2023年一级造价师之建设工程计价真题练习试卷B卷附答案

2023年一级造价师之建设工程计价真题练习试卷B卷附答案单选题（共150题）1、关于预算定额性质与特点的说法，不正确的是（）。A.一种计价性定额B.以分项工程为对象编制C.以施工定额为基础编制D.反映平均先进水平【答案】D2、在国外建筑安装工程费用中，工作人员劳动保护费应列入（）。A.人工费B.材料费C.管理费D.暂定金额【答案】C3、下列工作内容属于实物量法但不属于工料单价法的是（）。A.列项并计算工程量B.套用预算定额（或企业定额），计算人工、材料、机具台班消耗量C.套用定额单价，计算直接费并汇总D.计算其他各项费用【答案】B4、（2021年真题）对进口设备计算进口环节增值税是作为计税基数的组成计税价格的是（）。A.到岸价+消费税B.到岸价+关税C.关税完税+消费税D.关税完税+关税+消费税【答案】D5、（2018年真题）某材料原价为300元/t，运杂费及运输损耗费合计为50元/t，采购及保管费费率3%，则该材料预算单价为（）元/t。A.350.0B.359.0C.360.5D.360.8【答案】C6、在投资估算的编制中，下列属于投资估算分析内容的是（）。A.分析影响投资的主要因素B.主要技术经济指标分析C.资金筹措方式D.工程建设其他费用估算【答案】A7、投标报价时，投标人需按照招标人所列项目进行自主报价的是（）。A.措施项目费B.暂列金额C.税金D.总承包服务费【答案】D8、设计概算经批准后需要进行调整，下列说法错误是（）。A.超出原设计范围的重大设计变更需要调整设计概算B.超出基本预备费规定范围不可抗拒的重大自然灾害引起的工程变动和费用增加需要调整设计概算C.超出工程造价调整预备费的国家重大政策性调走需要调整设计概算D.一个工程项目只允许调整两次概算【答案】D9、某土建分项工程工程量为10m2，预算定额人工、材料、机械台班单位用量分别为2工日、3m2和0.6台班，其他材料费5元。当时当地人工、材料、机械台班单价分别为40元/工日、50元/m2和100元/台班。用实物法编制的该分项工程直接工程费为（）元。A.290B.295C.2905D.2950【答案】D10、在进行国际工程投标报价时，国内派出工人人工日工资单价需考虑工人出国期间的总费用，其内容包括（）。A.带薪法定假日、带薪休假日工资B.雇工招募和解雇应支付的费用C.工人上下班交通费D.工资预涨费【答案】D11、关于法规变化类合同价款的调整，下列说法正确的是（）。A.不实行招标的工程，一般以施工合同签订前的第42天为基准日B.基准日之前国家颁布的法规对合同价款有影响的，应予调整C.基准日之后国家政策对材料价格的影响，如已包含在物价波动调价公式中不再予以考虑D.承包人原因导致的工期延误期间，国家政策变化引起工程造价变化的，合同价款不予调整【答案】C12、根据世界银行对工程项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目间接建设成本（）。A.临时公共设施及场地的维持费B.建筑保险和债券费C.开工试车费D.土地征购费【答案】C13、投标有效期的期限可根据项目特点确定，一般项目的投标有效期为（）天。A.30~50B.50~80C.60~90D.70~100【答案】C14、某企业拟进口一套机电设备。离岸价折合人民币为1830万元，国际运费和国外运输保险费为22.53万元，银行手续费为15万元，关税税率为22%，增项税税率为16%。则该进口设备的增值税为（）万元。A.362.14B.361.61C.356.86D.296.40【答案】B15、对于不能计算工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无“计算基础”和“费率”数值，则（）。A.以定额基价为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应的费率计算金额B.以“定额人工费+定额机械费”为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应费率计算金额C.只填写“金额”数值，在备注中说明施工方案出处或计算方法D.备注中说明中计算方法，补充填写“计算基础”和“费率”【答案】C16、依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公布中标候选人，公示期不得少于（）日。A.2B.3C.4D.5【答案】B17、（2018年真题）关于预算定额消耗量的确定方法，下列表述正确的是（）。A.人工工日消耗量由基本用工量和辅助用工量组成B.材料消耗量＝材料净用量/（1－损耗率）C.机械幅度差包括了正常施工条件下，施工中不可避免的工序间歇D.机械台班消耗量＝施工定额机械台班消耗量/（1－机械幅度差）【答案】C18、在建筑工程初步设计文件深度不够、不能准确计算出工程量的情况下，可采用的设计概算编制方法是（）。A.概算定额法B.概算指标法C.预算单价法D.综合吨位指标法【答案】B19、发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人正确的做法是（）。A.将该工程自主拍卖B.将该工程折价出售C.将该工程抵押贷款D.催告发包人支付，并索要延迟付款利息【答案】D20、以下对于项目可行性研究阶段投资估算的作用，表述正确的是（）。A.是项目主管部门审批项目建议书的依据B.是项目投资决策的重要依据C.是编制项目规划的参考依据D.是确定建设规模的参考依据【答案】B21、下列关于概算定额的说法，正确的是（）。A.概算定额手册内容基本上是由文字说明和定额项目表组成B.概算定额是施工企业在准备施工期间，编制施工组织总设计或总规划时，对生产要素提出需要量计划的依据C.概算定额应该贯彻社会先进水平和简明适用的原则D.文字说明是概算定额手册的主要内容，包括总说明和分部说明【答案】B22、若发包人要求的压缩工期天数超过定额工期的()，则应在招标文件中明示增加赶工费用。A.10%B.15%C.20%D.30%【答案】C23、根据《招标投标法实施条例》，中标候选人的公示时间为()A.发出中标通知书之日起3日内B.评标结束之日起3日内C.签署评标报告之日起3日内D.收到评标报告之日起3日内【答案】D24、关于评标过程中，对投标报价算术错误的修正，下列说法中正确的是（）。A.评标委员会应对报价中的算术性错误进行修正B.修正的价格，经评标委员会书面确认后具有约束力C.投标人应接受修正价格，否则将没收其投标保证金D.投标文件中的大写与小写金额不一致的，以小写金额为准【答案】A25、根据《建设项目工程总承包合同示范文本》（GF-2011-0216），下列属于施工变更的是（）。A.对配套工程系统的工艺调整B.发包人要求增加的附加试验C.对区域内基准控制点的调整D.对实施赶工指令所作的调整【答案】B26、现有一通用设备，原价3万元，设备运杂费为5000元，安装费率2％，该设备的安装费为（）元。A.600B.700C.800D.900【答案】A27、关于计日工的说法，下列错误的是（）。A.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人应予执行B.承包人应按照确认的计日工现场签证报告核实该类项目的工程数量C.承包人应按照确认的计日工现场签证报告核实该类项目的工程单价D.列入进度款同期支付【答案】C28、下列费用中，应计入生产成本的是()。A.制造费用B.管理费用C.财务费用D.营业费用【答案】A29、编制建设项目竣工财务决算报表时，下列属于资金占用的项目是（）。A.待冲基建支出B.应付款C.预付及应收款D.未交款【答案】C30、下列关于设备购置费的说法，正确的是（）。A.进口设备原价一般指的是设备的出厂价格B.国产非标准设备单件生产.无定型标准，但可以通过市场交易获得其价格C.设备原价通常包含备品备件费在内D.在非标准设备原价的组成中，加工费指的是生产工人工资和工资附加费.燃料动力费和车间经费等，不含设备的折旧费【答案】C31、按国家有关规定，核定新增固定资产价值时，建设单位管理费按（）A.建筑工程、安装工程和需安装设备价值的总额等按实际需求情况分摊B.建筑工程、安装工程和需安装设备价值的总额等按比例分摊C.建筑工程、安装工程、需安装设备价值和流动资金等总额按实际需求情况分摊D.建筑工程、安装工程、需安装设备价值和流动资金等总额按比例分摊【答案】B32、下列对于测时法的特征描述中，正确的是()。A.测时法既适用于测定重复的循环工作时间，也适用于测定非循环工作时间B.选择测时法比接续测试法准确、完善，但观察技术也较之复杂C.当所测定的各工序的延续时间比较短时，接续测时法较选择测时法方便D.测时法的观测次数应该根据误差理论和经验数据相结合的方法来确定【答案】D33、（2020年真题）某建设项目由A、B两车间组成，其中A车间的建筑工程费6000万元，安装工程费2000万元，需安装设备费2400万元；B车间建筑工程费2000万元，安装工程费1000万元，需安装设备费用1200万元；该建设项目的土地征用费2000万元，则A车间应分摊的土地征用费是（）万元A.1500.00B.1454.55C.1424.66D.1090.91【答案】A34、（2021年真题）属于研究试验费的有（）。A.新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费B.施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究试验费C.勘察设计费或工程费用中开支的项目D.为建设项目提供和验证设计数据、资料等进行试验及验证的费用【答案】D35、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）。A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人B.如发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任【答案】B36、某进口设备到岸价为1500万元，银行财务费，外贸手续费合计36万元，关税300万元，消费税和增值税税率分别为10%、17%，则该进口设备原价为（）万元。A.2386.8B.2376.0C.2362.9D.2352.6【答案】B37、根据施工过程工时研究结果，与工人所担负的工作量大小无关的必须消耗时间是（）。A.基本工作时间B.辅助工作时间C.准备与结束工作时间D.多余工作时间【答案】C38、对于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（）。A.建筑结构系数越小，建筑工程造价越高B.单跨厂房跨度不变，间距越大越经济C.大中型工业厂房一般选用钢结构，以降低造价D.建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的降低【答案】D39、根据《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，承包人最有可能同时获得工期、费用和利润补偿的索赔事件是（）。A.基准曰后法律的变化B.发包人更换其提供的不合格材料C.发包人提前向承包人提供工程设备D.发包人在工程竣工前占用工程【答案】D40、最高投标限价的编制中，综合单价的组价包括如下工作：（1）确定组价子目的人材机单价；（2）确定清单计量单位子项目名称；（3）将合价除以清单项目的工程量；（4）计算组价子目合价。正确的组价顺序是（）。A.（1）（4）（2）（3）B.（2）（1）（4）（3）C.（2）（1）（3）（4）D.（1）（3）（2）（4）【答案】B41、某工程计划3个月完成，每月计划完成工程量依次为600m2、1000m2、800m2,计划单价为20元/m2。工程按计划开工，但工期延长1个月，每月实际完成工程量依次为300m2、800m2、900m2、400m2，每月实际单价依次为20元/m2、20元/m2、23元/m2、23元/m2。则对该工程第3月末的投资偏差表述正确的是（)。A.投资节省2700元B.投资增加2700元C.投资节省5300元D.投资增加5300元【答案】B42、除另有说明外，所有清单项目的工程量应以（）为准，并以完成后的（）计算。A.实体工程量、净值B.实体工程量、实际值C.实体工程量+施工中的各种损耗和需要增加的工程量、净值D.实体工程量+施工中的各种损耗和需要增加的工程量、实际值【答案】A43、（2020年真题）关于分部分项工程项目清单中项目编码的编制，下列说法正确的是（）。A.第二级编码为分部工程顺序码B.第五级编码为分项工程项目名称顺序码C.同一标段内多个单位工程中项目特征完全相同的分项工程，可采用相同编码D.补充项目应采用6位编码【答案】D44、有关最终结清的过程，下列表述中正确的是（）。A.最终结清是指合同约定的缺陷责任期终止后发包人与承包人结清全部剩余款项的活动B.承包人在提交的最终结清申请中，可以提出工程接收证书颁发前发生的索赔C.承包人接受最终支付证书后，可以提出工程接收证书颁发后发生的索赔D.发包人对最终结清申请单内容有异议的，按照合同约定的争议解决方式处理【答案】A45、某建设工程项目关键线路上的A工作由于非承包商的原因推迟了5天，还有一个非关键线路上的B工作也是由于非承包商的原因推迟了2天，B工作的总时差为3天，则承包商可以索赔的工期是（）天。A.2B.5C.7D.8【答案】B46、根据《建设项目工程总承包合同示范文本》（GB-2011—0216），下列变更事项中属于设计变更的是（）。A.基准控制点的调整B.备品备件采购数量的调整C.新增加的施工障碍处理D.增加的附加试验【答案】A47、编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时，编制人应作补充，下列有关编制补充项目的说法中正确的是()。A.补充项目编码应由B与三位阿拉伯数字组成B.补充项目应报县级工程造价管理机构备案C.补充项目的工作内容应予以明确D.补充项目编码应顺序编制，起始序号有编制人根据需要自主确定【答案】C48、招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同的时间规定是（）。A.在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30天内B.在投标有效期内并在自中标通知书收到之日起30天内C.在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起15天内D.在投标有效期内并在自中标通知书收到之日起15天内【答案】A49、采用“一票制”、“二票制”支付方式采购材料的，在进行增值税进项税抵扣的，正确的做法是（）。A.“一票制”下，构成材料价格的所有费用均按货物销售适用的税率进行抵扣B.“一票制”下，材料原价按货物销售适用税率进行抵扣，运杂费不再进行抵扣C.“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率、运杂费按交通运输适用税率进行D.“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率，运杂费、运输损耗和采购保管费按交通运输适用税率进行【答案】C50、关于建设期利息，下列说法错误的是（）。A.建设期内发生的为工程项目筹措资金的融资费用及债务资金利息B.总贷款分年均衡发放，当年借款在年中支用考虑C.当年贷款只计半年利息，而以前年度的本利和则按全年计息D.利用国外贷款的利息计算中，不用考虑国内代理机构向贷款方收取的转贷费和管理费等【答案】D51、根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指（）。A.为完成工程项目建造，生产性设备及配合工程安装设备的费用B.建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资C.为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.在建设期内预计或实际支出的建设费用【答案】D52、（2014年真题）招标工程量清单应根据常规施工方案编制，拟定常规施工方案时（）。A.应对主要项目进行估算，如土方石、混凝土B.需对施工总方案中的重大问题及关键工艺作明确具体的规定C.不需计算人、材、机资源需要量D.不必考虑节假日与气候对工期的影响【答案】A53、招标工程量清单中某分部分项清单子目与单一计价定额子目的工作内容与计量规则一致，则确定该清单子目综合单价不可或缺的工作是（）。A.计算工程内容的工程数量B.计算工程内容的清单单位含量C.计算措施项目的费用D.计算管理费、利润和风险费用【答案】D54、对于投标文件存在的下列偏差，评标委员会应书面要求投标人在评标结束前予以补正的情形是（）。A.未按招标文件规定的格式填写，内容不全的B.所提供的投标担保有瑕疵的C.投标人名称与资格预审时不一致的D.实质上响应招标文件要求但个别地方存在漏项的细微偏差【答案】D55、关于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（）。A.建筑周长系数越高，建筑工程造价越低B.多跨厂房跨度不变，中跨数目越多越经济C.大中型工业厂房一般选用砌体结构，以降低造价D.建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的增加【答案】B56、采用工程量清单计价方式招标时，对工程量清单的完整性和准确性负责的是（）。A.发布招标文件的招标人B.编制清单的工程造价咨询人C.编制招标文件的招标代理人D.确定中标的投标人【答案】A57、对于给定暂估价的专业工程，属于依法必须招标的项目，对其招标过程描述正确的是（）。A.承包人参加投标的工程，应由发包人作为招标人B.承包人不参加投标的工程，应由承包人作为招标人，与组织招标工作的有关费用发包人另行支付C.承包人参加投标的工程，应由发包人作为招标人，承包人与其他投标人平等竞争D.承包人不参加投标的工程，应由承包人作为招标人，但评标委员会的组建需报送发包人批准【答案】A58、关于预付款担保和安全文明施工费，下列说法错误的是（）。A.预付款担保提供的时间是承包人与发包人签订合同后领取预付款前B.预付款担保的主要形式是银行保函C.发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可催告发包人支付D.发包人在付款期满后的7天内仍未支付的，若发生安全事故，发包人应承担主要责任【答案】D59、下列文件和资料中，可作为建设工程工程计量依据的是（）。A.造价管理机构发布的调价文件B.造价管理机构发布的价格信息C.有关计量的补充协议D.各种预付款支付凭证【答案】C60、（2012年真题）下列流动资金分项详细估算的计算式中，正确的是（）。A.应收账款＝年营业收入／应收账款周转次数B.预收账款＝年经营成本／预收账款周转次数C.产成品＝（年经营成本－年其他营业费用）／产成品周转次数D.预付账款＝存货／预付账款周转次数【答案】C61、已知砌筑1m3砖墙中砖净量和损耗量分别为529块、6块，百块砖体积按0.146m3计算，砂浆损耗率为9％。则砌筑1m3砖墙的砂浆用量为（）m3。A.0.250B.0.253C.0.249D.0.243【答案】C62、（2021年真题）某生产性建设项目的工程费用15000万元，设备费用5000万元，工程建设其他费用3000万元，预备费1000万元，建设期利息1000万元，铺底流动资金500万元。该项目工程造价为（）万元。A.19000B.20000C.25000D.25500【答案】B63、在住宅小区规划设计中，其核心问题是（）。A.小区环境优美B.经济适用C.提高土地利用率D.户型设计【答案】C64、某项目投标截止日期为2017年8月1日，通过评标确定中标人后，签订的合同总价为700万元。合同约定期末一次付清。约定最终结清的时间为2019年7月30日。A.751.14B.764.26C.737.31D.750.19【答案】A65、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，可以同时获得工期和费用补偿的是（）。A.发包人原因造成承包人人员工伤事故B.施工中遇到不利物质条件C.承包人提前竣工D.基准日后法律的变化【答案】B66、下列选项中，能以实际支出计人无形资产价值的是()。A.接受捐赠的无形资产B.自创专利权C.自创非专利技术D.自创商标【答案】B67、投标人编制投标文件时，应以（）作为计算人工、材料、机具台班消耗量的基本依据。A.企业定额B.施工定额C.预算定额D.概算定额【答案】A68、下列费用中，属于生产准备费的是（）。A.专利技术使用费B.生产职工培训费C.市政公用设施费D.工程保险费【答案】B69、下列有关中标公示的说法，正确的是（）。A.招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不少于5日B.公示的项目范围是依法必须进行招标的项目，其他招标项目是否公示中标候选人由招标人自主决定C.公示期从公示的当天开始算起D.公示的内容包含投标人业绩情况和投标人的各评分要素的得分情况【答案】B70、某地2014年拟建一年产30万吨化工产品的项目，建设期两年。根据调查，该地区2010年建设的年产10万吨相同产品的已建项目投资额为1亿元。生产能力指数为0.8，若2010年至2014年工程造价平均每年递增10%，则该拟建项目的静态投资为（）亿元。A.4.390B.3.526C.4.112D.5.120【答案】B71、某工厂年度承办工程总价为2000万元的工程，其中材料所占比例为50%，材料在途、加工、整理和供应间隔天数共25天，保险天数5天，则按公式法计算的预付款金额为（）万元。A.68.49B.69.44C.82.19D.83.33【答案】C72、下列有关措施项目费计算的表述，正确的是（）。A.夜间施工增加费的计算基数应为定额人工费或定额人工费与定额施工机具使用费之和B.成井费用属于应予计量的措施项目，而排水、降水费用属于不宜计量的措施项目C.超高施工增加费通常按照建筑物的建筑面积以“㎡”为单位计算D.混凝土模板及支架（撑）费按照模板面积以“㎡”为单位计算【答案】A73、关于现场签证，下列说法中正确的是（）。A.承包人在收到发包人要求完成合同以内的零星项目指令后，应及时向发包人提出现场签证要求B.现场签证的工作如果已有相应的计日工单价，现场签证报告中仅列明完成该签证工作所需的人工的数量C.若发现合同工程内容因场地条件、地质水文、发包人要求等不一致时，应提供所需的相关资料，提交发包人签证认可，作为合同价款调整的依据D.承包人应按照现场签证内容计算价款，报送发包人确认后，作为增加合同价款，与结算款一同支付【答案】C74、某地拟建一幢建筑面积为2500m2办公楼。已知建筑面积为2700m2的类似工程预算成本为216万元,其人、材、机、企业管理费占预算成本的比重分别为20%、50%、10%、20%。拟建工程和类似工程地区的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费之间的差异系数分别是1.1、1.2、1.25、1.15,综合费率为4%,则利用类似工程预算法编制该拟建工程概算造价为（）万元。A.245.44B.244.4C.287.4D.302.8【答案】B75、采用电子招标投标在线提交投标文件的，最短不少于（）日。A.20B.10C.15D.5【答案】B76、在国外建筑安装工程费用构成中，承包商投标报价时不计人和分摊进单价，而需单独列项的是()。A.临时设施费B.总部管理费C.利润D.税金【答案】A77、在国外建筑安装工程费用中，工作人员劳动保护费应列入（）。A.人工费B.材料费C.管理费D.暂定金额【答案】C78、若完成1m3墙体砌筑工作的基本工时为0.5工日，辅助工作时间占工序作业时间的4%。准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作时间的6%、3%和12%，该工程时间定额为（）工日/m3。A.0.581B.0.608C.0.629D.0.659【答案】D79、在设计概算的三级概算中，单项工程综合概算通常采用（）形式进行编制。A.建筑材料表B.单位工程概算汇总表C.综合概算表D.总概算表【答案】C80、（2021年真题）某项工程合同价12000万元，其中材料和设备占百分之50，已知预付款3600万元，起扣点是多少（）。A.7200B.6120C.4800D.9951【答案】C81、（2014年真题）最能体现信息动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息主要包括（）。A.工程造价指数、在建工程信息和已完工程信息B.价格信息、工程造价指数和工程造价指标C.人工价格信息、材料价格信息、机械价格信息及在建工程信息D.价格信息、工程造价指数及刚开工的工程信息【答案】B82、当施工机械停工导致用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算方法是（）。A.按照机械设备台班费计算B.按照台班费中的设备使用费计算C.自有设备按照台班折旧费计算D.租赁设备按照台班租金计算【答案】C83、发包人对承包人提交的现场签证予以确认或提出修改意见的时限是收到现场签证报告后的()小时内。A.24B.48C.72D.96【答案】B84、（2015年真题）投资估算的主要工作包括：①估算预备费；②估算工程建设其他费；③估算工程费用；④估算设备购置费。其正确的工作步骤是（）。A.③④②①B.③④①②C.④③②①D.④③①②【答案】C85、在可行性研究阶段，投资估算精度要求高，需采用相对详细的投资估算方法，如（）等。A.系数估算法B.生产能力指数法C.比例估算法D.指标估算法【答案】D86、由于发包人的原因使工程未在约定的时间内竣工的，对原约定竣工日期后继续施工的工程进行价格调整时，涉及到原约定竣工日期价格指数与实际竣工日期价格指数，则调整价格差额计算应采用（）。A.原约定日期的价格指数B.实际竣工日期的价格指数C.原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数的平均值D.原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数中较高的一个【答案】D87、对于项目决策和工程造价的关系，下列说法中错误的是（）。A.项目决策的正确性是工程造价合理性的前提B.项目决策的内容是决定工程造价的基础C.项目决策的广度影响投资估算的精确度D.工程造价的数额影响项目决策的结果【答案】C88、完成10m3砖墙需消耗砖净用量10000块，有500块的损耗量，则该材料的损耗率和材料的消耗量定额分别为()A.4.76％；1000块／m3B.4.76％；1050块／m3C.5％；1000块／m3D.5％；1050块／m3【答案】D89、下列市场情形中，会对拟建工业项目产生不利影响的是()。A.项目所需投入品出现买方市场B.项目产出品出现卖方市场C.项目产出品的替代产品出现D.新竞争项目遭遇资金短缺【答案】C90、关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是()。A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金可以预留在财政部门B.采用工程质量保证担保的，发包人仍可预留2%的保证金C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务D.缺陷责任期终止后的28天内，发包人应将剩余的质量保证金连同利息返还给承包人【答案】A91、关于建设项目竣工验收，下列说法正确的是（）。A.单位工程的验收由施工单位组织B.大型项目单位工程的验收由国家发改委组织C.小型项目的整体验收由项目主管部门组织D.工程保修书不属于竣工验收的条件【答案】C92、采用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，包装费的计取基数不包括该设备的（）。A.材料费B.加工费C.外购配套件费D.设计费【答案】D93、（2015年真题）按照世界银行有关规定进行的国际竞争性招标，在中标人确定后还应进行合同谈判。下列主题中属合同谈判内容的是（）。A.合同价格的优惠B.合同双方的权利和义务C.合同标的物数量增减引起的价格变化D.投标人承担技术规格书中没有规定的额外任务【答案】C94、根据《建设工程工程量清单计价规范》，某工程定额工期为25个月，合同工期为20个月。合同实施中，发包人要求该工程提前1个月竣工，征得承包人同意后，调整了合同工期。则关于该工程工期和赶工费用的说法，正确的是（）。A.发包人要求合同工期比定额工期提前6个月竣工，应承担提前竣工6个月的赶工费用B.发包人要求合同工程提前1个月竣工，应承担提前竣工1个月的赶工费用C.发包人要求压缩的工期天数超过定额工期的20%，应承担提前竣工5个月的赶工费用D.发包人要求压缩的工期天数未超过定额工期的30%，不支付赶工费用【答案】B95、关于工程索赔的相关论述，下列说法正确的是（）。A.工程索赔是指承包人向发包人提出工期和（或）费用补偿要求的行为B.由于发包人原因导致分包人遭受经济损失，分包人可直接向发包人提出索赔C.承包人提出的工期补偿索赔经发包人批准后，可免除承包人非自身原因拖期违约责任D.由于不可抗力事件造成合同非正常终止，承包人不能向发包人提出索赔【答案】C96、（2018年真题）国际贸易双方约定费用划分与风险转移均以货物在装运港被装上指定船只时为分界点，该种交易价格被称为（）。A.离岸价B.运费在内价C.到岸价D.抵岸价【答案】A97、某分项工程招标工程量清单为1000m3，施工中由于涉及变更实际完成工程量调整为1200m3。该分项工程招标控制价单价为300元/m3，投标报价单价为360元/m3。则根据《计价规范》，该分项工程的结算款应为（）元。A.420000B.429000C.431250D.432000【答案】C98、下列用时中，同时包含在劳动定额和预算定额人工消耗量中的是()。A.隐蔽工程验收的影响时间B.工序搭接发生的停歇时间C.不可避免的中断时间D.加工材料所需的时间【答案】C99、关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列说法中不正确的是（）A.场地准备费是指建设项目为达到开工条件进行的场地平整和原有设施拆除费用B.建设场地的大型土石方工程费用应计入场地准备费C.凡可回收材料的拆除工程采用以料抵工方式冲抵拆除清理费D.场地准备及临时设施费不应包括已列入建安工程费中的施工单位临时设施费【答案】B100、（2017年真题）我国某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定借款国国内投标人有7.5%的评标优惠，若投标工期提前，则按每月25万美元进行报价修正，现国内甲投标人报价5000万美元，承诺较投标要求工期提前2个月，则甲投标人评标价为（）万美元。A.5000B.4625C.4600D.4575【答案】D101、对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当向（）提出。A.评标委员会B.招标行政监督部门C.招标人D.工程造价管理部门【答案】C102、常用于设备价格波动较大的非标准设备和引进设备的安装工程概算编制方法是（）。A.预算单价法B.扩大单价法C.设备价值百分比法D.综合吨位指标法【答案】D103、按费用构成要素划分建筑安装工程费，下列费用不属于劳动保险和职工福利费范围的是（）A.职工退职金B.冬季取暖补贴C.夏季防暑降温费用D.防暑降温饮料费用【答案】D104、按照现行对基本预备费内容的规定，下列费用中不属于基本预备费范围的是（）。A.设计变更增加的费用B.局部地基处理增加的费用C.利率调整增加的费用D.预防自然灾害采取的措施费用【答案】C105、有关社会保险费的计算基础，正确的是（）。A.定额人工费B.直接费C.人工费+机械费D.直接工程费【答案】A106、根据现行的建筑安装工程费用项目组成规定，下列关于施工企业管理费中工具用具使用费的说法正确的是（）。A.指企业管理使用，而非施工生产使用的工具用具使用费B.指企业施工生产使用，而非企业管理使用的工具用具使用费C.采用一般计税方法时，工具用具使用费中的增值税进项税额可以抵扣D.包括各类资产标准的工具用具的购置、维修和摊销费用【答案】C107、在编制分部分项工程量清单时，关于砖砌体工程中有关砂浆的内容，在特殊说明中可不描述的是()。A.砂浆的种类B.砂浆的配合比C.砂浆的强度等级D.砂浆的制作方式【答案】D108、国际工程投标报价时，对于当地采购的材料，其单价应为（）A.市场价格+运杂费B.市场价格+运杂费+运输保管损耗费C.市场价格+运杂费+采购保管费D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费【答案】D109、由于招标工程量清单中措施项目缺项，承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按照工程变更事件中有关规定调整合同价款，调整的原则表述正确的是（）。A.单价措施项目费，已标价清单中有类似项目的，直接采用该单价B.单价措施项目费，已标价清单中有适用项目的，参照适用项目调整C.单价调整项目费，已标价清单中没有适用也没有类似项目的，承包人提出变更单价，报发包人确认后调整D.总价措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素【答案】C110、某建筑公司为增值税一般纳税人，2016年7月1日承接某房地产工程项目，7月30日发包方按进度支付工程价款360万元，若该建筑公司选择适用一般计税方法计算应纳税额，该公司7月需缴纳的增值税是（）。A.10.48B.10.80C.35.68D.39.60【答案】C111、采用价格指数调整价格差额的方法，主要适用于（）。A.施工中所用的材料品种较多，且每种材料使用量较大的工程B.施工中所用的材料品种较少，但每种材料使用量较大的工程C.施工中所用的材料品种较多，且每种材料使用量较小的工程D.施工中所用的材料品种较少，且每种材料使用量较大的工程【答案】B112、关于建设期利息的说法，正确的是（）。A.建设期利息包括在建设期内发生的为工程项目筹集资金的融资费用利息B.总贷款分年均衡发放时，建设期利息计算可按当年借款在年初支用考虑C.建设期利息不包括国外贷款银行以年利率方式收取的各种管理费D.建设期利息不包括国内代理机构以年利率方式收取的转贷费和担保费【答案】A113、关于施工过程中的现场签证，下列说法中正确的是（）。A.发包人应按照现场签证内容计算价款，在竣工结算时一并支付B.没有计日工单价的现场签证，按承包商提出的价格计算并支付C.因发包人口头指令实施的现场签证事项，其发生的费用应由发包人承担D.经发包人授权的工程造价咨询人，可与承包人做现场签证【答案】D114、运输汽车装载棉花，因体积大但重量不足而引起的汽车在降低负荷的情况下工作的时间属于机器工作时间消耗中的（）。A.有效工作时间B.不可避免的无负荷工作时间C.多余工作时间D.低负荷下的工作时间【答案】A115、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008，关于索赔的处理规定，说法正确的是()。A.承包人超出规定的时限提出索赔将无权获得追加付款但工期可以延长B.具有连续影响的索赔事件承包人应递交中间索赔报告C.发包人收到索赔报告后一个月内不作答复则承包人视为该项索赔已被认可D.承包商在接受了竣工付款证书后至最终结清证书前仍有权提出施工期间的任何索赔【答案】B116、关于安全文明施工费预付的说法，正确的是（）。A.发包人应在工程开工后的14天内预付安全文明施工费B.发包人在付款期满后的14天内未支付的，若发生安全事故，应承担连带责任C.安全文明施工费的预付额度不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%D.发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可以催告，仍不付的，可暂停施工【答案】C117、关于住宅建筑设计中的结构面积系数，下列说法中正确的是（）。A.结构面积系数越大，设计方面越经济B.房间平均面积越大，结构面积系数越小C.结构面积系数与房间户型组成有关，与房屋长度、宽度无关D.结构面积系数与房屋结构有关，与房屋外形无关【答案】B118、5.在测定规费费率的资料中，不包括（）。A.每万元发承包价格中人工费含量B.全年建筑安装产值C.人工费占直接费的比例D.每万元发承包价计算基数【答案】B119、关于合同价款与合同类型，下列说法中正确的是（）。A.招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准B.中标人应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订立书面合同C.工期特别紧、技术特别复杂的项目应采用总价合同D.实行工程量清单计价的工程，鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款【答案】D120、拟定施工总方案是编制招标工程量清单的一项准备工作，下列选项中属于拟定施工总方案范畴的是（）。A.对关键工艺的原则性规定B.拟定施工步骤和施工顺序C.估算整体工程量D.编制施工进度计划【答案】A121、下列有关竣工结算中其他项目计价规定的表述，正确的是（）。A.暂列金额应减去工程价款调整金额计算，如有余额归发包人B.总承包服务费以发承包双方确认调整的金额计算C.计日工应按发承包双方签证资料确认的金额计算D.施工索赔费用应依据承包人提交的索赔报告中列明的索赔事项和金额计算【答案】A122、承包人在提交的最终结清申请中，只限于提出()的索赔。A.工程接收证书颁发前发生B.工程接收证书颁发中发生C.工程接收证书颁发后发生D.工程接收证书颁发全过程发生【答案】C123、国外建筑安装工程费用的构成中，关于暂定金额，下列说法正确的是（）。A.包括在合同价中，供工程主体部分的施工或提供货物、材料、设备或服务、不可预料事件所使用的金额B.不包括在合同价中，供工程主体部分的施工或提供货物、材料、设备或服务、不可预料事件所使用的金额C.包括在合同价中，供工程任何部分的施工或提供货物、材料、设备或服务、不可预料事件所使用的金额D.不包括在合同价中，供工程任何部分的施工或提供货物、材料、设备或服务、不可预料事件所使用的金额【答案】C124、甲建筑公司承包A市某商品住宅大楼，工程含税造价为1100万元。甲公司将其中的门窗工程分包给乙公司，门窗工程含税造价90万元。甲公司应缴纳的城市维护建设税和教育费附加的税（费）率分别是7%、3%，则甲公司应缴纳的营业税额为()万元。A.29.30B.30.30C.31.33D.34.13【答案】B125、下列属于基本预备费中工程变更及洽商内容的是（）。A.局部地基处理增加的费用B.一般自然灾害处理费用C.不可预见的地下障碍物处理的费用D.超规超限设备运输增加的费用【答案】A126、与未明确项目准备金相比，不可预见准备金的主要特点在于（）。A.支付在估算时不可能明确的潜在项目B.用以应付天灾、非正常经济情况C.补偿估算的任何误差D.由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况【答案】D127、某工程合同价为100万元，合同约定：采用价格指数调整价格差额，其中固定要素比重为0.3，调价要素C分别占合同价的比重为0.15、0.25、0.3，结算时价格指数分别增长了20%、15%、25%，则该工程实际结算款差额为（）万元。A.19.75B.28.75C.14.25D.27.25【答案】C128、（2019年真题）若外币对人民币贬值，则关于该汇率变化对涉外项目投资额产生的影响，下列说法正确的是（）。A.从国外市场购买材料，所支付的外币金额减少B.从国外市场购买材料，换算成人民币所支付的金额减少C.从国外借款，本息所支付的外币金额增加D.从国外借款，换算成人民币所支付的本息金额增加【答案】B129、在建筑工程初步设计文件深度不够、不能准确计算出工程量的情况下，可采用的设计概算编制方法是（）。A.概算定额法B.概算指标法C.预算单价法D.综合吨位指标法【答案】B130、（2015年真题）根据施工过程工时研究结果，与工人所担负的工作量大小无关的必需消耗时间是（）。A.基本工作时间B.辅助工作时间C.准备与结束工作时间D.多余工作时间【答案】C131、由发包人提供的工程材料、工程设备的金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣出。具体的扣出标准是（）。A.按签约单价和签约数量B.按实际采购单价和实际数量C.按签约单价和实际数量D.按实际采购单价和签约数量【答案】A132、某年产量10万吨化工产品已建项目的静态投资额为3300万元，现拟建类似项目的生产能力为20万吨/年。已知生产能力指数为0.6，因不同时期、不同地点的综合调整系数为1.15，则采用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资额为（）万元。A.4349B.4554C.5002D.5752【答案】D133、（2021年真题）国内生产某台非标准设备，材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费合计50万元，废品损失费5万元，外购配套件费15万元，包装费率5%。假设利润率为10%，则用成本计算估价法计算的该设备的利润是（）万元。A.7.350B.6.825C.5.850D.5.775【答案】C134、下列关于出让金、土地转让金的说法，正确的是（）。A.土地使用权出让金为用地单位向被征收房屋所有人支付的土地所有权收益B.在有偿出让和转让土地时，政府对地价不作统一规定C.有偿出让和转让使用权，要向土地受让者征收土地增值税D.土地使用者应一次性按规定的标准缴纳土地使用费【答案】B135、发生下列工程事项时，发包人应予计量的是（）A.承包人自行增建的临时工程工程量B.因监理人抽查不合格返工增加的工程量C.承包人修复因不可抗力损坏工程增加的工程量D.承包人自检不合格返工增加的工程量【答案】C136、投标人复核招标工程量清单时发现了遗漏,是否向招标人提出修改意见取决于（）。A.招标文件规定是否允许提出增补B.遗漏工程量的大小C.投标人的投标策略D.遗漏项目是否在工程量计算规范附录中有列项【答案】C137、（2020年真题）关于项目决策与工程造价的关系，下列说法正确的是（）。A.项目不同决策阶段的投资估算精度要求是一致的B.项目决策的内容与工程造价无关C.项目决策的正确性不影响设备选型D.工程造价的数额影响项目决策的结果【答案】D138、在单位设备及安装工程概算编制方法中，综合吨位指标法通常适用于（）。A.初步设计深度不够，设备清单不完备B.初步设计较深，有详细的设备清单C.价格波动不大的定型产品和通用设备产品D.设备价格波动较大的非标准设备和引进设备【答案】D139、下列对于测时法的特征描述中，正确的是()。A.测时法既适用于测定重复的循环工作时间，也适用于测定非循环工作时间B.选择测时法比接续测试法准确、完善，但观察技术也较之复杂C.当所测定的各工序的延续时间比较短时，接续测时法较选择测时法方便D.测时法的观测次数应该根据误差理论和经验数据相结合的方法来确定【答案】D140、根据现行《标准施工招标文件》，下列已完工程，发包人应予计量的是（）。A.在工程量清单内，但质量验收资料不齐全的工程B.超出合同工程范围的工程C.监理人要求再次检验的合格隐蔽工程的挖填土方工程D.为抵御台风完成的临时设施加固工程【答案】C141、当初步设计有详细设备清单时，可按（）编制单位设备安装工程概算。A.概算指标法B.预算单价法C.扩大单价法D.安装设备百分比法【答案】B142、（2021年真题）发生下列工程事项时，发包人应予计量的是（）。A.清单内但是质检资料不全B.合同外工程量C.监理再次检验质量合格的挖土方工程D.恶劣气候导致的临时措施加固【答案】C143、国外建筑安装工程费用的构成中，恶劣气候条件下的工程防护费属于（）。A.分包工程费用B.管理费C.开办费D.暂定金额【答案】C144、根据《标准施工招标文件》中合同条款规定，承包人可以索赔工期的事件是()。A.发包人原因导致的工程缺陷和损失B.发包人要求向承包人提前交付工程设备C.施工过程发现文物D.政策变化引起的价格调整【答案】C145、下列流动资金分项详细估算的计算式中，正确的是()。A.应收账款=年营业收入/应收账款周转次数B.预收账款=年经营成本/预收账款周转次数C.产成品=（年经营成本-年其他营业费用）/产成品周转次数D.预付账款=存货/预付账款周转次数【答案】C146、为了合理划分发承包双方的合同风险，施工合同中应当约定一个基准日，对于实行招标的建设工程，一般以（）为基准日。A.以建设工程施工合同签订前的第28天B.以招标文件开始发放前的第28天C.以中标通知书发出前的第28天D.以投标截止时间前的第28天【答案】D147、下列工程中，属于概算指标编制对象的是（）。A.分项工程B.分部工程C.单位工程D.整个建筑物【答案】C148、根据《标准设计施工总承包招标文件》的规定，在工程总承包招标文件中，下列不属于发包人要求内容的是（）。A.竣工验收B.技术要求C.投标预备会的要求D.工程项目管理规定【答案】C149、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013），当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（）。A.综合单价调高，措施项目调增B.综合单价调高，措施项目调减C.综合单价调低，措施项目调增D.综合单价调低，措施项目调减【答案】C150、对于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（）。A.建筑结构系数越小，建筑工程造价越高B.单跨厂房跨度不变，间距越大越经济C.大中型工业厂房一般选用钢结构，以降低造价D.建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的降低【答案】D多选题（共50题）1、根据现行工程量计算规范，不宜采用单价措施项目计价的有（）。A.夜间施工增加费B.二次搬运费C.施工排水、降水费D.超高施工增加费E.垂直运输费【答案】AB2、下列费用中，属于生产准备费的有（）A.人员培训费及提前进厂费B.一次性支付的商标权费C.市政公用设施费D.特殊设备安全监督检验费E.为保证初期正常生产所必需的生产办公、生活家具用具购置费【答案】A3、项目建议书阶段估算静态投资时，投资估算的系数估算法包括()A.比例估算法B.设备系数法C.主体专业系数法D.生产能力指数法E.朗格系数法【答案】BC4、措施项目清单应根据相关专业现行工程量计算规范的规定编制，并应根据拟建工程的实际情况列项。措施项目清单的编制依据包括()A.建设工程的常规施工方案B.与建设工程相关的标准、规范和技术资料C.分部分项工程量清单D.拟定的招标文件E.建设工程设计文件【答案】ABD5、下列形成固定资产，但属于固定资产其他费用的是（）。A.工器具购置费B.建设管理费C.勘察设计费D.引进技术和引进设备其他费用E.生产准备及开办费【答案】BCD6、投标报价前需要收集的信息资料一般包括（）。A.招标人的资信情况B.工程所在地的地理位置、地形和地貌C.建筑材料价格水平D.工程项目的资金来源E.当地流动人口规模【答案】ABCD7、下列表述中属于施工定额特性的是（）。A.计价性定额B.企业定额性质C.分项最细D.基础性定额E.以工序为研究对象【答案】BCD8、《招标施工招标文件》（2007版），下列有关施工招标的说法中正确的有（）。A.当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书B.投标准备时间最短不得少于20天C.投标人对招标文件有疑问时，应在规定时间内以电话、电报等方式要求招标人澄清D.按照规定应编制招标控制价的项目，其控制价应在开标时一并公布E.详细评审可选择经评审的最低投标价法和综合评估法【答案】AB9、在选择建设地点（厂址）时，应尽量满足下列需求（）A.节约土地，尽量少占耕地，降低土地补偿费用B.建设地点（厂址）的地下水位应与地下建筑物的基准面持平C.尽量选择人口相对稀疏的地区，减少拆迁移民数量D.尽量选择在工程地质，水文地质较好的地段E.厂区地形求平坦，避免山地【答案】ACD10、影响定额动态人工日工资单价的因素包括（）。A.人工日工资单价的组成内容B.社会工资差额C.劳动力市场供需变化D.社会最低工资水平E.政府推行的社会保障与福利政策D选项的正确说法是.社会【平均】工资水平不是【最低】【答案】AC11、材料单价的组成内容主要包括（）。A.工器具购置费B.材料运杂费C.检验试验费D.运输损耗E.采购及保管费【答案】BD12、因发包人原因导致工程延期，承包人可向发包人索赔的费用项目有（）。A.材料超期储存费用B.承包人管理不善造成的材料损失费用C.总部管理费D.履约保函延期手续费E.材料涨价价差【答案】ACD13、下列费用项目中，计算施工机械台班单价时应考虑的有（）。A.购置机械的资金成本B.检修费C.维护费D.机械设备的财产损失保险费E.大型机械安拆费【答案】BC14、在人工定额的编制过程中，通常可以采用工时规范或经验数据来确定的是（）。A.基本工作时间B.辅助工作时间C.准备与结束时间D.不可避免的中断时间E.休息时间【答案】BCD15、下列有关进口设备原价的构成与计算中，说法正确的有（）。A.运输保险费＝（FOB+国际运费）×保险费费率B.消费税＝（CIF＋关税）×消费税税率C.银行财务费＝CIF×银行财务费率D.关税＝关税完税价格×关税税率E.车辆购置税＝[（CIF＋关税）/（1－消费税税率）]×车辆购置税税率【答案】D16、项目规模确定中需考虑的主要环境因素包括（）。A.产业政策B.协作及土地条件C.劳动力市场情况D.运输通信条件E.竞争对手状况【答案】ABD17、确定施工时间定额时，下列工人工作时间可以计入定额时间的有（）。A.机手并动下的辅助工作时间B.准备与结束工作的时间C.与施工过程工艺特点有关的工作中断时间D.必需的休息时间E.施工本身造成的停工时间【答案】BCD18、在分部分项工程量清单编制时，下列项目特征中可不描述的有()。A.预制钢筋混凝土桩的截面尺寸B.混凝土的水灰比和砂率C.门窗框外围尺寸D.油漆的品种E:现浇混凝土梁的长度【答案】B19、计算设备进口环节增值税时，作为计算基数的计税价格包括（）。A.外贸手续费B.到岸价C.设备运杂费D.关税E.消费税【答案】BD20、（2020年真题）关于人工定额消耗量的确定，下列算式正确的有（）。A.工序作业时间＝基本工作时间×［1＋辅助工作时间占比（%）］B.工序作业时间＝基本工作时间＋辅助工作时间＋不可避免中断时间C.规范时间＝准备与结束时间＋不可避免中断时间＋休息时间D.定额时间＝基本工作时间/［1－辅助工作时间占比（%）］E.定额时间＝（基本工作时间＋辅助工作时间）/［1－规范时间占比（%）］【答案】C21、（2018年真题）承包人提交的已完工程进度款支付申请中，应计入本周期完成合同价款中的有（）。A.本周期已完成单价项目的金额B.本周期应支付的总价项目的金额C.本周期应扣回的预付款D.本周期应支付的安全文明施工费E.本周期完成的计日工价款【答案】ABD22、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列施工企业发生的费用中，计入企业管理费的是（）。A.建筑材料、构件一般性鉴定检查费B.支付给企业离休干部的经费C.施工现场工程排污费D.履约担保所发生的费用E.施工生产用仪器仪表使用费【答案】ABD23、根据《标准设计施工总承包招标文件》（2012年版），以下情形中，属于工程总承包价款调整原因的有（）A.物价波动引起的价格调整B.计日工引起的价格调整C.暂估价引起的价格调整D.监理人确定撤销变更意向书引起的价格调整E.变更引起的价格调整【答案】ABC24、依法必须招标的工程，对投标保证金的退还，下列处置方式正确的有（）。A.中标人无正当理由拒签合同的，投标保证金不予退还B.投标人无正当理由拒签合同的，应向中标人退还投标保证金C.招标人与中标人签订合同的，应在合同签订后向中标人退还投标保证金D.招标人与中标人签订合同的，应向未中标人退还投标保证金及利息E.未中标人的投标保证金，应在中标通知书发书同时退还【答案】AD25、下列费用项目中，属于固定资产其他费用的有（）。A.工程费用B.建设管理费C.场地准备及临时设施费D.特殊设备安全监督检验费E.联合试运转费【答案】BCD26、关于编制预算定额应遵循的原则，下列说法中正确的有()。A.反映社会平均先进水平B.坚持统一性和差别性相结合C.价格的灵活可调性D.综合、简化E:简明适用【答案】B27、下列进口从属费用中，以“到岸价+关税+消费税”为基数，乘以各自给定费(税)率进行计算的有（）。A.进口环节增值税B.关税C.银行财务费D.外贸手续费E.车辆购置税【答案】A28、关于国外建筑安装工程费用构成的说法中，正确的有()。A.招雇解雇费应计入人工费B.管理费包括现场管理费与公司管理费C.管理费不包括广告宣传费与交际费D.驻工地工程师的现场办公室及所需设备的费用应列入管理费E:建筑安装工程量越大，开办费在工程价格中的比例就越小【答案】AB29、把各种不能直接相加的现象还原为价值形态，先相加再相除，用以反映观测对象变化趋势的指数属于()。A.个体指数B.环比指数C.平均指数D.综合指数E:总指数【答案】D30、影响定额动态人工日工资单价的因素包括()。A.人工日工资单价的组成内容B.社会工资差额C.劳动力市场供需变化D.社会最低工资水平E:政府推行的社会保障与福利政策【答案】AC31、单位工程投资估算指标的表示方式中，管道以“元/m”并区分（）表示。A.结构形式B.材质C.容积D.面层E.管径【答案】B32、下列费用项目中，应计入建筑安装工程人工单价的有()。A.养老保险费B.气候影响的停工工资C.职工教育经费D.防暑降温费E:职工退职金【答案】BD33、（2016年真题）关于工程量清单计价和定额计价，下列计价公式中正确的有（）。A.单位工程直接费＝∑（假定建筑安装产品工程量×工料单价）＋措施费B.单位工程概预算费＝单位工程直接费＋企业管理费＋利润＋税金C.分部分项工程费＝∑（分部分项工程量×分部分项工程