣劳动者的权利。[单选题]5.建筑企业对一审判决不服，则()。A)不可以再上诉B)应当在判决书送达之日起10日内上诉C)应当在判决书送达之日起15日内上诉D)行政处罚机构也可以根据一审判决或行政复议结果申请人民法院强制执行答案:C解析:我国实行二审终审制。当事人不服人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内提起上诉;不服人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起10日内提起上诉。[单选题]6.王某与张某签订了二手房屋买卖合同，王某按约定支付了购房款。张某的妹妹知道后对王某购置的房屋主张部分权利，并得到了张某的认可。对此，王某向张某提出了索赔要求，张某应（）。A)承担权利瑕疵担保责任B)与王某签订补充合同C)承担物的瑕疵担保责任D)不承担任何责任答案:A解析:《合同法》第150条规定出卖人就交付的标的物负有保证第三人不向买受人主张任何权利的义务。如果出卖人对于出卖的标的物没有所有权或处分权，或者没有完全的所有权或处分权，或者其处分涉及第三人的物权、知识产权等权益，则称其标的物存在权利瑕疵，出卖人因此应当承担权利瑕疵担保责任。张某隐瞒了与妹妹共有房产的事实，张某对出卖的房屋没有完全的所有权或处分权，故该房屋存在权利瑕疵，张某应当承担权利瑕疵担保责任。故选项A正确。[单选题]7.人民调解的原则不包括（）。A)自愿原则B)合法原则C)平等原则D)权利义务对等原则答案:D解析:本题考查的是调解的规定。人民调解的基本原则包括：当事人自愿原则、当事人平等原则、合法原则、尊重当事人权利原则。[单选题]8.关于建设工程施工企业法人资格的说法，错误的是（）。A)施工企业分公司不具有法人资格B)施工企业的项目经理都不具有法人资格C)施工企业法人的成立日期是营业执照签发日期D)施工企业的法定代表人是法人答案:D解析:[单选题]9.建筑施工企业从事建筑施工活动前，应当向()申请领取安全生产许可证。A)省级以上建设主管部门B)国务院建设主管部门C)企业注册所在地县级以上人民政府住房城乡建设主管部门D)企业注册所在地省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门答案:D解析:《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第五条规定，建筑施工企业从事建筑施工活动前，应当依照本规定向企业注册所在地省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门申请领取安全生产许可证。[单选题]10.（）是指权利人在法律规定的期限内，对其发明创造所享有的制造、使用和销售的专有权。A)专利权B)商标权C)著作权D)发明权答案:A解析:2021/2020版教材P21页专利权是指权利人在法律规定的期限内，对其发明创造所享有的制造、使用和销售的专有权。[单选题]11.对于可能危及危险化学品管道安全的施工作业，下列选项中，不符合《危险化学品安全管理条例》规定的是（）。A)施工单位应当在开工的3日前口头通知管道所属单位B)施工单位应当在开工的7日前书面通知管道所属单位C)施工单位应当与管道所属单位共同制定应急预案D)施工单位或管道所属单位应当采取相应的安全防护措施答案:A解析:2020版教材P223页进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位应当在开工的7日前书面通知管道所属单位，并与管道所属单位共同制定应急预案，采取相应的安全防护措施。管道所属单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导。[单选题]12.建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证;但是，()确定的限额以下的小型工程除外。A)省级人民政府环境保护主管部门B)市级以上人民政府建设行政主管部门C)省级人民政府建设行政主管部门D)国务院建设行政主管部门答案:D解析:本题考核的是建设工程施工许可证的领取。建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证;但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。[单选题]13.下述关于施工单位安全费用的提取管理的描述中，符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》要求的是（）。A)建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据B)总包单位应当视具体情况将安全费用适当支付分包单位C)建设工程施工企业不得擅自提高安全费用提取标准D)市政公用工程安全费用提取标准为2.5%答案:A解析:2020版教材P225页建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据。总包单位应当将安全费用按比例直接支付分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取。企业可以根据安全生产实际需要，适当提高安全费用提取标准，市政公用工程安全费用提取标准是1.5%.[单选题]14.下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是()。A)对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉B)协商是解决纠纷的重要方式，和解协议具有强制执行的效力C)当事人可以经调解程序解决合同争议D)对法院一审判决不服，可向仲裁机构申请仲裁答案:C解析:本题考查仲裁相关内容。仲裁和诉讼作为解决合同纠纷的两种方式，当事人只能选择其中一种(或裁或审制度)。?仲裁实行一裁终局的制度。裁决做出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的，仲裁委员会或人民法院不予以受理?。所以A和D都是错误的。和解协议有法律效力，但没有强制执行力。所以B答案也是错的。[单选题]15.（2020年真题）关于法人成立的说法，正确的是（）。A)特别法人的产生可以不经过法定的程序B)法人的名称不得与其他法人的名称相同或者相近C)法人能够独立承担民事责任D)法人可以不设法定代表人答案:C解析:P6-7法人应具备的条件：1、依法成立；2、应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或经费；3、能够独立承担民事责任；4、有法定代表人。[单选题]16.在建的建筑工程因故中止施工满()的，在工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。A)3个月B)6个月C)1年D)2年答案:C解析:《建筑法》第十条规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告;中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。[单选题]17.关于知识产权的说法，不正确的是（）。A)是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利B)商标权具有财产权和人身权双重属性C)新颖性是授予专利权的共性条件D)发明专利的保护期限长于实用新型专利答案:B解析:A正确，是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利。B错误，商标专用权的内容只包括财产权，商标设计者的人身权由著作权法保护。C正确，授予专利权的发明和实用新型、外观设计，均应当具备新颖性。D正确，发明专利的保护期限长于实用新型专利。发明专利的保护期限是20年，实用新型和外观设计专利的保护期限是10年。[单选题]18.建筑工地使用的下列材料，不必实施见证取样和送检的是()。A)用于承重墙的砖B)用于非承重结构的混凝土小型砌块C)用于拌制混凝土的水泥D)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料答案:B解析:原建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》中规定，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：（1)用于承重结构的混凝土试块；（2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块；(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件；（4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；（5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；（6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；（7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；（8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。故选项B正确。[单选题]19.以正在建造的建筑物抵押的，抵押权自()时设立。A)抵押合同成立B)抵押登记C)建筑工程竣工D)抵押合同生效答案:B解析:本题考查的是抵押权。当事人以下列财产抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立：(1)建筑物和其他土地附着物;(2)建设用地使用权;(3)以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等承包权;(4)正在建造的建筑物。[单选题]20.张某代表设计院向甲公司催讨欠款属于（）。A)委托代理B)法定代理C)指定代理D)表见代理答案:A解析:2021/2020版教材P10页(一）委托代理委托代理按照被代理人的委托行使代理权。因委托代理中，被代理人是以意思表示的方法将代理权授予代理人的，故又称?意定代理?或?任意代理?。[单选题]21.工程建设项目招标人对项目实行总承包招标时，以()形式包括在总承包范围内的过程、货物、服务属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法进行招标。A)暂列金额B)保证金C)总承包服务费D)暂估价答案:D解析:2020版教材P74页《招标投标法实施条例》规定，招标人可以依法对工程以及工程建设有关的货物、服务全部或者部分实行总承包招标，以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法进行招标。[单选题]22.投标文件对招标文件的响应出现偏差，可以要求投标人在评标结束前予以澄清或补正的情况是（）。A)投标文件没有加盖公章B)投标文件中的大写金额与小写金额不一致C)投标担保金额多于招标文件的规定D)投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认答案:B解析:2020版教材P79页投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。[单选题]23.甲是某建筑工程公司主管人事的副经理，他越权与某钢铁公司签订了一份钢材购销合同，此合同（）。A)有效B)如果该钢铁公司知道甲的行为属于越权，则有效C)无效D)如果该钢铁公司知道甲的行为属于越权，则无效答案:D解析:2021/2020版教材P13页《民法典》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人的名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效；否则，该代理行为无效。[单选题]24.由于施工合同纠纷，甲向人民法院起诉乙，人民法院立案审理。在庭审中，甲方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉讼案件（）A)移送二审法院裁决B)按撤诉处理C)按缺席判决D)进入再审程序答案:B解析:本题涉及的考点是审判程序。原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理;被告反诉的，可以缺席判决。[单选题]25.按照一定标准，划分上下级法院之伺受理第一审民事案件分工和权限的管辖是()。A)级别管辖B)地域管辖C)专属管辖D)指定管辖答案:A解析:本题考查民事诉讼的法院管辖。级别管辖，是指按照一定标准，划分上下级法院之间受理第一审民事案件的分工和权限，本题应选A。[单选题]26.某施工企业职工因工死亡，其近亲属可以从工伤保险基金领取一次性工亡补助金标准为上一年度（）。A)职工本人工资的20倍B)该企业职工平均工资的20倍C)统筹地区职工平均工资的20倍D)全国城镇居民人均可支配收入的20倍答案:D解析:2020版教材P233页职工因工死亡，其近亲属按照下列规定从工伤保险基金领取丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金，一次性工亡补助金标准为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍。[单选题]27.某施工企业与某公司订立合同租赁该公司库房存放产品，则该企业对库房享有的权利属于()A)处分权B)占有权C)用益物权D)担保物权答案:C解析:物权包括所有权、用益物权和担保物权。其中，用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。[单选题]28.企业名称、地址、注册资金、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后的（）天内办理资质证书变更手续。A)15B)30C)45D)60答案:B解析:2020版教材P54页办理企业资质证书变更的程序建筑业企业在资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后30日内办理资质证书变更手续。[单选题]29.根据《立法法》，同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规等，如特别规定与一般规定不一致的，则适用()。A)一般规定B)特别规定C)新规定D)旧规定答案:B解析:[单选题]30.招标人的下列行为中，属于投标人串通投标的是()。A)不同投标人的投标文件相互混装B)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制C)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标D)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人答案:C解析:《招标投标法实施条例》进一步规定，禁止投标人相互串通投标。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：(1)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容;(2)投标人之间约定中标人;(3)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标;(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标;(5)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;(5)不同投标人的投标文件相互混装;(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。[单选题]31.甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了登记，乙将自己的土地使用权让给丙，关于各方权利的说法，正确的是（）。A)甲的地役权因办理登记而设立B)乙转让土地使用权应经甲同意C)土地所有权人设立地役权不必经乙同意D)甲的地役权对丙具有约束力答案:D解析:本题考查的是地役权。选项A，地役权自地役权合同生效时设立，不强制要求登记。选项B，没有规定转让土地使用权须经地役权人同意。选项C，正确的说法应为土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权。选项B和选项D，供役地以及供役地上的土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，地役权对受让人具有约束力。故在这里乙转让土地使用权可以不用经甲同意。[单选题]32.当事人可以对债权请求权提出诉讼时效抗辩，但法院不予支持的情形不包括()。A)支付存款本金及利息请求权B)兑付国债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权C)基于投资关系产生的缴付出资请求权D)身体受到伤害要求赔偿的答案:D解析:当事人可以对债权请求权提出诉讼时效抗辩，但对下列债权请求权提出诉讼时效抗辨的，法院不予支持：(1)支付存款本金及利息请求权；(2)兑付国债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权；(3)基于投资关系产生的缴付出资请求权；(4)其他依法不适用诉讼时效规定的债权请求权。故D选项为本题答案。[单选题]33.建设工程施工许可证的申请主体是该工程的（）。A)施工单位B)建设单位C)监理单位D)咨询服务单位答案:B解析:2020版教材P45页建设单位是建设项目的投资者，为建设项目开工和施工单位进场做好各项前期准备工作，是建设单位应尽的义务。因此，施工许可证的申请领取，应该是由建设单位负责，而不是施工单位或者其他单位。[单选题]34.（2014年）注册建造师采取弄虚作假等手段取得注册建造师继续教育证书的，一经发现（）。A)立即吊销其注册建造师证书B)立即注销其建造师资格证书C)立即取消其继续教育记录，记入不良信用记录，对社会公布D)处以1万元罚款答案:C解析:对应采用弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育书》的，一经发现，黑钻押题，考前更新，www.j立即取消其继续教育记录，并计入不良信用记录，对社会公布。[单选题]35.下列法律部门中，《劳动合同法》属于()。A)经济法B)社会法C)行政法D)民法商法答案:B解析:社会法是在国家干预社会生活过程中逐渐发展起来的一个法律门类，所调整的是政府与社会之间、社会不同部分之间的法律关系。《中华人民共和国残疾人保障法》(以下简称《残疾人保障法》)、《中华人民共和国矿山安全法》(以下简称《矿山安全法》)、《中华人民共和国劳动法》(以下简称《劳动法》)、《中华人民共和国职业病防治法》(以下简称《职业病防治法》)、《中华人民共和国安全生产法》(以下简称《安全生产法》)、《中华人民共和国劳动合同法》(以下简称《劳动合同法》)等属于社会法。[单选题]36.下列选项中，不属于随时解除劳动合同情形的是()。A)某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑3年B)某单位发现王某在试用期间不符合录用条件C)史某在工作期间严重失职，给单位造成重大损失D)职工姚某无法胜任本岗位工作，经过培训仍然无法胜任工作的答案:D解析:[单选题]37.某建设工程施工项目招标文件要求中标人提交履约担保，中标人拒绝提交，则应()。A)按中标无效处理B)视为放弃投标C)按废标处理D)取消其中标资格答案:D解析:《招标投标法实施条例》规定，中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。[单选题]38.安全用水的规定，在非传统水源和现场循环再利用水的使用过程中，为了确保避免对人体健康、工程质量以及周围环境产生不良影响，应制定有效的水质检测与（）措施。A)卫生保障B)水污染防治C)卫生检查D)水循环利用答案:A解析:2020版教材P190《绿色施工导则》对安全用水的规定：在非传统水源和现场循环再利用水的使用过程中，应制定有效的水质检测与卫生保障措施，确保避免对人体健康、工程质量以及周围环境产生不良影响。[单选题]39.张某是某施工单位的材料采购员，一直代理本单位与甲建材公司的材料采购业务。后张某被单位开除，但甲公司并不知情。张某用盖有原单位公章的空白合同书与甲公司签订材料采购合同，则该合同为（）合同。A)效力待定B)无效C)可撤销D)有效答案:D解析:2021/2020版教材P13页《民法典》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。[单选题]40.某工程施工过程中，承包人将工程隐蔽部位覆盖后，发包人对质量提出质疑，并要求承包人对已覆盖的部位揭开重新检查。对此，费用、工期和利润的承担原则是()A)经检查证明工程质量符合合同要求的，发包人只承担由此增加的费用和延误的工期B)经检查证明工程质量符合合同要求的，发包人只承担由此延误的工期并支付承包人合理的利润C)经检查证明工程质量不符合合同要求的，由承包人承担由此增加的费用和延误的工期D)经检查证明工程质量不符合合同要求的，由承包人承担由此增加的费用，发包人承担延误的工期答案:C解析:承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应当遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润;经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。[单选题]41.某住宅小区施工时，承包方发现设计图纸结构尺寸部分存在错误，承包方正确的做法是()。A)仍按图纸施工B)按经验继续施工C)由施工单位技术人员修改图纸D)向相关单位及时提出修改建议答案:D解析:施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸中确实存在差错，有义务及时向设计单位提出，避免造成不必要的损失和质量问题。[单选题]42.某建筑施工企业是在2010年2月1日办理的安全生产许可证，有效期满后向原发证机关办理延期手续的时间范围是（）。A)2013年2月～2013年4月B)2012年11月～2013年1月C)2012年7月～2013年1月D)2013年2月～2013年7月答案:B解析:2020版教材P202页安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。该企业安全施工许可证的有效期至2013年1月31日，期满前3个月办理延期手续，因此2013年1月31日前3个月满足续期时间规定。[单选题]43.（2015年）根据《建设工程质量管理条例》，在工程建设过程中，对违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对（）依法追究刑事责任。A)法定代表人B)经营负责人C)直接责任人D)项目负责人答案:C解析:本题考查的是违法行为应承担的法律责任。《建设工程质量管理条例》规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对直接责任人员依法追究刑事责任。[单选题]44.关于未成年工特殊保护的表述中，不正确的是（）。A)禁止用人单位招用未满18周岁的未成年人B)不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害的劳动C)用人单位应对未成年工定期进行健康检查D)未成年工上岗前用人单位应对其进行有关的职业安全卫生教育、培训答案:A解析:《劳动法》规定，禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人。其余选项均正确。[单选题]45.关于工程建设强制性标准的说法，正确的是()。(2016.27)A)工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文B)工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，可不受强制性标准的限制C)工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查D)工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制答案:C解析:A选项错误，工程建设强制性标准是指直接涉及工程质量、安全、卫生及环境保护等方面的工程建设标准强制性条文。B选项错误，建设工程勘察、设计文件中规定采用的新技术、新材料，可能影响建设工程质量和安全，又没有国家技术标准的，应当由国家认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告。C选项正确，工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查。监督检查可以采取重点检查、抽查和专项检查的方式。D选项错误，工程建设中采用国际标准或者国外标准，而我国现行强制性标准未作规定的，建设单位应当向国务院住房城乡建设主管部门或者国务院有关主管部门备案。[单选题]46.对于建设项目可能产生环境噪声污染的，建设单位必须提出环境影响报告书，规定环境噪声污染的防治措施，并按国家规定的程序报有关部门批准，该部门是（）。A)环境保护行政主管部门B)地方政府项目审批部门C)建设项目行政主管部门D)地方政府建设主管部门答案:A解析:2020版教材P288编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。[单选题]47.（2014年）某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设项目造成了经济损失，该供应商应承担（）。A)行政处分B)违约责任C)行政处罚D)交纳罚金答案:B解析:供应商没有按合同约定及时提供原料，属于合同的违约，应当承担违约责任赔偿损失。[单选题]48.债务人放弃到期债权或无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以行使撤销权。自债务人的行为发生之日起()内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。A)6个月B)1年C)2年D)5年答案:D解析:【考点】本题考查撤销权的除斥期间撤销权属形成权，应遵循民法对形成权行使的除斥期间限制。权利人在此期间内不行使相应的民事权利，则在该法定期间届满时导致该民事权利的消灭。依据《民法典》第75条，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使。自债务人的行为发生之日起5年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。故D选项正确。[单选题]49.计算机软件属于（）的保护客体。A)专利权B)著作权C)发明权D)其他科技成果权答案:B解析:2021/2020版教材P24页有下列情形之一的职务作品，作者享有署名权，著作权的其他权利由法人或者其他组织享有，法人或者其他组织可以给予作者奖励：主要是利用法人或者其他组织的物质技术条件创作，并由法人或者其他组织承担责任的工程设计图、产品设计图、地图、计算机软件等职务作品；[单选题]50.关于建设工程见证取样的说法，正确的是()。(2016.23)A)试样的真实性只能由取样人员负责B)用于承重墙体的砌筑砂浆实验块必须实施见证取样和送检C)见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任D)取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可答案:B解析:见证人员应由建设单位或该工程的监理单位中具备施工试验知识的专业技术人员担任，C错误。取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量，并由见证人员和取样人员签字，D错误。见证人员和取样人员应对试样的代表性和真实性负责，A错误。[单选题]51.关于买卖合同法律特征的表述正确的是()。A)买卖合同是单务合同B)买卖合同是无偿合同C)买卖合同是实践合同D)买卖合同是一种转移财产所有权的合同答案:D解析:本题考核的是买卖合同的法律特征。买卖合同的法律特征：(1)买卖合同是一种转移财产所有权的合同;(2)买卖合同是有偿合同;(3)买卖合同是双务合同;(4)买卖合同是诺成合同。[单选题]52.建造师初始注册者，自资格证书签发之日起提出注册申请的最长期限为（），逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。A)3年B)6个月C)1年D)2年答案:A解析:初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请。逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求方可申请初始注册。【考点来源】2Z202032建造师考试、注册和继续教育的规定[单选题]53.关于建筑意外伤害保险的投保，下述说法正确的是()。A)施工企业应在工程项目开工后办理投保手续B)投保应实行实名制C)投保应计工程项目施工人数D)工程项目中有分包单位的由总承包施工企业统一办理答案:D解析:施工企业应在工程项目开工前，办理完投保手续。鉴于工程建设项目施工工艺流程中各工种调动频繁、用工流动性大，投保应实行不记名和不计人数的方式。工程项目中有分包单位的由总承包施工企业统一办理，分包单位合理承担投保费用。业主直接发包的工程项目由承包企业直接办理。[单选题]54.某市质量监督站一科长李某因涉嫌制假被公安机关拘留、处以5000元罚款，没收其全部违法所得财产。市质量监督站知道此事后将李某开除，李某不服公安机关和质量监督站的做法，就以下事项提出行政复议，其中超出行政复议范围的事项是()。(2015.21)A)被拘留B)被罚款5000元C)被质量监督站开除D)被没收违法所得答案:C解析:本题考查的是行政复议的范围，受理和复议决定，质量监督站对内的处理不能提起行政复议。[单选题]55.施工单位应当严格按照专项方案组织施工，不得擅自修改、调整专项方案。如因设计、结构等因素发生变化确需修改的，修改后的专项方案应当（）。A)按规定重新审核和论证B)重新组织专家论证C)由项目技术负责人签字D)直接施工答案:A解析:施工单位应当严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自修改专项施工方案。因规划调整、设计变更等原因确需调整的，修改后的专项施工方案应当按照规定重新审核和论证。[单选题]56.下列关于法人的表述中，正确的是()。A)法人可以自然产生B)法人名称是法人相互区别的标志和法人活动使用的代号C)法人的场所与法律管辖权无关D)法人的民事责任由它的法定代表人承担答案:B解析:A错误，法人依法成立。法人不能自然产生，它的产生必须经过法定的程序。B正确，应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费。法人的名称是法人相互区别的标志和法人进行活动时使用的代号。C错误，法人的场所则是法人进行业务活动的所在地，也是确定法律管辖的依据。D错误，法人能够独立承担民事责任。法人必须能够以自己的财产或者经费承担在民事活动中的债务，在民事活动中给其他主体造成损失时能够承担赔偿责任。法人的法定代表人是自然人。他依照法律或者法人组织章程的规定，代表法人行使职权。[单选题]57.标的物在交付之后，其孳息将()。A)归买受人所有B)归出卖人所有C)双方共有D)灭失答案:A解析:[单选题]58.施工单位违反施工程序，导致安全事故，致使3名工人死亡，直接经济损失达5200余万元人民币，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事件属于()事故。A)特别重大B)重大C)较大D)一般答案:B解析:[单选题]59.《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》规定，二级和二级以下建筑施工总承包资质企业配置专职安全生产管理人员应不少于（）。A)2人B)3人C)4人D)6人答案:B解析:[单选题]60.单位甲拖欠单位乙的工程款，应付款时间为2016年3月10日支付，甲迟迟没有支付。直至2019年6月10日，乙因欠款向法院提起诉讼，甲应诉。则下列关于诉讼时效的说法，正确的是（）。A)人民法院应该不予受理B)人民法院受理后应该在受理后，根据诉讼时效的规定驳回乙的起诉C)人民法院应该进行开庭审理D)人民法院不应该进行审理，只能进行调解答案:C解析:当事人起诉时超过诉讼时效期间的，人民法院应予以受理；经审理查明无中止、中断、延长情形的，驳回诉讼请求。[单选题]61.住房和城乡建设部《建筑施工特种作业人员管理规定》对建筑施工特种作业人员进行规定，下述不属于建筑施工特种作业人员的是（）。A)建筑电工B)建筑架子工C)建筑起重机械安装拆卸工D)建筑混凝土工答案:D解析:2020版教材P213页建筑施工特种作业包含：建筑电工、建筑架子工、建筑起重信号司索工、建筑起重机械司机、建筑起重机械安装拆卸工、高处作业吊篮安装拆卸工，经省级以上人民政府建设主管部门认定的其他特种作业。[单选题]62.施工单位于2013年6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故迟迟不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工程。则施工单位承担的保修期应于（）起计算。A)2013年6月1日B)2013年8月30日C)2013年10月8日D)2013年10月20日答案:A解析:承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期，所以为2013年6月1日。[单选题]63.事故调查组的组成应当遵循（）的原则。A)公平、公正B)诚实信用C)实事求是D)精简、效能答案:D解析:2020版教材P246页事故调查组的组成应当遵循精简、效能的原则。[单选题]64.某施工企业租赁了脚手架工具，却一直拒付租金，出租企业欲向人民法院起诉。按照《民法通则》规定，其诉讼时效期间为（）A)1年B)2年C)3年D)4年答案:A解析:根据我国《民法通则》及有关法律的规定，诉讼时效期间通常可划分为4类，包括普通时效、短期时效、特殊时效和权利的最长保护期。其中，诉讼时效期间为1年的情形包括：?（一）身体受到伤害要求赔偿的；（二）出售质量不合格的商品未声明的；（三）延付或拒付租金的；（四）寄存财物被丢失或损毁的?。可见只有A项符合题干要求，是正确选项。考点:考查短期诉讼时效的种类。@##[单选题]65.根据《合同法》，下列关于可撤销合同的说法中正确的是()。A)合同履行中发生重大分歧的，可以申请撤销该合同B)当事人行使撤销权只能向法院或者仲裁机构主张C)购买房屋后房价大跌，属于重大误解，购房人可申请撤销合同D)当事人在合同订立一年内不行使撤销权的，撤销权消灭答案:B解析:本题考查可撤销合同。可撤销合同是指因意思表示不真实，通过有撤销权的机构行使撤销权，使已经生效的意思表示归于无效的合同。可撤销合同的种类有：因重大误解订立的;在订立合同时显失公平的;以欺诈、胁迫等手段或者趁人之危订立的合同。A、C均不属于可撤销合同。可撤销合同自己不能撤销，必须向人民法院或仲裁机构提起，B正确。合同撤销权从当事人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使的，撤销权消灭，不是从合同订立之日开始，D错误。[单选题]66.乙向甲租了一套设备，在甲不知道的情况下，乙与丙签订合同，把该套设备卖给了丙。下列说法正确的是()。A)由于乙没有处分权，因此买卖合同无效B)如合同签订后，甲将设备卖给乙，则合同确定有效C)如丙订立合同之后知道乙没有处分权，则合同无效D)如果设备已经交付给丙，则合同有效答案:B解析:无权处分合同经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，合同有效。[单选题]67.施工合同中约定按每月确定的工程量支付工程款，发包方没有按期付款，承包方欲请求法院保护其民事权利，该诉讼时效期间应从()之日算起。A)第一次付款期限届满B)最后一次付款期限届满C)每次付款期限届满D)提交工程款支付申请答案:B解析:本题考核的是诉讼时效期间的起算。《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见(试行)》和《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》中规定，当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间从最后一期履行期限届满之日起计算。[单选题]68.某施工企业对某市辖区建筑工程质量监督站以该区建设行政主管部门名义作通报批评结果不服而申请复议，该复议可以向()提出。(2019.16)A)市质量监督站B)区质量监督站C)市建设行政主管部门D)区建设行政主管部门答案:C解析:对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，由申请人选择，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议。[单选题]69.2016年3月，取得建造师资格证书的王某受聘并注册于甲公司，2017年6月工作单位变动后变更注册于乙公司，其变更后的注册有效期到（）止。A)2019年3月B)2019年6月C)2020年3月D)2020年6月答案:A解析:变更注册按规定仍延续原注册有效期（3年），故A选项正确。[单选题]70.根据《民法通则》，施工单位的项目经理属于施工单位的()。A)委托代理人B)法定代理人C)指定代理人D)职务代理人答案:A解析:[单选题]71.《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》中指出，建筑企业新职工上岗前至少获得（）的安全培训。A)12学时B)22学时C)32学时D)42学时答案:C解析:2020版教材P214页《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》中指出，严格落实企业职工先培训后上岗制度。建筑企业要对新职工进行至少32学时的安全培训,每年进行至少20学时的再培训。[单选题]72.（2017年）某建设工程施工招标，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司，乙施工过程不符合规定的质量标准，给建设单位造成损失。关于向建设单位承担赔偿责任的说法，正确的是（）。A)甲、乙承担连带赔偿责任B)建设单位与甲有合同关系，应由乙承担赔偿责任C)乙为实际施工人，应由乙承担赔偿责任D)甲和乙承担按份赔偿责任答案:A解析:转包的法律责任，承包单位将承包的工程转包或违法分包的，对因转包工程或违法分包工程不符合规定的质量标准造成的损失，该承包单位与接受转包或违法分包的单位承担连带赔偿责任。[单选题]73.关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是（）。A)安装期保险期限的起始或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日B)安装工程一切险对旧机械设备不负考核期的保险责任，但需承担起维修期的保险责任C)安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限D)安装工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始答案:D解析:本题考查的是安装工程一切险及第三者责任险。选项A，在任何情况下，安装期保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日；选项B、C，安装工程一切险对于旧机器设备不负考核期的保险责任，也不承担其维修期的保险责任；试车考核期的长短一般根据安装工程合同中的约定进行确定，但不得超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限。[单选题]74.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的()。A)30%B)25%C)50%D)80%答案:B解析:2020版教材P207页施工单位负责人施工现场带班制度要求，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%。[单选题]75.由于工程负责人不按规范指导施工、随意压缩工期造成的质量事故，按事故责任分类，属()A)操作责任事故B)自然灾害事故C)技术责任事故D)指导责任事故答案:D解析:本题考查的是工程质量事故的分类。指导责任事故：由于工程指导或领导失误而造成的质量事故，如，由于工程负责人不按规范指导施工，强令他人违章作业，或片面追求施工进度等。参见教材P176。[单选题]76.甲施工单位到A供应商的材料仓库提货，因仓库管理员的工作疏忽多发了2t水泥给施工单位，则由此形成的债称为()。A)合同之债B)无因管理之债C)不当得利之债D)侵权行为答案:C解析:2021/2020版教材P19页不当得利，是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。不当得利产生的债被称为不当得利之债。[单选题]77.根据《劳动合同法》的规定，无固定期限劳动合同可以约定试用期，但试用期最长不得超过()个月。A)1B)2C)3D)6答案:D解析:[单选题]78.关于法律责任的说法，正确的有（）。A)法津责任只因违反法律规定的义务而形成的法律后果B)法律明确规定了法律责任的范围和性质C)法律责任的认定和追究，只能由司法机关依法定程序进行D)法律责任包括了不利和有利的法律后果答案:B解析:A选项说法错误，法律责任是因违反法律上的义务（包括违约等）而形成的法律后果，以法律义务存在为前提。B选项说法正确，法律责任不同于其他社会责任，法律责任的范围、性质、大小、期限等均在法律上有明确规定。C选项说法错误，法律责任的认定和追究，由国家专门机关依法定程序进行。D选项说法错误，法律责任是不利的法律后果。[单选题]79.如果以近5年承担过的单体工业、民用建筑工程建筑面积来衡量已完成工程的业绩，符合二级施工总承包企业资质等级法定条件的已完工程业绩为()。A)建筑面积2万平方米以上的建筑工程1项B)建筑面积2万平方米以下的建筑工程2项C)建筑面积6万平方米以上的建筑工程1项D)建筑面积5万平方米以下的建筑工程2项答案:C解析:二级企业：近5年承担过下列4类中的2类工程的施工总承包或主体工程承包，工程质量合格。?(1)地上12层以上的民用建筑工程1项或地上8~11层的民用建筑工程2项；(2)高度50米以上的构筑物工程1项或高度35~50米(不含)的构筑物工程2项；(3)建筑面积6万平方米以上的建筑工程1项或建筑面积5万平方米以上的建筑工程2项；(4)钢筋混凝土结构单跨21米以上(或钢结构单跨24米以上)的建筑工程1项或钢筋混凝土结构单跨18~21米(不含)(或钢结构单跨21~24米(不含))的建筑工程2项。[单选题]80.因设计问题，某建筑物在竣工验收合格交付使用一年后出现诸多问题，建设单位遂通知施工单位尽快予以修理。则施工单位下列做法中正确的是（）。A)明确答复拒绝修理B)应及时通知设计单位负责修理C)必须先行修理，但可要求建设单位承担修理费用D)必须先行修理，但可要求设计单位承担修理费用答案:C解析:2.由于设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任按有关规定通过建设单位向设计单位索赔。只有C项符合题意[单选题]81.根据《工程建设项目施工招标投标办法》，对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形有()。A)拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得B)施工组要技术采用特定专利或专有技术C)当地投标企业较少D)军队建设项目答案:B解析:[单选题]82.以下关于未成年工的特殊劳动保护的说法，正确的是(）。A)禁止安排未成年工从事3级体力劳动强度的劳动B)禁止用人单位招收未满18周岁的未成年人C)用人单位招收未成年工，应当向所在地县级以上劳动行政部门办理登记D)未成年工的工作时间应当比正常劳动者减半答案:C解析:《劳动法》规定，不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动，选项A错误。《劳动法》规定，禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人，选项B错误。用人单位招收未成年工除符合一般用工要求外，还须向所在地的县级以上劳动行政部门办理登记。未成年工上岗前用人单位应对其进行有关的职业安全卫生教育、培训。选项C正确。《劳动法》规定，对未成年工实行缩短工作时间，但并未规定为正常工作时间的一半，选项D错误。[单选题]83.在我国，施工总承包企业资质划分为房屋建筑工程、公路工程等（）个资质类别。A)10B)12C)13D)60答案:B解析:2020版教材P52页1.施工总承包企业资质序列：施工总承包企业划分为房屋建筑工程、公路工程、铁路工程、港口与航道工程、水利水电工程、电力工程、矿山工程、冶炼工程、化工石油工程、市政公用工程、通信工程、机电安装工程等12个资质类别。[单选题]84.公民、法人或者其他组织提起行政诉讼，应当在法定期间内进行，以下表述有误的是（）。A)除法律另有规定以外，行政复议申请人不服行政复议决定，可以在收到行政复议决定书之日起15日内向法院提起诉讼B)原告认为其合法权益受到行政机关或其工作人员作出的具体行政行为侵犯造成损害，有权在提起诉讼后7个工作日内提出C)行政复议机关逾期不做决定的，申请人可以在复议期满之日起15日内向法院提起诉讼D)不申请行政复议，直接向法院提起行政诉讼的，应当在知道作出具体行政行为之日起6个月内提出答案:B解析:2020版教材P304页行政复议是指行政管理的相对人认为行政主体的具体行政行为侵犯其合法权益，依法向法定的机关提出申请，由受理机关根据法定程序对具体行政行为的合法性和适当性进行审查并作出相应决定的活动。@##[单选题]85.根据我国《建筑法》的规定，下列建筑过程中，()在开工前依法可以不办理施工许可证。A)投资45万元的厂房B)造价为60万元的管道安装工程C)建筑面积250平米的装修工程D)建筑面积350平米的修缮工程答案:C解析:不需要办理施工许可证的建设工程有：限额以下的小型工程(30万以下，300平方米以下)、抢险救灾工程、临时性房屋建筑和农民自建低层、已办理开工报告(符合国务院规定办理开工报告)、另有规定的建设工程(如军用工程)。[单选题]86.建设工程一切险的保险终止日应为()之日。A)工程竣工验收B)工程验收合格C)工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日D)合同双方约定的终止日答案:C解析:保险终止日应为工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日。[单选题]87.（2017年）关于二级建造师变更注册的说法，正确的是（）。A)变更注册后，注册有效期重新计算B)因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的，由注册建造师承担责任C)变更注册只能由原聘用企业申请D)申请变更注册应当提交工作调动证明答案:D解析:本题考查的建造师考试、注册和继续教育的规定。申请变更注册的，应当提交下列材料：①注册建造师变更注册申请表；②注册证书和执业印章；③申请人与新聘用单位签订的聘用合同复印件或有效证明文件；④工作调动证明（与原聘用单位解除聘用合同或聘用合同到期的证明文件、退休人员的退休证明）。[单选题]88.《刑法》（《刑法修正案（六）》）规定，安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的构成()。A)工程重大安全事故罪B)串通投标罪C)重大劳动安全事故罪D)重大责任事故罪答案:C解析:2021/2020版教材P41页重大劳动安全事故罪：《刑法》第135条规定，安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处3年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处3年以上7年以下有期徒刑。[单选题]89.建设单位将建设工程施工项目依法发包给某总承包单位，并委托了监理。总承包单位又依约将部分工程分包。施工中某一分包单位发生安全事故，则由（）负责如实报告当地安全生产监督管理部门。A)建设单位B)总承包单位C)分包单位D)监理单位答案:B解析:《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告；特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。[单选题]90.某建设工程按规定于2012年6月1日办理了开工报告审批手续，但因故一直没有开工，同年12月7日准备开工时，建设单位应当（）。A)向发证机关申请延期B)报批准机关核验开工报告C)重新办理开工报告批准手续D)改办施工许可证答案:C解析:2020版教材P49页对于实行开工报告制度的建设工程，《建筑法》规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。[单选题]91.甲公司与乙公司就买卖合同纠纷在中国某仲裁委员会仲裁，乙申请财产保全，要求扣押甲在中国某港口的一批设备，仲裁委员会对乙的申请的处理，正确的是（）。A)将乙的申请提交港口所在地的中级法院裁定B)不予受理，告知乙直接向有关法院提出申请C)将乙的申请提交甲所在地的基层法院裁定D)审查后，直接作出裁定，由设备所在地的法院执行答案:A解析:根据《民事诉讼法》当事人申请采取财产保全的，中华人民共和国的涉外仲裁机构应当将当事人的申请，提交被申请人住所地或财产所在地的中级人民法院裁定。[单选题]92.2010年5月16日，甲企业与乙银行签订一份50万元的贷款合同，乙银行要求甲公司提供担保人，丙企业在贷款合同的担保人栏目中加盖了企业的印章。现甲企业逾期没有还款，下列对于该债务清偿的表述错误的是()。A)乙银行有权要求甲企业对50万元债务承担全部责任B)乙银行有权要求丙企业对50万元债务承担责任C)乙银行只能通过司法途径要求甲企业承担责任后，才可要求丙企业承担责任D)乙银行有权要求甲企业对30万元债务承担责任，丙企业对20万元债务承担责任答案:C解析:2021/2020版教材P30页连带责任保证是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证方式。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。[单选题]93.发包人在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，应当()。A)继续顺延申请期限B)由承包人重新提出申请C)视同发包人认可承包人的返还保证金申请D)视同发包人对承包人的返还保证金申请存有异议答案:C解析:发包人在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。[单选题]94.某建筑公司以欺骗手段超越资质等级承揽某工程施工项目，开工在即，建设单位得知真相，遂主张合同无效，要求建筑公司承担()。A)违约责任B)侵权责任C)缔约过失责任D)行政责任答案:C解析:【考点】本题考查违约责任、缔约过失责任、侵权责任、行政责任的识别根据《民法典》第107条规定，违约责任是指合同当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定所应承担的民事责任。违约责任以合同生效以及合同有效为前提条件。根据《民法典》第42条规定，缔约过失责任是指当事人在合同订立过程中，有因假借订立合同恶意进行磋商，或者故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况，或者有其他违背诚实信用原则等情形，给对方造成损失而依法应承担的民事责任。根据《民法通则》第106条第二款规定，侵权责任是指行为人因过错侵害国家、集体财产，侵害他人财产、人身权利而应承担的民事责任。行政责任是指在行政活动中行政机关及其公务人员违反行政义务所应承担的责任。本题中，因?建筑公司以欺骗手段超越资质等级承揽某工程施工项目?，其签约行为属于?故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况?的情形，违背了诚实信用原则，损害了建设单位的信赖利益，建筑公司应当承担的民事责任符合《民法典》第42条规定的缔约过失责任的情形。可见C选项符合题干要求，是正确答案。本题中的争议不是因建筑公司违约行为而发生，可见不属于A选项的情形；双方争议是基于合同而发生，并非其他法定侵害行为，可见不属于B选项的情形；建筑公司不是行政机关或公务人员，不构成行政责任的主体，可见也不属于D选项的情形。[单选题]95.施工单位每年至少对管理人员和作业人员进行（）次安全生产教育培训，其教育培训情况记人个人工作档案。A)1B)2C)3D)5答案:A解析:2020版教材P213页《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记人个人工作档案。[单选题]96.根据《立法法》，部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由()裁决。A)全国人民代表大会常务委员会B)国务院C)最高人民法院D)省级以上人民政府答案:B解析:《立法法》第九十五条规定，地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照下列规定的权限作出裁决：(1)同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决;(2)地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见，国务院认为应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定;认为应当适用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决;(3)部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。[单选题]97.下列不属于国家规定强制建立的建设工程有()。A)投资50万元的学校单层教室B)投资2000万元的医院门诊楼C)小型影剧院D)使用外国政府贷款的小型乡村水利工程答案:B解析:国家规定的强制监理范围：(1)重点建设项目(2)大中型公用事业工程(总投资在3000万元以上，包括卫生项目);(3)成片开发住宅小区(5万平米);(4)国家规定必须实行监理的项目(包括学校二影剧院、体育场)。[单选题]98.关于合同的撤销和终止的说法，不正确的有（）。A)被欺诈方应当自知道或应当知道撤销事由之日起1年内行使撤销权B)合同的解除适用于合法有效的合同，无效合同、可撤销合同不发生合同解除C)债权人将标的物提存，合同解除D)合同解除应当通知对方，合同自通知到达对方时解除答案:C解析:A正确，撤销权的消灭：（1）具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权。（2）具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。B正确，合同解除具有如下特征：（1）合同的解除适用于合法有效的合同，而无效合同、可撤销合同不发生合同解除。（2）合同解除须具备法律规定的条件。非依照法律规定，当事人不得随意解除合同。我国法律规定的合同解除条件主要有约定解除和法定解除。（3）合同解除须有解除的行为。无论哪一方当事人享有解除合同的权利，其必须向对方提出解除合同的意思表示，才能达到合同解除的法律后果。（4）合同解除使合同关系自始消灭或者向将来消灭，可视为当事人之间未发生合同关系，或者合同尚存的权利义务不再履行。C错误，《合同法》规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止：（1）债务已经按照约定履行；（2）合同解除；（3）债务相互抵消；（4）债务人依法将标的物提存；（5）债权人免除债务；（6）债权债务同归于一人；（7）法律规定或者当事人约定终止的其他情形。D正确，合同解除应当通知对方，合同自通知到达对方时解除。[单选题]99.企业的安全生产许可证有效期满前，应向原发证机关办理延期手续。该手续的办理期限是其安全生产许可证期满前()个月。A)1B)3C)6D)12答案:B解析:根据《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证的有效期为3年，企业可于期满前3个月向原发证机关办理延期手续。[单选题]100.企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，有关部门应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过()个月。A)3B)6C)9D)12答案:A解析:企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月;企业整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项.不能承揽新的工程;逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，资质许可机关可以撤回其建筑业企业资质证书。[单选题]101.甲将自有的房产(价值50万）同时向乙、丙和丁作了抵押，分别获得低押贷款30万元，但乙的抵押没有办理登记。由于甲不能按时偿还债务，其房产被拍卖后所得价款的正确清偿顺序为()。A)乙、丙、丁平均受偿B)乙无权分配，由丙和丁平均受偿C)乙无权分配，丙和丁按照登记先后顺序受偿D)丙和丁按照登记先后顺序受偿后，剩余款项乙有权受偿答案:C解析:2021/2020版教材P32页同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款按照以下规定清偿：(1)抵押合同以登记生效的，按抵押物登记的先后顺序清偿；顺序相同的，按照债权比例清偿。(2)抵押合同自签订之日起生效的，如果抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿。抵押物已登记的先于未登记的受偿。@##[单选题]102.某设计单位未按照工程设计强制性标准进行设计，造成工程质量事故，但情节并不严重。对该设计单位应给予的行政处罚是()A)责令停业整顿，处20万元以上50万元以下罚款B)责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款C)吊销资质证书D)责令停业整顿，降低资质等级答案:D解析:.《建设工程质量管理条例》第六十三条规定，违反本条例规定，有下列行为之一的，责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款：(1)勘察单位未按照工程建设强制性标准进行勘察的;(2)设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计的;(3)设计单位指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商的;(4)设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的。有前款所列行为，造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书;造成损失的，依法承担赔偿责任。[单选题]103.下列劳动合同条款，属于必备条款的是（）。A)补充保险B)劳动条件C)福利待遇D)试用期答案:B解析:根据《劳动合同法》，劳动合同应当具备以下条款：(1)用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人；(2)劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码；(3)劳动合同期限；(4)工作内容和工作地点；(5)工作时间和休息休假；(6)劳动报酬；(7)社会保险；(8)劳动保护、劳动条件和职业危害防护；(9)法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。劳动合同除前款规定的必备条款外，用人单位与劳动者可以约定试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等其他事项。[单选题]104.关于建设工程分包的做法中，错误的是（）A)劳务作业的分包可以不经建设单位认可B)施工总承包单位可将建设工程的土方工程、钢结构工程分包给其他单位C)专业工程承包人单位可将其承包的劳务再分包的6/207/20D)未经建设单位许可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成答案:D解析:存在下列情形之一的，属于违法分包：（1）施工单位将工程分包给个人的；（2）施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的；（3）施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位的，钢结构工程除外；（4）专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的；（5）专业作业承包人单位将其承包的劳务再分包的；（6）专业作业承包人除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款、周转材料款和大中型施工机械设备费用的。[单选题]105.甲施工单位与乙施工单位联合承包某市政工程，双方约定甲承担基础施工，乙承担路面施工，并要求各方对自己施工的工程质量承担全部责任。现甲的工作任务已通过验收并已退场，在后续施工过程中，乙公司发生质量事故给建设单位造成50万元损失，建设单位要求甲公司承担全部损失。关于本案，正确的表述是()。A)由于基础工程已通过验收，甲有权拒绝建设单位的无理要求B)建设单位应首先要求乙赔偿，不足部分才可以要求甲承担连带赔偿责任C)甲有权申请事故鉴定，然后按责任比例由建设单位承担损失D)甲应向建设单位先行赔付全部损失答案:D解析:本题考查连带责任。《民法通则》第87条规定，债权人或者债务人一方人数为两人以上的，依照法律的规定或者当事人的约定，享有连带权利的每个债权人，都有权要求债务人履行义务;负有连带义务的每个债务人，都负有清偿全部债务的义务。本题中，甲乙为联合承办，共同向建设单位承担连带责任，即当发生质量责任或违约责任后，建设单位可以向任何一方请求赔偿全部或部分损失。一方在承担全部责任后，可以就自己多承担部分向另外一方追偿。[单选题]106.下列组织中，具有法人资格的组织是（）。A)项目监理部B)项目经理部C)设计单位D)投标联合体答案:C解析:（1）依法成立法人不能自然产生，它的产生必须经过法定的程序。（2）应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费。（3）能够独立承担民事责任。（4）有法定代表人。故只有C选项符合要求。[单选题]107.某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为8000万元人民币，该项目（）。A)必须公开招标B)必须邀请招标C)可直接委托发包D)必须聘请招标代理机构委托发包答案:C解析:本题考查的是建设工程法定招标的范围、招标方式和交易场所。涉及国家安全的可以不招标（不是可以不公开招标），不招标就可以直接委托发包。[单选题]108.根据《物权法》的规定，建设用地使用权属于()。A)所有权B)用益物权C)担保物权D)留置权答案:B解析:本题考核的是用益物权。用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。[单选题]109.根据《产品标识与标注规定》，对所有产品或者包装上的标识均要求()。A)必须有产品质量检验合格证明B)必须有中英文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址C)应当在显著位置标明生产日期和安全使用期或失效日期D)应当有警示标志或者中英文警示说明答案:A解析:【考点】本题考查产品标识与标注关键在于所有产品都必须具备的标识与标注。《产品标识与标注规定》第10条规定：?国内生产的合格产品应当附有产品质量检验合格证明?，这是所有产品都必须具备的标识，可见A选项符合题干要求，是正确答案。其第6条规定：?产品标识所用文字应当为规范中文。可以同时使用汉语拼音或者外文，汉语拼音和外文应当小于相应中文?，可见中英文标注不是强制性法律规范，而是任意性法律规范，可见B选项不符合题干要求，是错误选项；第15条规定限期使用的产品，应当标明生产日期和安全使用期或者失效日期，但这并非针对所有产品，可见C选项不符合题干要求，是错误选项；第16条规定使用不当，容易造成产品本身损坏或者可能危及人体健康和人身、财产安全的产品，应当有警示标志或者中文警示说明，但这也并非针对所有产品，可见D选项也不符合题干要求，是错误选项。[单选题]110.下列关于建设工程共同承包的说法中，正确的是()A)中小型工程但技术复杂的，可以采取联合共同承包B)两个不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程C)联合体各方应当分别与招标人签订合同，就中标项目各自负责的部分向招标人承担责任D)共同承包的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任答案:D解析:《建筑法》第二十七条规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的，承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。《招标投标法》第三十一条规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。[单选题]111.施工企业的项目负责人应当对()负责。A)本单位的安全生产B)建设工程项目的安全施工C)本单位安全生产所需资金D)危险性较大的专项施工方案确定答案:B解析:2