水上餐饮游艇基地建设工程施工合同_第1页
水上餐饮游艇基地建设工程施工合同_第2页
水上餐饮游艇基地建设工程施工合同_第3页
水上餐饮游艇基地建设工程施工合同_第4页
水上餐饮游艇基地建设工程施工合同_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

水上餐饮游艇基地建设工程施工合同合同编号:[合同编号]甲方：[甲方名称]地质：[甲方地质]联系人：[甲方联系人]方式：[甲方]乙方：[乙方名称]地质：[乙方地质]联系人：[乙方联系人]方式：[乙方]鉴于乙方具备相关资质和能力，甲方有意委托乙方进行水上餐饮游艇基地建设工程的施工工作，双方经过友好协商，达成如下合作合同：第一条合同工程范围1.1项目名称：水上餐饮游艇基地建设工程。基地建筑物的设计、施工和装修游艇码头的设计、施工和安装环境景观的规划和设计基础设施的建设，如供水、供电、通风、排污等具体工程范围详见工程施工图纸和技术规范。第二条工期2.1本工程的总工期为[工期]，自合同生效之日起计算。2.2如因甲方原因或不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并与甲方商讨解决方案。第三条付款方式（1）首期款：工程开工前，支付总工程款的[首期款比例]作为首期款；（2）进度款：按照合同约定的工程进度和相关验收标准，甲方分多次支付进度款；（3）验收款：工程竣工并经甲方验收合格后，支付剩余工程款。3.2乙方应提供相应的发票和支付凭证，并在接到付款通知后的[付款期限]内向甲方提交申请。第四条质量标准4.1本工程的施工质量应符合国家有关标准和规定，并按照设计文件、施工图纸和技术规范要求进行施工。4.2乙方应在工程竣工后向甲方提供保修期为[保修期]的施工质量保证书，对合同工程所施工的各项工程进行保修，保修期内，合同工程发生质量问题的，乙方应及时无偿修复。第五条合同变更和终止5.1若因工程需要或其他原因，甲方要求对工程进行变更的，应由甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。5.2若因不可抗力等不可预见的情况，导致工程无法进行或终止的，甲方和乙方均有权提前终止合同，并及时通知对方。终止合同后，应按照双方约定进行结算。第六条违约责任6.1若甲方未按照合同约定的工期和付款方式支付工程款的，应按照下述方式承担违约责任：（1）工期延误：每延误一天，甲方应向乙方支付相应的违约金；（2）付款延误：每延误一个付款期限，甲方应向乙方支付相应的违约金。6.2若乙方未按照合同约定的质量标准进行施工或未能按时完成工程的，应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于修复、赔偿等。第七条争议解决7.1本合同的履行与解释受法律的管辖。7.2因本合同引起的任何争议，应经甲方和乙方友好协商解决。协商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。第八条其他8.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工并进行最终结算之日终止。8.2本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。甲方：

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论