一级建造师之一建通信与广电工程实务每日一练模拟题附答案

一级建造师之一建通信与广电工程实务每日一练模拟题附答案

单选题（共50题）1、在双声道立体声放音时，最佳听声位置是（）。A.50°-60°B.60°-70°C.70°-80°D.80°-90°【答案】B2、WCDMA和CDMA2000的主要区别在于()。A.切换技术B.功率控制C.分集技术D.基站间同步【答案】D3、通信电源的交流供电系统不包括（）。A.交流配电屏B.蓄电池C.燃油发电机D.UPS【答案】B4、SDH设备测试时，光接收机灵敏度和最小过载光功率，是指输入信号处在（）nm区，误码率达到10-12时，设备输入端口处的平均接收光功率的最小值和最大值。A.850B.1310C.1550D.1620【答案】C5、某施工队在某县城建通信管道，施工时正确的做法是（）。A.开凿路面挖出的石块与泥土混合堆放B.堆土紧靠土坯墙C.堆土高度为1.4mD.土堆的坡脚边距离沟20cm【答案】C6、《广播电视设施保护条例》规定：在广播电视发射台、监测台站周围（）米范围内不得兴建油库、加油站、液化气站等易燃易爆设施。A.100B.300C.500D.800【答案】C7、目前在OTN上的网络节点主要有光分插复用器和()。A.光中继器B.光交叉连接器C.光复用器D.自动交换光网络【答案】B8、数字音频地面广播的信源编码采用的编码方式为()A.脉冲编码调制B.抗干扰编码C.数字音频压缩编码D.信道纠偏编码【答案】A9、通信行政处罚应依据()进行。A.管辖权B.行政权C.领导权D.地方政府规定【答案】A10、NFV技术最核心的内容是()。A.网络功能组件化B.网络功能模块化C.软件解耦D.网络切片【答案】D11、避雷针的保护半径必须覆盖室外信号接收设备，保护半径=避雷针与地面高度×()。A.1B.1.5C.2D.2.5【答案】B12、下列网络中，属于业务网的是（）。A.基础网B.同步网C.互联网D.核心网【答案】C13、基站馈线安装中，馈线弯曲半径应大于等于馈线外径的（）倍。A.10B.15C.20D.25【答案】C14、世界各国卫星电视广播普遍采用（）波段。A.LB.SC.CD.X【答案】C15、下列行中，属于危害网络信息安全的是（）。A.盗接邻居电话线路B.使用复制的电信号码C.故意复制计算机病毒D.冒用证件办理入网手续【答案】C16、通信局站用阀控免维护铅酸蓄电池中，电解液是（）溶液。A.硫酸B.盐酸C.硝酸D.醋酸【答案】A17、对广播电台录音室进行建筑声学处理的要求是：房间中声音扩散均匀、隔绝噪声和（）。A.控制声源响度B.控制声音啸叫C.有适当的混响时间D.控制频响失真【答案】C18、下列关于人手孔施工说法错误的是（）。A.开挖宽度等于基础尺寸加操作宽度B.主干管道低于分支C.绿地或耕地内圈口应高出地面50-500mmD.穿钉和拉力环应预埋在墙体内【答案】A19、静止轨道通信卫星（同步通信卫星）距离地面约为（）m。A.360B.3600C.36000D.360000【答案】C20、接通率是指在开局前应用模拟呼叫器和人工拨打进行大话务测试，包括对局内和局间(移动局和本地局)接通率的测试。局内接通率应达到()，局间接通率应达到98％。A.99.96％B.99.98％C.98.96％D.98.98％【答案】A21、水平方位：为适应卫星轨道位置的变动，天线前方可用弧段应为()。A.400E～130°EB.50。E～130°EC.600E～130°ED.700E～130°E【答案】C22、移动基站天馈线系统测试要求电压驻波比的最大值为()。A.1.0B.1.5C.2.0D.2.5【答案】B23、光纤是光导纤维的简称，是一种新的光波导，是光传输的重要组成元素。其形状为()，由纤芯、包层和涂覆层三部分组成。A.光纤都呈圆柱形B.单模光纤呈圆柱形，多模光纤呈椭圆形C.光纤都呈椭圆形D.单模光纤呈椭圆形，多模光纤呈圆柱形【答案】A24、在光纤通信中，色散会造成光脉冲信号的()。A.脉宽变宽B.脉宽变窄C.幅度增大D.幅度减小【答案】A25、基站馈线安装中，馈线弯曲半径应大于等于馈线外径的（）倍。A.10B.15C.20D.25【答案】C26、SZYV-75-2型号的电缆，其中75表示()。A.特性阻抗B.绝缘外径C.屏蔽层数D.结构特征【答案】A27、无人值守的移动通信基站，通常采用()为负载供电。A.一体化供电方式B.混合供电方式C.集中供电方式D.分散供电方式【答案】B28、微波天线的基本参数不包括（）。A.极化去耦B.半功率角C.信噪比D.天线增益【答案】C29、转包、违法分包、越级承揽电信建设项目或者发生重大质量事故、安全事故的，取消责任单位()年参与电信建设活动的资格。A.1～2B.2～3C.3～4D.4～5【答案】A30、属于服务网关(S-GW)功能的项目是()。A.接入控制B.网元选择C.路由选择D.地址分配【答案】C31、水泥管道试通棒一般为()。A.65mm×900mmB.75mm×900mmC.85mm×900mmD.95mm×900mm【答案】C32、构成业务网的核心要素是（）。A.分插复用器B.交叉连接器C.交换节点设备D.基准时钟系统【答案】C33、扩声、会议系统安装工程，要求机柜内设备应按设计要求排列，当设计无要求时，应按照()从上到下依次排列。A.系统信号流程B.设备的轻重C.设备布线方便D.设备散热高低【答案】A34、世界各国卫星电视广播普遍采用C频段和Ku频段，其中C频段的范围是()。A.3.7～4.2GHzB.5.7～6.4GHzC.9.7～10.4GHzD.11.7～12.75GHz【答案】A35、国务院建设行政主管部门确定的或者其他危险性较大的分项工程，由()进行现场监督。A.专职安全生产管理员B.项目负责人C.企业负责人D.技术负责人【答案】A36、数字音频地面广播的信源编码采用的编码方式为()A.脉冲编码调制B.抗干扰编码C.数字音频压缩编码D.信道纠偏编码【答案】A37、在SDH微波中继通信系统中，没有上、下话路功能的站是()。A.端站B.枢纽站C.分路站D.中继站【答案】D38、走线架接地采用布放镀锌扁钢与接地网连接，走线架至少有两处与接地扁钢连接牢固，对较长的走线架至少()与接地扁钢点焊或采用螺钉连接。A.每隔6.5mB.每隔6mC.每隔5.5mD.每隔5m【答案】D39、设计、施工、监理、咨询、系统集成、用户管线建设、招投标代理等单位发生违规、违纪行为，或出现质量、安全事故的，除按《建设工程质量管理条例》的规定予以相应处罚外，工业和信息化部或省、自治区、直辖市通信管理局应视情节轻重给予的处罚包括()。A.发生一般质量事故的给予通报批评B.取消责任单位2～3年参与电信建设活动的资格C.发生一般质量事故的给予罚款D.取消责任单位参与电信建设活动的资格【答案】A40、双屏蔽数字同轴电缆的安装与运行的最小弯曲半径为电缆最大外径的（）倍。A.5B.5.5C.6.5D.7.5【答案】D41、3G移动通信系统在不同的环境下能提供的速率是：车速环境144kbit／s，步行环境（）kbit／s，室内环境2Mbit／s。A.256B.384C.512D.1024【答案】B42、对生效的行政处罚决定，当事人逾期不履行的，作出行政处罚的通信主管部门可以依法申请人民法院强制执行，申请执行书应当自当事人的法定起诉期限届满之日起()日内向人民法院提出。A.100B.120C.150D.180【答案】D43、我国模拟电视系统彩色电视制式采用的是（）。A.NTSC制式B.PAL制式C.SECAM制式D.ATSC制式【答案】B44、太阳能直流供电系统由太阳电池列阵、储能装置、（）和负载组成。A.配电盘B.整流器C.逆变器D.滤波器【答案】A45、广播电视中心媒体资产管理系统的主要作用是()。A.固定资产管理B.节目资料管理C.中心财务管理D.播出流程管理【答案】B46、通信设备的迁装、换装及电路割接工作由()负责组织。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.供货单位【答案】A47、按照《国务院、中央军委关于保护通信线路的规定》要求，下列做法正确的是()。A.不准在设有过江电缆标志的水域内行船B.不准在埋有地下电缆的地面上钻探C.不准在地下电缆两侧各3m范围内建屋D.不准在市区内电缆两侧2m范围内种树【答案】B48、不属于程控数字交换机硬件系统组成的是()。A.外围设备B.话路系统C.控制系统D.应用系统【答案】D49、数据格式为透明的是（）的通道，它与信号速率及电调制方式无关，在网络发展中是理想的扩容手段，也是引入宽带新业务的方便手段。A.准同步数字体系（PDH）B.同步数字体系（SDH）C.波分复用（WDM）D.软交换体系【答案】C50、一列有多个机架，先安装列头首架，然后依次安装其余各机架，整列机架前后允许偏差为()，机架之间的缝隙上下均匀一致。A.3.5mmB.3mmC.4mmD.4.5mm【答案】B多选题（共25题）1、计算机局域网的网络拓扑多用（）结构。A.总线型B.树形C.网形D.环形E.星形【答案】AD2、以下说法正确的是（）。A.馈线的主要指标是反射系数和工作频率范围B.发射机常用的冷却方式有强制风冷、水冷和蒸发冷却C.当发射机需要调整和功率计需要校正时，真负载为发射提供一个标准的负载电阻，并能承受发射机送来的全部功率D.为了不间断地向各种设备供电，防止因断电造成停播，发射台一般有两路电源，用一备一，一般设有UPS系统和柴油发电装置E.广播短波接收天线主要有笼形天线和鱼骨天线【答案】BD3、电缆布放中要注意的是()。A.电缆拉伸不要超过电缆制造商规定的电缆拉伸张力B.安装后的电缆弯曲半径不得低于电缆直径的8倍C.避免使电缆扎线带过紧而压缩电缆D.应避免电缆打结E.电缆护套剥开长度越小，越不利于保持电缆内部的线对绞距【答案】ABCD4、网络优化的过程实际上就是一个平衡（）之间矛盾的过程。A.覆盖B.容量C.质量D.效益E.安全【答案】ABC5、广播电视中心演播室灯光用电负荷的特点包括()。A.用电设备集中，负荷性质具有非线性负载的特|生B.用电负荷容量大，且演播室的灯光用电负荷是连续负荷C.用电负荷对工艺用电设备产生较大的谐波干扰D.用电设备的单相负荷在使用中易造成严重的三相不平衡E.用电设备的供电使用时问长，每天24小时连续工作【答案】ABCD6、影响演播室的混响时间的因素有()。A.房间容积B.墙壁材料C.顶棚材料D.门窗面积E.空调设备【答案】ABC7、全色谱双绞通信电缆的芯线由纯电解铜制成，一般为软铜线。其部颁标称线径有()。A.0.3mmB.0.4mmC.0.5mmD.0.6mmE.1.0mm【答案】BCD8、TD-SCDMA采用TDD模式，并同时采用了()等一系列高新技术。A.时分多址(TDMA)B.同步CDMAC.智能天线D.软件无线电E.接力切换【答案】BCD9、下列关于光缆标石埋设说法正确的是（）A.转弯标石应埋设在线路转弯处两条直线段延长线的交叉点上B.监测表石应面向公路C.长度1.5m的标石，应埋深700mm，出土800mmD.长途光缆标石编号应以中继段为编号单元E.当利用固定标志来标识光缆位置时，可不埋设标石【答案】AD10、为减少天线设备的电磁辖射对某区域环境的影响，可以调整天线的（）。。A.型号B.极化方式C.高度D.俯仰角E.水平方向角【答案】ACD11、核心网数据承载业务测试包括()。A.下载类业务B.电子邮件类业务C.SVLTE方式业务D.流媒体业务E.VoLP类业务【答案】ABD12、光缆的单盘检验中光电性能检验的内容包括()。A.光缆长度的复测B.光缆单盘损耗测试C.光纤后向散射信号曲线观察D.光缆护层的绝缘检查E.光缆外护层目视检查【答案】ABCD13、SDH传输设备系统级测试的主要项目有()。A.输入抖动容限测试B.误码测试C.输出抖动测试D.网管功能测试E.保护倒换功能测试【答案】BCD14、蓄电池的主要指标包括()。A.电动势B.电流C.终了电压D.开始电压E.循环寿命【答案】AC15、监测台根据()的不同要求，分为三级。A.监测范围B.监测项目C.监测精度D.工作时间E.技术管理【答案】ABCD16、蓄电池是将电能转换成化学能储存起来，需要时将化学能转变成为电能的一种储能装置。蓄电池的组成部分有()。A.正、负极板B.隔板（膜）C.电池槽（外壳）D.进气阀E.电解液（硫酸）【答案】ABC17、各通信运营商之间由于通信设施存在隐患等原因，可申请暂停网问互联或业务互通。运营商之间中止互联互通应具备的条件有()。A.经互联双方总部同时认可，互联一方的通信设施存在重大安全隐患B.经互联双方总部同时认可，互联一方的通信设施对人身安全造成威胁C.经互联双方总部同时认可，互联一方的系统对另一方的系统的正常运行有严重影响D.经互联双方总部同时认可，有详细的实施计划、恢复通信和用户告知宣传方案E.互联或业务互通严重影响到人员安全【答案】ABCD18、为了节能减排，在有条件的通信系统中推荐使用()等新型能源。A.太阳能B.风力发电C.核能D.地热发电E.油机【答案】AB19、已建成的电信设施的电信业务经营者应当将空余资源以（）等方式向有需求的其它电信经营者开放。A.出租B.出售C.资源互换D.抵押E.质押【答案】ABC20、安装总配线架及各种配线架安装的基本要求包括（）。A.总配线架侧面位置应与成端电缆上线槽或上线孔洞相对应B.跳线环安装位置应平滑、垂直整齐C.总配线架滑梯安装应牢固可靠D.滑轨拼接平正，滑梯滑动平稳，手闸灵敏E.滑轨端头应安装挡头，防止滑梯滑出滑道【答案】BCD21、广播电视工程建设项目管理包括()阶段的管理。A.项目可行性研究B.项目决策C.项目实施准备D.项目施工E.项目验收与后评价【答案】BCD22、基站控制器（BSC）主要负责完成（）及无线基站的监视管理。A.移动性管理B.无线网络管理C.用户数据管理D.无线资源管理E.安全性管理【答案】BD23、通信设备机架直流电源在供电前应检查输入端电源的()。A.电压B.电流C.相序D.极性E.电抗【答案】AD24、关于双耳定位，下列说法正确的有()。A.用双耳收听可以判断声源的方向和远近，称为双耳定位B.对于1500Hz以下的定位可能依赖头部产生声影作用而引起的两耳强度差C.在高频定位时，可能依赖相位差，实际就是时间差D.头部左右摆动时，定位的准确程度就要低E.在室内的混响空间，定位只依赖最先到达两耳声音的时间差【答案】A25、安装阀控式密封铅酸蓄电池时，应用万用表检查电池端（）。A.电压B.电阻C.电流D.杂音E.极性【答案】A大题（共10题）一、背景某电信工程局（乙方）于某年4月20日与一电信公司（甲方）签订了通信管道土方挖掘合同，管道全长2km，其中挖掘土方4500m3（5元/m3）。假设采用机械施工，机械租赁费用为450元/台班，技术工人费为24元/工日，现场管理费率为40%，甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工，在实际施工过程中发生了以下几项事件：事件一：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成窝工10个工日；事件二：施工过程中因土质问题，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工为15个工日。事件三：5月19日，接到监理工程师5月20日复工令，同时提出管道沟深度加深，因此需增加开挖土方量900m3。事件四：5月20日至22日，因下大暴雨，迫使开挖暂停，造成人员窝工10个工日、机械窝工3个台班。事件五：5月23日永久性道路被冲坏，应业主要求修复用了30个工日，5月24日恢复正常挖掘工作，最终于5月30日完成。问题1.上述事件中，哪些乙方可以向甲方要求索赔？哪些不可以？简要说明理由。2.每项事件的工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？3.合理索赔金额是多少？4.乙方应向甲方提供哪些索赔文件？5.简述如何提高索赔成功率。【答案】1.能不能索赔的关键在于分清责任，属于甲方责任的，可以索赔，而由于乙方自身原因造成延误的，不能索赔。参考答案如下：事件一：不能提出索赔，因为租赁的挖掘机大修延误开工属于承包商（乙方）的责任；事件二：可以提出索赔，因为地质条件的变化属于业主（甲方）应该承担的责任；事件三：可以提出索赔，因为协调设计的变更属于业主（甲方）的责任；事件四：可以提出索赔，因为天气（大暴雨）属不可抗力，工期顺延；事件五：可以提出索赔，因为协调修复被冲坏的永久性道路属于业主（甲方）的责任。2.可索赔的工期如下：事件二：可索赔工期5天(15~19日）；事件三：可索赔工期2天，900m3÷（4500m3÷10天）＝2天；事件四：可索赔工期3天(20~22日）；事件五：可索赔工期1天(23日）；可索赔工期共计5＋2＋3＋1＝11天。3.可索赔的费用如下：事件二：人工费：15工日×24元/工日×(1＋40%)＝504元机械费：450元/台班×5台班（天）＝2250元；二、背景某建设单位的二级干线硅芯管管道建设工程由一甲级通信信息网络系统集成企业资质的单位进行施工。开工前5天，建设单位向省质量监督机构办理了质量监督申报手续。省质量监督机构确定了该工程项目的质量监督负责人，并制定了质量监督工作方案。质量监督负责人在进行现场检査时发现，施工单位所完成的坡坎加固全部不合格，而且发现其在用拖拉机拖放硅芯管。该负责人为了避免硅芯管受到损坏，上前向施工人员出示证件，欲制止施工单位的违规操作行为。施工单位现场负责人告诉质量监督负责人说，他们和质量监督机构没有合同关系，质量监督机构没有资格来指导施工。质量监督负责人于是与建设单位联系，要求其速到现场制止施工单位的违规操作。由于施工单位的严重违规操作，质量监督机构欲对其进行从重处理。问题(1)建设单位在办理质量监督申报手续时存在什么问题？(2)施工单位是否应该接受质量监督机构的质量监督？如果应该，应如何配合其工作？(3)施工单位可能受到质量监督机构的哪些处罚？(4)质量监督机构若要降低该施工单位资质等级，应如何办理？【答案】(1)建设单位办理质量监督申报手续的时间不正确。建设单位在办理质量监督手续时，应提前7天向通信工程质量监督机构办理质量监督申报手续。(2)施工单位应该自觉接受质量监督机构的质量监督，为质量监督检查提供方便，并与之积极配合。施工单位配合质量监督机构的质量监督，应做好以下工作：①按照质量监督机构的要求，及时向其提供相关文件和资料；②配合质量监督机构对施工现场和有关场所进行检査、检测、拍照和录像；③向质量监督机构提交企业资质和施工人员的资料；④配合质量监督机构对施工单位的质量保证体系和质量责任制落实情况进行检查。(3)施工单位可能受到质量监督机构的处罚包括：警告或通报批评；对工程中存在的问题进行整改补救；停工整顿；降低资质等级直至吊销资格证书等。(4)质量监督机构若要降低该施工单位的资质等级，可向工业和信息化部提出对该单位进行资质等级降级的申请。三、某运营商新建光缆线路工程初步设计已完成，工程估算为2500万元，通过招标确定了一家施工单位，并委托了一家监理单位对本工程实施监理。中标的施工单位做好了充分准备，在收到开工令后，工程顺利开工。本工程直埋部分与一条地下自来水管交越，部分路段采用立杆架空敷设；工程中为了保护光缆需做沟坎加固，部分地段回填时要求夯实。工程进行一段时期后，建设单位根据需要，要求施工单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后投入使用，然后再进行其他段落的施工。【问题】1．光缆接续的一般要求是什么2．参加本工程投标的企业需具有什么资质3．施工单位收到的开工令应该由哪个单位发出4．本工程中应由监理人员签署隐蔽工程检验签证的项目有哪些5．针对建设单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后先投入使用的要求，施工单位应如何处理6．光缆中继段测试包含的内容有哪些【答案】1．光缆接续的一般要求为：光纤接续前应核对光缆端别、光纤纤序，并对端别及光纤纤序作识别标志。固定接头光纤接续应采用熔接法，活动接头光纤连接应采用成品光纤连接器。2．通信工程施工总承包一级企业资质。通信工程施工总承包二级企业资质。电信工程专业承包一级企业资质。3．施工单位收到的开工令应由监理单位发出。4．本工程中应由监理人员签署隐蔽工程检验签证的项目有：(1)光缆埋深及沟底处理；(2)光缆与自来水管间距；(3)光缆接头盒位置深度；(4)立杆洞深度；(5)坡坎回固等保护措施质量。5．建设单位对施工单位先完成其中一段光缆的施工，立即验收后先投入使用的要求可视为部分验收。施工单位在部分验收前将已完成部分的竣工资料编制好，交给建设单位和监理工程师审核；没有问题即可由建设单位组织部分验收。对于验收中发现的问题，施工单位应按要求整改，并由建设单位和监理工程师进行复验。6．中继段测试包含的内容：(1)衰减系数；(2)传输长度；(3)通道总衰减；(4)后向散射信号曲线；(5)偏振模色散(PMD)；(6)光缆对地绝缘。四、（通信工程建设监理）某架空线路工程为三类工程，施工地点位于山区，建设单位通过招投标选定了一乙级监理单位和一通信信息网络系统集成甲级资质的施工单位，施工合同规定工程按月进度付款。监理单位在工程开工后，按照监理合同的要求向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工申请报告和施工组织设计。监理单位对此施工组织设计进行了审查，认为此文件的内容齐全、符合合同要求，同意施工单位按照此文件进行施工。监理单位按照施工组织设计的施工要求和施工计划，对施工单位开始进行监理。在施工过程中，施工单位在立杆和埋设拉线时通知了监理单位，监理单位因为无交通工具而未到现场。现场监理人员后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线部分来看施工满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字，确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后，向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。此时，施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告。监理单位经过在建设单位和施工单位之间进行调解后，工程最终停工。后经建设单位的筹款，施工单位拿到进度款以后，向监理单位报送复工报告，工程复工。施工单位计算停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。经施工单位的努力工作，顺利完成了全部工程量，并编写好了竣工资料，施工单位向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。问题：(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗？乙级监理单位有资格监理甲级施工单位施工的工程吗？监理单位承揽业务的资质等级要求是如何规定的？(2)监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间正确吗？为什么？(3)在此背景中，包含了监理单位的哪些工作内容？(4)现场监理人员的质量控制存在什么问题？(5)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后应怎么办？(6)此工程中，监理单位所作的信息管理工作有哪些？【答案】(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求。监理单位的监理资质与施工单位的施工企业资质没有关系。也就是说,任意一种通信工程监理资质都能够监理各种具有与通信工程施工相关资质的施工单位。监理单位承揽业务的资质等级要求是：通信建设甲级监理单位可以监理一、二、三类通信工程；乙级监理单位可以监理二、三类通信工程；丙级监理单位可以监理三类的通信工程。(2)监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间不正确。监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间应在施工单位进场以前,即开工之前。这样,施工单位进场以后,施工组织设计及开工申请报告才能及时地送交。(3)在此背景中,包含了监理单位的以下工作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。(4)现场监理人员在质量控制过程中,对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字,这样做不符合要求。如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时,由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地锚石上,这样,虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求,但实际上这些电杆和拉线的埋深仍然不符合规范要求,这样极有可能使施工单位在施工过程中发生安全事故。因此,现场监理人员应对这些隐蔽工程进行旁站监理后,再在隐蔽工程随工验收签证上签字,以确保其施工质量。(5)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后,应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定,在施工单位和建设单位之间进行协调,尽可能地避免工程停工事件的发生。(6)在本工程中,监理单位所做的信息管理工作主要有：编写监理规划,编写监理周报和月报,收集、审核、审批施工单位提交的工程文件,统计每天、每周、每月施工单位完成的工程量,收集工程及质量情况,审查施工单位的工程竣工资料,编写工程质量检查报告、工程监理总结报告等。五、某工程公司承接了新建交换设备安装工程，内容包括交换设备、电源设备、地线制作部分，交换设备设计到新旧设备替换，需要进行割接。项目例会上任命了质检员、安全员，会议上要求严格执行“三检”制度。施工过程中，项目经理到工地巡视检查，看到了以下现象：甲工地，两个工人正在一个梯子上整理走线架上的线缆；乙工地，一个工人用电烙铁焊接告警端子后，把烙铁放置在设备机架顶上；在测试阶段发现部分线缆接头焊接不牢固，项目经理责令进行整改。问题：1.“三检”制度内容是什么？2.质检员主要职责有哪些？3.请指出施工过程中不规范之处并说明正确做法。4.施工过程中如何保证在用设备的安全。5.如何预防线缆接头焊接不合格问题。【答案】1.三检制度是指自己检查（自检）、互相检查（互检）、专人检查（专检）。2.质检员的主要职责：（1）负责过程(工序)的质量检验及认定，对施工过程进行工序质量监控，检查管理人员的管理方法是否存在问题。（2）检查施工过程中施工人员的操作方法是否符合要求。（3）检查施工过程中所使用的机械、仪表、设备、材料的规格、型号能否满足工程的需要。（4）检查工作应做好工作记录。3.不规范之处1：甲工地，两个施工人员同时站在一个梯子上作业；正确做法：两个施工人员应该各站一个梯子上作业或者只有一个人站在梯子上作业，并有专人扶梯。不规范之处2：乙工地，一个工人用电烙铁焊接告警端子后把烙铁放置在设备机架顶上。正确做法：电烙铁使用完毕，应放在专用支架上，冷却后应摆放整齐或放在工具箱里。4.保证在用设备的安全措施：（1）机房内施工电源割接时，应注意所使用工具的绝缘防护；通电前应检查新装设备，在确保新设备电源系统无短路、接地、错接等故障时，确认输入电压正常时，方可进行电源割接工作。（2）在机房内施工时，应采取防尘措施，保持施工现场整洁。（3）禁止触动与施工无关的设备。需要用到原有设备时，应经机房负责人同意，以机房值班人员为主进行工作。六、（通信工程建设市场管理）某电信运营商对一交换设备安装工程进行招标，工程造价为3500万元。通过招投标工作，选定了一家具有二级通信工程施工总承包资质的施工单位A进行工程总承包。工程开工后，A施工单位按规定向所在省质量监督站办理了质量监督申报手续。工程进行中，由于A施工单位施工人员和机具紧张，将工程中的总配线架的搬迁工作分包给了一家具有通信用户管线建设企业资质的施工单位B。质量监督机构在进行现场检查时，要求工程参建单位出示企业资质和个人资格证书，施工单位予以了配合，但本工程的监理单位拒绝了质量监督站的要求。省质量监督站对监理单位进行了处罚，监理单位对此处罚不服。问题：(1)运营商的招标工作是否符合要求？为什么？(2)A施工单位分包的做法是否符合规定？请简要说明理由。(3)省质量监督站的处罚有无依据？并简要说明。(4)分别说明施工单位和监理单位应出示的个人资格证书。【答案】(1)该运营商的这种做法不符合规定。根据原建设部《通信施工总承包企业资质等级标准》规定,通信工程施工总承包企业资质分为一级、二级和三级。一级企业可承担各类通信信息网络工程的施工,二级企业可承担工程造价3000万元及以下的各类通信信息网络工程的施工,三级企业可承担工程造价1000万元及以下的各类通信信息网络工程的施工。本工程的造价为3500万元,因此,将此工程项目委托给具有二级通信工程总承包资质的单位施工不符合规定。(2)A施工单位分包的做法不符合要求。因为总配线架的搬迁工作是设备安装工程,属于通信信息网络系统集成工程的范畴。通信信息网络系统集成的建设单位应选择具有《通信信息网络系统集成资质证书》的企业承建通信信息网络系统工程。该施工企业只具备通信用户管线资质,而不具备设备安装的资质。(3)省质量监督站的处罚是依据原信息产业部《通信工程质量监督管理规定》作出的,有法定依据。《通信工程质量监督管理规定》明确规定,通信质量监督机构有权对工程各参建单位和人员的资质和资格进行监督。(4)本工程中,施工单位应出示项目负责人的《中华人民共和国建造师注册证书》（通信与广电专业）和《通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书》,工程专职安全生产管理人员的《通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书》；监理单位应出示总监理工程师的《通信建设监理工程师资格证书》。七、（通信与广电工程项目施工现场管理）某项目经理部承接到长途直埋光缆线路工程，施工季节处于夏季，工程沿途经过果园、稻田、村庄等地。施工过程中发生了以下事情：(1)施工单位在敷设光缆时，施工人员将包装物随意丢弃；在郊外进行光缆接续时，将裁剪下的光缆外皮、加强芯、光纤束管，清洗光纤所用的清洗纸、清洗袋，接头盒的包装盒，联络话机换下的废电池，操作人员中午吃饭用的快餐盒等杂物随意丢弃在施工现场，致使接续作业现场一片狼藉。沿线的居民对此深表厌恶，以至于后来处理故障时，部分沿线居民不让施工人员进入现场。(2)工程进城部分采用管道敷设方式。施工单位在施工时将人（手）孔内抽出的积水沿街漫流。(3)施工驻点由于住处紧张，两人住在堆放材料的房间。由于驻点附近环境较差，因此驻点内蚊蝇滋生，环境状况令人担忧。(4)施工人员在下班以后打麻将，经常玩到很晚。问题：(1)对于此工程项目，项目经理部应从哪些方面进行现场管理？(2)试识别本工程中的环境因素。(3)针对识别出的环境因素，请制定相应的控制措施。【答案】(1)在此项目中,从施工现场发生的这些事情可以看出,项目经理部应从施工现场的工作环境、居住环境、施工现场周围的环境、现场的物资及现场施工人员的行为等方面进行管理。现场管理工作做不好,将直接影响工程的顺利进展。(2)本工程中的环境因素主要有：光缆测试时废电池、包装垃圾被随意丢弃,发电机、抽水机工作时的废气和噪声排放,开挖光缆沟造成的植被破坏、尘土飞扬,管道排水漫流,光缆接续时的下脚料、废弃物被随意丢弃,剩余油漆被焚烧或填埋,施工驻点的伙房泔水、生活垃圾被随意倾倒,变质的食物被食用等。(3)针对上述环境因素,在目前的技术水平条件下,可制定的控制措施主要有：光缆测试时的废旧电池应统一收集存放,光缆盘的包装物拆下后应及时收集,避免乱扔乱放；抽水机、发电机要定期保养,以降低噪声和废气排放量,同时尽量将其远离人群放置；开挖光缆沟的土应尽早回填；标石刷漆时剩余油漆应统一回收,不得随意丢弃；人（手）孔排出的水应引至下水道、排水沟或其他不影响交通的地方；光缆接续时的下脚料、废弃物应在更换场地时统一收集,带回驻地统一存放；伙房的泔水、生活垃圾要及时清运到合适地点,以减少环境污染；吃剩的食物应采取措施保管等。八、1．背景某单位施工承包一建设单位的二级干线硅芯管管道建设工程，开工后第5天，建设单位向省质量监督机构办理了质量监督申报手续。省质量监督机构确定了该工程的质量监督负责人，制定了质量监督工作方案。在进行工程现场质量监督检查时，负责人发现施工单位所完成的坡坎加固全部不合格，而且在用拖拉机拖放硅芯管，该负责人立即上前向施工人员出示证件，欲制止施工单位的违规操作行为以避免硅芯管受到更大损坏；施工单位现场负责人告诉质量监督负责人，我们和质量监督机构没有合同关系，质量监督机构也没有资格来指导我们施工。质量监督负责人于是与建设单位联系，要求他们尽快赶到现场，制止施工单位的违规操作。鉴于施工单位严重的违规操作行为，质量监督机构欲对其从重处理。2．问题(1)说明建设单位在办理质量监督申报手续时是否存在问题?(2)施工单位应如何对待质量监督机构的质量监督?(3)本工程中，施工单位可能受到质量监督机构的哪些处罚?(4)质量监督机构若要执行降低该施工单位资质等级的处罚，应如何办理?【答案】(1)存在问题，建设单位办理质量监督申报手续的时间不正确。建设单位应提前7天向通信工程质量监督机构办理质量监督申报手续。(2)施工单位应该自觉接受质量监督机构的质量监督，为质量监督检查提供方便，并与之积极配合。在配合质量监督机构的质量监督时，应做好以下工作：①按照质量监督机构的要求，及时向其提供相关文件和资料；②配合质量监督机构对施工现场和有关场所进行检查、检测、拍照和录像；③向质量监督机构提交企业资质和施工人员的资料；④配合质量监督机构对施工单位的质量保证体系和质量责任制落实情况进行检查。(3)施工单位可能受到质量监督机构的处罚包括：警告或通报批评；对工程中存在的问题进行整改补救；停工整顿；降低资质等级直至吊销资格证书等。(4)质量监督机构若要降低该施工单位的资质等级，可向资质证书管理部门提出对该单位进行资质等级降级的申请。九、背景某电信工程局（乙方）于某年4月20日与一电信公司（甲方）签订了通信管道土方挖掘合同，管道全长2km，其中挖掘土方4500m3（5元/m3）。假设采用机械施