工程施工内部承包协议书

XXXX工程绿化施工1标施工内部承包协议书甲方：乙方：为了实行有效的内部经济责任制和项目承包负责制，确保工程质量和安全生产文明施工，保证建设工程施工合同履约，实行企业目标管理，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就工程施工的内部承包协议的相关事项协商一致，特订立本协议。甲、乙双方之间完全是一种独立的承包关系，即在施工期间双方各自承担“内部承包协议书”中约定的权利、义务，对外承担独立的法律责任。今后凡遇乙方承包工程所涉及的一切对外债权、债务纠纷均由乙方承担。工程名称：XXXX工程绿化施工1标工程地址：XX施工工期：合作期限：XXXX工程绿化施工1标合同履约完毕为止。工程价款：元，大写：人民币。乙方收款帐号信息账户名：开户银行：账号：承包形式：实行项目经理全面承包责任制方式，乙方依据甲方与建设单位签订的施工合同要求，实行乙方包工期、包材料、包质量、包安全、包竣工验收、包保修、包工程资料归档、包税金、包应缴甲方管理费、施工过程中应缴保险费、民工工资及工程所发生的一切费用，实行自负盈亏，乙方履行甲方与建设单位签订的施工合同中约定的应履行的责权条款，并对项目实施全过程的履约负全部法律和经济责任。承包费用：甲方按所接工程结算造价的1%向乙方收取工程管理费。工程结算造价以甲方与建设单位签章认可的工程结算书为准。乙方按所承接项目工程总价款的5%支付风险保证金（无息）到甲方指定账户，甲方在收到风险保证金后5个工作日内与建设单位签订合同。风险保证金在竣工验收满一年后5个工作日内由甲方扣除有关处罚、违约金和本协议约定的扣款款项后退付乙方。质保金：甲乙双方按甲方与建设单位签订的工程合同约定的时间和比例执行，质保期满甲方收到建设单位支付质保金后，由甲方核对后5个工作日内向乙方退付质保金。甲方对建设单位每次支付的工程款，在收取工程管理费、扣减代缴税金后，于5个工作日内将剩余款项付到乙方指定账户；乙方必须在甲方付款前将成本发票（包括劳务发票、材料发票、机械设备发票，以及与项目相关的发票等）报送到甲方。乙方如违反本条规定，甲方有权只支付乙方开具发票部分的工程款。乙方负责向当地建设行政主管部门交纳办理手续的各种费用，包括施工中的各种检测、验收费用。施工管理人员及施工工人意外伤害保险费由乙方承担。乙方承包甲方项目后，自行解决经营过程中遇到的一切资金或费用问题。如因乙方及其雇佣人的原因，导致甲方承受政府部门的罚款、向他人履行义务或承担责任等情形给甲方造成经济损失的，甲方有权就损失部分向乙方进行追索；甲方行使追索的诉讼费、律师费、差旅费等费用也由乙方承担。工程质量要求：质量目标：乙方执行甲方与建设单位签定的工程合同约定的质量目标，乙方应严格按照相关标准要求执行。所承接的工程项目，施工过程中必须严把质量关，乙方应严格按照会审后的施工图纸及施工质量验收规范、工程建设强制性条文及相关的标准、技术规程等进行施工。如施工现场发生重大安全事故，给甲方造成经济及名誉损失的，乙方除承担全部责任外，上缴甲方的管理费再上浮工程结算造价的1%。所承接的工程项目完工后，乙方必须提供一套完整的竣工资料及其刻录责任外，还应向甲方支付诉讼标的额20%的信誉损失赔偿。工程保修的内容、时间、保修金额均按照甲方和建设单位签订的工程合同及补充协议为准，乙方应遵守国家有关规定，认真作好质量回访，发现问题及时维修。按照甲方与建设单位签订的建设工程施工合同及相关补充协议，乙方须全面履行合同，避免发生纠纷。如乙方所承包的工程项目出现诉讼、仲裁案件时，乙方应积极提供证据材料，配合诉讼、仲裁，并对诉讼、仲裁的结果承担全面责任。甲方提供给乙方的项目工程管理专用章，仅用于承接北大资源所属项目景观园林工程过程中的资料（包括工程联系函件、设计变更、现场签证、结算资料、工程洽商及甲方要求确认的其它资料），不得另作它用。乙方使用项目专用章时须同时由项目经理签字确认。如乙方将此章用于其它用途给甲方造成损失的，由乙方承担一切损失。根据甲乙双方签订的本承包协议，甲方与建设单位签订的关于该项目施工合同中，甲方的权利和义务均由乙方享有和承担。双方合作期限内，乙方应严格遵照本协议执行。乙方不及时履行或者履行未按照本合同要求，本合同有规定的承受相关规定的违约责任；本合同没有规定的，遵照甲方发出的指令或者通知执行，甲方有权视乙方执行情况，要求其承担从违约事项发生之日起至符合要求之日止所承接项目合同总价款0.1%-0.5%/日的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应对差额部分进行赔偿，同时甲方有权利单方终止本合同。乙方联系方式及送达1.乙方项目经理姓名：电话：身份证号：2.合同有效期内，如乙方上述信息发生变更，应于变更后的次日用书面形式通知甲方，否则甲方按上述确认的地点所送达的文书，不论是否收到，均视为送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。附件为本协议重要组成部分，双方均需严格执行。本协议书一式四份，甲方执三份，乙方执一份，自甲方盖章、乙方签字之日起生效。甲乙双方如发生纠纷，应协商解决。协商不成的，双方同意向合同签署地北京市海淀区人民法院诉讼解决，其他未尽事宜，双方另行协商签订补充协议。甲方：乙方：