23年-建设工程施工合同通用_第1页
23年-建设工程施工合同通用_第2页
23年-建设工程施工合同通用_第3页
23年-建设工程施工合同通用_第4页
23年-建设工程施工合同通用_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

建设工程施工合同通用建设工程施工合同合同编号：________________甲方（委托方）：公司名称：________________法定代表人：_____________地质：_________________乙方（承包方）：公司名称：________________法定代表人：_____________地质：_________________为明确甲乙双方在合同约定范围内的权利和义务，特订立本合同。双方同意如下条款：一、工程名称和位置1.工程名称：________________2.工程位置：________________二、工程概况1.工程范围：（详细描述工程范围，包括但不限于土建、设备安装、装修等）。2.工程计划：乙方应按照甲方要求完成工程，并按照合同约定的时间节点提交工程进度计划。3.工程期限：工程计划完成时间为________________。三、合同价款及付款方式1.合同价款：合同价款为________________。2.付款方式：甲方应按照工程进度支付工程款项，付款比例如下：a)工程开工前支付定金：________________。b)工程完工前支付第一阶段款项：________________。c)工程完工后支付尾款：________________。3.工程款项发票应随同款项支付。四、质量要求1.工程质量：乙方应按照国家相关标准和甲方的要求，确保工程质量符合规定，并承担因工程质量问题造成的修复费用。2.质量监督：乙方应配合甲方进行工程质量检查和监督，定期提交工程质量报告。五、工程变更和索赔1.变更指令：如有需要对工程范围、施工方案等进行变更，甲方应以书面形式发出变更指令，并在双方确认后进行调整。2.索赔：乙方在施工过程中如遇不可抗力因素造成工期延误或额外费用，可向甲方提出索赔申请。六、保证和保险1.保证：乙方保证工程设计、施工及其材料符合国家相关规范和甲方要求，如因乙方原因导致工程问题，乙方应负责修复。2.保险：乙方应购买工程责任保险，确保工程期间发生意外事故的责任得到保障。七、违约责任1.乙方违约责任：如乙方未按合同约定的工期完成工程，甲方有权按照合同约定进行相应扣款，并解除合同。2.甲方违约责任：如甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权暂停工程，并要求甲方支付相应的违约金。八、争议解决合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决。如协商无法达成一致意见，双方可以向有关法院提起诉讼。九、其他事项1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同备案：本合同经双方签字后，应报送有关部门备案。十、附件__附件名称1__：（合同执行过程

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论