一级建造师之一建机电工程实务练习与答案A4可打印

一级建造师之一建机电工程实务练习与答案A4可打印

单选题（共50题）1、关于导线连接要求,错误的说法是（）。A.跨越河流的导线不允许有接头B.跨越铁路的导线允许有接头C.电阻不超过同长度导线电阻的1.2倍D.接头处的机械强度不低于导线自身强度的90%【答案】B2、管道安装的一般程序中，仪表安装完毕以后应进行的工作是（）。A.管道试压及清（吹）洗B.管道吹洗C.管道防腐D.调试试运行【答案】A3、架空线路的竣工验收检查中，错误的要求是（）。A.电杆横担与线路中心垂直B.35kV线路及以上的支柱绝缘子的绝缘电阻值，不应低于500MΩC.双杆基坑根开的中心偏差不应超过30mmD.额定电压下对空载线路冲击合闸3次【答案】B4、机电工程厂房（车间、站）基础施工中，测量重点是()A.地脚螺栓B.钢柱基础C.锚板孔D.设备内控制网【答案】B5、适用于现货价值较小的标准设备、制造高度专门化的设备的采购方式是（）。A.直接采购B.招标采购C.定点采购D.询价采购【答案】D6、金属表面预处理等级1/2级的除锈方式是（）A.手工除锈B.喷射除锈C.火焰除锈D.化学除锈【答案】B7、下列接地线的施工，错误的是（）。A.接闪器与防雷引下线必须采用焊接或卡接器连接，防雷引下线与接地装置必须采用焊接或螺栓连接B.暗敷在建筑物抹灰层内的引下线，应有卡钉分段固定C.明敷的引下线应平直、无急弯，并应设置专用支架固定，引下线焊接处应刷油漆防腐且无遗漏D.要求接地的幕墙金属框架和建筑物的金属门窗，不得就近与防雷引下线连接可靠【答案】D8、具有保护水质卫生、抗腐蚀性强、使用寿命长等特点的高层建筑给水管道的连接件是（）。A.钢塑复合管件B.镀锌螺纹管件C.铸铁卡箍式管件D.不锈钢卡压式管件【答案】D9、（2015年真题）计量器具修理后的检定属于（）。A.使用中检定B.周期检定C.后续检定D.仲裁检定【答案】C10、自动化仪表工程中塑料绝缘电缆敷设时的环境温度应不低于（）。A.0℃B.-5℃C.-10℃D.-15℃【答案】A11、工程竣工验收由（）负责组织实施。A.总承包单位B.专业施工单位C.监理单位D.建设单位【答案】D12、开关安装位置应便于操作，开关距地面高度宜为（）mA.0.5mB.1.8mC.2mD.1.3m【答案】D13、质量控制资料反映工程质量的（）。A.操作过程B.控制全程C.客观见证D.全部面貌【答案】C14、连续输送设备的性能是沿着一定路线向（）连续输送物料。A.一个方向B.多个方向C.在平面内多方向D.在立体内任何方向【答案】A15、分两段到货塔器采用在基础上逐段组对安装方式，下列工序顺序正确的是（）。A.基础验收、设置垫铁→塔器现场检查验收→运放至吊装要求位置→整体吊装、找正、紧固地脚螺栓、垫铁点固B.塔器现场检查验收→运放至吊装要求位置→基础验收、设置垫铁→整体吊装、找正、紧固地脚螺栓、垫铁点固C.塔器现场检查验收→基础验收、设置垫铁→运放至吊装要求位置→整体吊装、找正、紧固地脚螺栓、垫铁点固D.运放至吊装要求位置→基础验收、设置垫铁→塔器现场检查验收→整体吊装、找正、紧固地脚螺栓、垫铁点固【答案】B16、单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选取，一般不应少于（）点。A.2B.3C.4D.5【答案】D17、砌筑拱和拱顶时，必须（）。A.从一侧拱脚开始，依次砌向另一侧拱脚处B.从顶部中心开始，同步向两侧拱脚处砌筑C.从两侧拱脚开始，同时向顶部中心对称砌筑D.从一侧拱脚向顶部中心砌筑到位后，再从另一侧拱脚向顶部中心砌筑【答案】C18、在电动机检查过程中，应作抽芯检查的情况不包括（）。A.电动机出厂期限超过制造厂保证期限的B.若制造厂无保证期限，出厂日期已超过半年的C.经外观检查质量可疑时D.经电气试验，质量可疑时【答案】B19、在有爆炸性气体的环境中电气设备的接地要求错误的是（）。A.电气设备的金属外壳应可靠接地B.1区内所有电气设备应采用专门的接地线C.接地干线应不少于两处与接地体连接D.独立避雷针的接地可与电气设备接地合并设置【答案】D20、靠工作部件的运动造成工作容积周期性地增大和缩小而吸排物料和靠工作部件的挤压而直接使物料的压力能增加的往复泵是（）。A.齿轮泵B.活塞泵C.离心泵D.螺杆泵【答案】B21、机械设备的使用，单位工程成本受使用时间的制约，若计算出两种机械单位工程量成本相等时的使用时间进行选择施工机械，这种方法属于（）。A.应用综合评价法B.单位工程量成本比较法C.界限使用判断法D.等值成本法【答案】C22、负责焊接工艺评定，编制焊接作业指导书和焊接技术措施的焊接人员是（）人员。A.焊接热处理B.焊接技术C.焊接评估D.焊接无损探伤【答案】B23、腐蚀性的覆盖层常采用的形式不包括（）。A.涂料涂层B.金属涂层C.隔热保温层D.衬里【答案】C24、钢丝绳做捆绑吊索时，其安全系数正确的取值是（）。A.大于或等于3.5B.大于或等于5C.大于或等于6D.大于或等于12【答案】C25、工程竣工后的建筑消防验收，应检查其消防设施配置是否符合（）的要求。A.已获审核批准的消防设计B.工程可投入使用或生产C.建筑防火等级标准D.公安消防部门管理【答案】A26、《注册建造师执业管理办法》规定，下列工程中，属于机电工程注册建造师执业工程范围的是（）A.城市供水工程B.城市供热工程C.城镇燃气工程D.信息化工程【答案】C27、精密、大型设备安装基础需要考虑减小基础振幅、减弱基础振动或控制基础沉降等，最适合采用的基础是（）基础。A.扩展B.联合C.桩D.沉井【答案】C28、测温元件在易受被测物料强烈冲击的位置，必须采取的措施是（）。A.防腐蚀B.防高温C.防弯曲D.防静电【答案】C29、钢制管道内衬氯丁胶乳水泥砂浆属于（）防腐蚀措施。A.介质处理B.添加缓蚀剂C.覆盖层D.电化学保护【答案】C30、不属于消防工程验收的资料的是（）。A.建设工程消防验收申报表B.建筑消防设施技术测试报告C.建设、施工单位的人事档案D.施工、工程监理、检测单位的合法身份证明【答案】C31、下列选项中，（）是一种传统的接地极，采用镀锌角钢、镀锌钢管、铜棒或铜排等金属材料，按照一定的技术要求，通过现场加工制作而成的。A.金属接地极B.非金属接地极C.离子接地极D.降阻剂【答案】A32、特种设备安全法所指的锅炉，是指利用各种燃料、电或者其他能源，将所盛装的（）到一定的参数，并对外输出热能的设备。A.液体加热B.物料混合C.粉状固体加热D.液体化学反应【答案】A33、一般常见塔器安装组焊顺序中，塔体的最下段（带裙座段）吊装就位、找正的紧前工序是（）。A.分段筒体、部件检查验收B.基础验收、安放垫铁C.第二、三段段间环焊组对焊接D.紧固地脚螺栓【答案】B34、（2014年真题）关于大型金属储罐内挂脚手架正装法施工的要求，正确的是（）A.—台储罐施工宜用2至3层脚手架B.在储罐壁板内侧挂设移动脚手架C.脚手架随罐壁板升高逐层搭设D.储罐的脚手架从上到下交替使用【答案】A35、工业安装工程中，分部分项工程质量验收记录的检查评定结论由（）编写。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】D36、电梯的主要参数是（）。A.额定载重量和额定速度B.提升高度和楼层间距C.提升高度和额定载重量D.楼层间距和额定速度【答案】A37、下列自动化仪表工程的试验内容中，必须全数检验的是()。A.单台仪表校准和试验B.仪表电源设备的试验C.综合控制系统的试验D.回路试验和系统试验【答案】D38、关于工业设备安装工程划分的说法，错误的是（）。A.分项工程应按设备的台(套)、机组划分B.同一个单位工程中的设备安装工程，可划分为一个分部工程C.大型设备安装工程，可单独构成单位工程D.大型设备安装工程的分项工程不能按工序划分【答案】D39、回转窑耐火砖若采用干法砌筑时，其砖缝处理的常用方法是（）。A.陶瓷纤维填塞B.耐火泥填塞C.干耐火粉填满D.钢板塞满塞牢【答案】D40、观感质量的评价是全面评价工程的（）。A.表面和美观B.美观及使用功能C.使用功能及协调D.外观及使用功能【答案】D41、非合金钢的焊条选择（）等于或稍高于母材的焊条。A.屈服强度B.抗拉强度C.合金成分D.冲击韧性【答案】B42、下列计量器具中无须强制检定的是（）。A.社会公用计量标准器具B.企业最高计量标准器具C.兆欧表D.电压表【答案】D43、提高安装精度应从人、机、料、法、环等方面着手，尤其要强调施工（）的作用。A.环境B.人员C.机具D.工艺【答案】B44、建筑室内配管配线中，管内穿导线的紧后工序是（）。A.导线绑扎B.放线断线C.导线并头D.线路检查【答案】C45、电梯安装自检试运行结束后，由（）负责进行校验和调试。A.电梯监理单位B.质量监督单位C.电梯安装单位D.电梯制造单位【答案】D46、SF6断路器的灭弧介质和绝缘介质分别是（）。A.气体和液体B.气体和气体C.液体和液体D.液体和真空【答案】B47、参加工程施工质量验收的各方人员应具备（）。A.规定的知识B.规定的资格C.规定的条件D.规定的经验【答案】B48、室内给水工程施工程序：室内给水管道施工程序：施工准备→预留、预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支吊架制作安装→管道加工预制→给水设备安装→（）A.系统清洗→管道系统试验→防腐绝热B.管道系统试验→系统清洗→防腐绝热C.管道及配件安装→系统水压试验、防腐绝热→系统清洗、消毒D.防腐绝热→系统清洗→管道系统试验【答案】C49、下列措施,不属于机电工程项目内部协调管理的措施是（）。A.制度措施B.教育措施C.经济措施D.三级安全教育措施【答案】D50、只适用于长缝焊接的焊机是（）。A.交流焊机B.直流焊机C.埋弧焊机D.气体保护焊机【答案】C多选题（共25题）1、当气温在5～10℃之间，可施工的耐火浇注料是（）。A.耐火泥浆B.水玻璃耐火浇注料C.水泥耐火浇注料D.耐火可塑料E.磷酸盐耐火浇注料【答案】ACD2、建筑安装工程按专业性质划分的分部工程包含（）A.建筑给水、排水及供暖工程B.消防工程C.通风与空调工程D.电梯工程E.建筑防雷工程【答案】ACD3、焊缝表面不得有咬边的容器包括（）。A.材质为不锈钢的容器B.材质为铬-钼低合金钢的容器C.焊接接头系数为1的容器D.高合金钢制造的容器E.材质抗拉强度下限值小于540MPa的容器【答案】ABC4、纤维增强塑料衬里的施工方法有（）。A.手工糊制作B.间断法C.连续法D.粘接法E.喷射法【答案】ABC5、转子测量应包括（）。A.轴颈圆度、圆柱度的测量B.转子跳动测量C.推力盘水平度测量D.转子水平度测量E.转子气缸找中心测量【答案】ABD6、下列关于金属风管加固的描述，错误的是（）。A.边长大于630mm的矩形风管，应采取加固措施B.边长大于800mm的矩形保温风管，应采取加固措施C.单边平面面积大于1.0㎡的低压矩形风管，应采取加固措施D.管段长度大于1250mm的低压矩形风管，可采取楞筋加固措施E.管段长度大于1250mm的中压矩形风管，应采取角钢加固措施【答案】C7、泵类设备在安装时应认真核定水泵的型号、（）等。A.流量B.扬程C.配用电机功率D.供货单位E.进场时间【答案】ABC8、焊接完成后，对焊缝质量的致密性试验可以选用的方法有()A.强度试验B.气密性试验C.煤油试验D.超声波检测E.氦气试验【答案】BC9、施工组织设计的修改或补充涉及原则的重大变更，须履行原审批手续，原则的重大变更指（）等。A.工程设计无重大修改B.有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止C.主要施工方法有重大调整D.主要施工资源配置有重大调整E.施工环境有重大改变【答案】BCD10、关于照明系统的测试和通电试运行的说法，正确的有（）。A.导线绝缘电阻测试应在导线接续前完成B.灯具的绝缘电阻测试应在器具就位前完成C.照明配电箱绝缘电阻测试应在接线后完成D.照明回路剩余电流动作保护器应检测合格E.应急照明电源做自动投切试验应卸除负荷【答案】ABD11、阀门进行壳体压力试验和密封试验的注意事项有（）。A.以洁净水为介质，不锈钢阀门试验时，水中的氯离子含量不得超过25ppmB.阀门的壳体试验压力为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.5倍C.无特殊规定时，试验温度为7～40℃，低于7℃时，应采取升温措施D.密封试验为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.1倍E.试验持续时间不得少于3min【答案】ABD12、下列环节，设备采购合同中应履行的有（）。A.合同订立B.到货检验C.缺少处理D.安全措施E.施工安装【答案】BC13、通风与空调系统综合效能试验测定与调整的项目，应依据（）确定。A.生产试运行的条件B.产品要求C.工程性质D.设备性能E.生产工艺【答案】AC14、金属储罐等防静电的接地要求有（）。A.防静电的接地装置应单独B.接地线应单独与接地干线相连C.接地线的连接螺栓不应小于M10D.防静电的接地装置可共同E.并列防静电接地可以串联连接【答案】BCD15、机电工程施工招标应具备的条件包括（）。A.项目未履行审批手续并获批准B.有相应的资金或资金来源已落实，并在招标文件中如实载明C.招标范围、招标方式和招标组织形式等应履行核准手续，并已获核准D.招标人已经依法成立E.初步设计及概算已履行审批手续，并已获批准【答案】BCD16、关于焊接工艺规程WPS的说法，正确的是（）。A.应由本单位焊接技术负责人批准WPS。B.可以借用其他企业的WPSC.应由本单位技术负责人向焊工进行技术交底D.WPS编制完成后即可用于指导焊接作业和焊后热处理工作E.应以焊接工艺评定报告为依据编制【答案】A17、钨极氩弧焊机特性包括（）。A.只适用于长缝的焊接B.氩气能充分而有效地保护金属熔池不被氧化C.电弧热集中，热影响区小，焊件变形小D.穿透性好，内外无熔渣，无飞溅，成型美观E.容易实现机械化和自动化【答案】BCD18、设备基础按使用功能可分为（）。A.框架式基础B.桩基础C.减振基础D.联合基础E.绝热层基础【答案】C19、下列情况，属于废标的有（）。A.报价最低的标书B.报价最高的标书C.工期不能满足招标文件的标书D.串通投标E.未按招标文件要求计价的标书【答案】CD20、安装精度调整与检测中，属于形状误差的有（）。A.圆柱度B.平行度C.垂直度D.平面度E.直线度【答案】AD21、下列加固形式中，可以用于风管的内支撑加固的有（）。A.角钢内支撑B.扁钢内支撑C.镀锌螺杆内支撑D.钢管内支撑E.槽钢内支撑【答案】BCD22、吊装作业中，平衡梁的主要作用有()。A.保持被吊物的平衡状态B.平衡或分配吊点的载荷C.强制改变吊索受力方向D.减小悬挂吊索钩头受力E.调整吊索与设备间距离【答案】AB23、关于强制性检定，下列说法正确的是（）。A.强制检定是固定检定关系B.强制检定应固定检定人员C.强制检定实行定点定期D.使用单位选择检定机构E.强制检定是由政府计量行政主管部门强制实施【答案】AC24、任何单位和个人不准在工作岗位上使用（）的计量器具。A.被认定为C类B.无检定合格印、证C.超过检定周期D.经检定不合格E.未做仲裁检定【答案】BCD25、根据《一级建造师〈机电工程〉注册执业工程规模标准》的规定，属于大型工程规模标准的有（）。A.单项工程造价为1000万元的电气动力照明工裎B.城镇燃气年生产能力为2亿立方米工程C.投资为2亿元的转炉工程D.单项工程合同额1000万元的发电工程E.含火灾报警及联动控制系统为2万平方米的消防工程【答案】ACD大题（共10题）一、（2014年真题）某机电工程公司施工总承包了一项大型气体处理装置安装工程。气体压缩机厂房主体结构为钢结构。厂房及厂房内的2台额定吊装重量为35t的桥式起重机（简称桥吊）安装分包给专业安装公司。气体压缩机是气体处理装置的核心设备，分体到货。机电工程公司项目部计划在厂房内桥吊安装完成后，用桥吊进行气体压缩机的吊装，超过30t的压缩机大部件用2台桥吊抬吊的吊装方法，其余较小部件采用1台桥吊吊装，针对吊装作业失稳的风险采取了相应的预防措施。施工过程中发生了如下事件：事件1：专业安装公司对桥吊安装十分重视。施工前编制了专项方案，组织了专家论证，上报了项目总监理工程师。总监理工程师审查方案时，要求桥吊安装实施监督检验程序。事件2：专业安装公司承担的压缩机钢结构厂房先期完工，专业安装公司向机电工程公司提出工程质量验收评定申请。在厂房钢结构分部工程验收中，由项目总监理工程师组织建设单位、监理单位、机电工程公司、专业安装公司、设计单位的规定人员进行了验收，工程质量验收评定为合格。事件3：工程进行到试运行阶段，机电公司拟进行气体压缩机的单机试运行。在对试运行条件进行检查时，专业监理工程师提出存在2项问题：（1）气体压缩机基础二次灌浆未达到规定的养护时间，灌浆层强度达不到要求；（2）原料气系统未完工，不能确保原料气连续稳定供应。因此，监理工程师认为气体压缩机未达到试运行条件。【问题】3.写出压缩机钢结构厂房工程质量验收合格规定。【答案】3.“压缩机钢结构厂房”为子分部工程，验收合格的规定为，所含的分项工程质量应全部合格，钢结构厂房子分部工程的质量控制资料应齐全。二、某公司承担一机电改建工程，工程量主要为新建4台5000m3原油罐及部分管线，更换2台重356t、高45m的反应器，反应器施工方法为分段吊装组焊。针对作业活动，项目部风险管理小组对风险进行了识别和评价，确定了火突、触电、机械伤害、窒息或中毒、焊接、应急响应等为重大风险。在储罐防腐施工中，因油漆工缺员，临时从敷设电缆的外雇工中抽出两人进行油漆调和作业，其中一人违反规定，自带火种,在调合油漆时，引发一桶稀释剂着火将其本人烧伤，项目部立即启动应急预案，对他进行救护，并送往医院住院治疗。项目部和该工人订立的劳务合同规定，因本人违反操作规程或安全规定而发生事故的责任自负，因此，事发当曰，项目部将该名工人除名，并让其自行支付所有医药费用。项目部认为该名工人不属于本企业正式员工，故对该事件不作为事故进行调查和处理。罐区主体工程完成后，消防系统的工程除了消防泵未安装外，其余报警装置已调试完，消防管线试压合格，业主决定投用4台原油罐，为了保证安全，购买一批干粉消防器材放在罐区作为火灾应急使用。指出项目部的风险评价结果有哪些不妥之处。【答案】项目部的风险评价结果的不妥之处：(1)焊接不属于风险，它是一种作业活动（或施工工序）；(2)应急响应不属于风险，它是指发生突发事件采取的应对措施。未识别和评价出起重伤害风险。三、（2014年真题）为响应国家“节能减排”、“上大改小”的环保要求，某水泥厂把原有的一条日生产1000吨的湿法生产线，在部分设备不变动的基础上，改成日产1000吨的干法生产线，同时将前几年因资金困难中途停建的一条日产4000吨干法生产线恢复建设；另外征用土地，再独立建设一条日产8000吨干法生产线。建设单位实施三项工程各自独立核算，分别管理，以PC承包形式分别招投标。最终A、B、C公司分别承担了三种不同类型的工程，C公司还同时承担了全厂110KV变电工程。工程以固定综合单价计算，工程量按实调整，并明确施工场地、施工道路、100吨以上大型吊车及其操作司机由建设单位提供。施工过程中发生下列事件：事件1：A公司在设备采购时，在性价比方面对制造厂商进行了咨询，从中选择了备选厂商，进行了邀请招标。然而在制造过程中仍出现个别厂商因交通运输不便或生产任务过于饱和拖延了交货期；个别厂商因加工能力不足或管理不善满足不了质量要求。事件2：B公司在施工过程中：因设备延期交付，延误工期5天，并发生窝工费及其他费用5万元；150吨吊车在吊装过程中因司机操作失误致使吊车零部件部分损坏造成停工4天，发生窝工费2万元；因大暴雨成灾停工3天；设备安装工程量经核实增加费用4万元；因材料涨价，增加费用20万元；非标准件制作安装因设计变更增加费用16万元。事件3：C公司完成110KV变电站的施工后，编制了变压器送电试运行方案，变压器空载试运行12小时，记录了变压器的空载电流及一次电压，在验收时没有通过。事件4：在球磨机基础验收时，未能对地脚螺栓孔认真检查验收，致使球磨机的地脚螺栓无法正常安装。【问题】3.分别计算事件2中B公司可向建设单位索赔的费用和工期？【答案】3.①“因设备交付延期，延误工期5天，并发生窝工费及其他费用5万元”不能索赔，因为是PC合同，施工单位负责采购设备。②“150吨吊车在吊装过程中因司机操作失误导致吊车零件部分损坏造成停工4天，发生窝工费2万元”，可以索赔工期和费用，因为100吨以上大型吊车及其操作司机由建设单位提供。③因大暴雨成灾停工3天，属于不可抗力，工期可以索赔。④设备安装工程量经复核增加费用4万元，可以索赔。⑤因材料涨价，增加费用20万元，不可以索赔。⑥非标准件制作安装因设计变更增加费用16万元，可以索赔。因此，可索赔费用为：2+4+16=22万；可索赔工期为：4+3=7天四、（2014年真题）为响应国家“节能减排”、“上大改小”的环保要求，某水泥厂把原有的一条日生产1000吨的湿法生产线，在部分设备不变动的基础上，改成日产1000吨的干法生产线，同时将前几年因资金困难中途停建的一条日产4000吨干法生产线恢复建设；另外征用土地，再独立建设一条日产8000吨干法生产线。建设单位实施三项工程各自独立核算，分别管理，以PC承包形式分别招投标。最终A、B、C公司分别承担了三种不同类型的工程，C公司还同时承担了全厂110KV变电工程。工程以固定综合单价计算，工程量按实调整，并明确施工场地、施工道路、100吨以上大型吊车及其操作司机由建设单位提供。施工过程中发生下列事件：事件1：A公司在设备采购时，在性价比方面对制造厂商进行了咨询，从中选择了备选厂商，进行了邀请招标。然而在制造过程中仍出现个别厂商因交通运输不便或生产任务过于饱和拖延了交货期；个别厂商因加工能力不足或管理不善满足不了质量要求。事件2：B公司在施工过程中：因设备延期交付，延误工期5天，并发生窝工费及其他费用5万元；150吨吊车在吊装过程中因司机操作失误致使吊车零部件部分损坏造成停工4天，发生窝工费2万元；因大暴雨成灾停工3天；设备安装工程量经核实增加费用4万元；因材料涨价，增加费用20万元；非标准件制作安装因设计变更增加费用16万元。事件3：C公司完成110KV变电站的施工后，编制了变压器送电试运行方案，变压器空载试运行12小时，记录了变压器的空载电流及一次电压，在验收时没有通过。事件4：在球磨机基础验收时，未能对地脚螺栓孔认真检查验收，致使球磨机的地脚螺栓无法正常安装。【问题】3.分别计算事件2中B公司可向建设单位索赔的费用和工期？【答案】3.①“因设备交付延期，延误工期5天，并发生窝工费及其他费用5万元”不能索赔，因为是PC合同，施工单位负责采购设备。②“150吨吊车在吊装过程中因司机操作失误导致吊车零件部分损坏造成停工4天，发生窝工费2万元”，可以索赔工期和费用，因为100吨以上大型吊车及其操作司机由建设单位提供。③因大暴雨成灾停工3天，属于不可抗力，工期可以索赔。④设备安装工程量经复核增加费用4万元，可以索赔。⑤因材料涨价，增加费用20万元，不可以索赔。⑥非标准件制作安装因设计变更增加费用16万元，可以索赔。因此，可索赔费用为：2+4+16=22万；可索赔工期为：4+3=7天五、某送变电工程公司承接了我国西部某高压输电线路8个塔基的施工建设项目，工期1年。工程施工特点为：野外露天作业多；高空作业多，山地施工多，冬季气温低，50%的塔基建在山石上，需要爆破处理。对此，该工程公司项目部根据职业健康、安全与环境进行了主要风险因素识别。按项目部风险管理组、项目管理部门和班组进行了分级风险管理策划，同时要求班组长要对施工技术方案控制的一些特别活动风险因素进行识别和评价。项目部还制订了项目安全生产责任制，把安全责任目标分解到岗，落实到人。其中项目经理安全职责是：施工过程发生安全事故时，必须按照安全事故处理的有关规定和程序及时上报和处理，并制订防范措施；定期组织安全生产检查和分析,制订相应预防措施；严格执行安全考核指标和安全生产奖惩办法；制订和执行安全生产管理办法等。根据工程施工特点识别出该工程有哪些主要风险因素？【答案】根据工程施工特点识别出该工程的主要风险因素有：物体打击（砸伤）、山体滑坡、触电（雷击）、高处坠落、爆炸、冻伤。六、某安装公司承接一条生产线的机电安装工程，范围包括工艺线设备、管道、电气安装和一座35kv变电站施工（含室外电缆敷设）。合同明确工艺设备、钢材、电缆由业主提供。工程开工后，由于多个项目同时抢工，施工人员和机具紧张，安装公司项目部将工程按工艺线设备、管道、电气专业分包给三个有一定经验的施工队伍。施工过程中，项目部根据进料计划、送货清单和质量保证书，按质量验收规范对业主送至现场的镀锌管材仅进行了数量和质量检查，发现有一批管材的型号规格、镀锌层厚度与进料计划不符。监理工程师组织分项工程质量验收时，发现35kv变电站接地体的接地电阻值大于设计要求。经查实，接地体的镀锌扁钢有一处损伤、两处对接虚焊，造成接地电阻不合格。分析原因有：（1）项目部虽然建立了现场技术交底制度，明确了责任人员和交底内容，但实施作业前仅对分包负责人进行了一次口头交底；（2）接地体的连接不符合规范要求；（3）室外电缆施工中，施工人员对接地体的损坏没有作任何处理和报告。【问题】1.安装公司将工程分包应经谁同意?工程的哪些部分不允许分包?2.对业主提供的镀锌管材还应做好哪些进场验收工作?3.写出本工程接地体连接的技术要求。4.指出项目部在施工技术交底要求上存在的问题。【答案】1.安装公司将工程分包应经业主（建设单位）同意。工程的主体工程不允许分包，工程的工艺线设备属于合同中约定的主体工程，不允许分包;管道、电气专业属于专业工程，依法告知建设单位并取得认可，可以进行分包。2.除了背景中的工作外，还应做好的验收工作:①验收工作按质量验收规范和计量检测规定进行;②验收内容包括品种、规格、型号、质量、数量、证件等;③验收要作好记录、办理验收手续;④要求复检的材料应有取样送检证明报告;⑤对不符合计划要求或质量不合格的材料应拒绝接收。3.(1）本工程接地体连接应牢固可靠，应用搭接焊接，接地体采用扁钢时，其搭接长度为扁钢宽度的2倍，并有三个邻边施焊。(2）接地体连接的焊缝处应饱满并有足够的机械强度，不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷。(3）接地体连接完毕后，应及时测量接地电阻，其值应符合规定要求。七、（2016年真题）A公司承包一个10MW光伏发电、变电和输电工程项目。该项目工期150天，位于北方某草原，光伏板金属支架采用工厂制作现场安装，每个光伏发电回路（660VDC，5kw）用二芯电缆接至直流汇流箱，由逆变器转换成0.4kV三相交流电，通过变电站升至35kv，用架空线路与电网连接。A公司项目部进场后，依据合同、设计要求和工程特点编制了施工进度计划、施工方案、安全技术措施和绿色施工要点。在10MW光伏发电工程施工进度计划（见表4）审批时，A公司总工程师指出项目部编制的进度计划中某两个施工内容的工作时间安排不合理，不符合安全技术措施要求，重点是防止触电的安全技术措施和草原绿色施工（环境保护）要点。【问题】1.项目部依据进度计划安排施工时可能受到哪些因素的制约？工程分包的施工进度协调管理有哪些作用?【答案】项目部依据进度计划安排施工可能受到光伏发电工程实体现状、机电安装工艺规律、设备材料进场时机、施工机具和作业人员配备等诸因素的制约；协调管理的作用把制约作用转化成和谐有序相互创造施工条件，使进度计划安排衔接合理、紧凑可行，符合总进度计划要求。八、（2017年真题）某施工单位以EPC总承包模式中标一大型火电工程项目，总承包范围包括工程勘察设计、设备材料采购、土建安装工程施工，直至验收交付生产。按合同规定，该施工单位投保建筑安装工程一切险和第三者责任险，保险费由该施工单位承担。为了控制风险，施工单位组织了风险识别、风险评估，对主要风险采取风险规避等风险防范对策。根据风险控制要求，由于工期紧，正值雨季，采购设备数量多，价值高，施工单位对采购本合同工程的设备材料，根据海运、陆运、水运和空运等运输方式，投保运输一切险。在签订采购合同时明确由供应商负责购买承担保费，按设备材料价格投保，保险区段为供应商仓库到现场交货为止。施工单位成立了采购小组，组织编写了设备采购文件，开展设备招标，组织专家按照投标法的规定，进行设备采购评审，选择设备供应商，并签订供货合同。220kV变压器安装完成后，电气试验人员按照交接试验标