2023年监理工程师之水利工程目标控制通关提分题库(考点梳理)

2023年监理工程师之水利工程目标控制

通关提分题库（考点梳理）

单选题（共80题）

1、下列各项中，属于不确定性分析的是（）o

A.价值分析

B.盈亏平衡分析

C.风险分析

D.概率树

【答案】B

2、设备精平时应在设备地脚螺栓已经灌浆，混凝土强度不低于

（）o

A.70%

B.80%

C.85%

D.90%

【答案】A

3、项目法人应在（）60个工作日内，制定法人验收工作计划，

报法人验收监督管理机关和竣工验收主持单位备案。

A.可行性研究报告批准后

B.开工报告批准后

C.初步设备批准后

D.开工之日

【答案】D

4、（）指具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物。

A.单位工程

B.分部工程

C.分项工程

D.单元工程

【答案】A

5、在工程网络计划中，H工作的最早开始时间为第15天，其持续

时间为4天，该工作有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为

第20天第22天，第24天，则H工作的自由时差为（）天。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】A

6、某项目向银行贷款，年名义利率为9%,复利计息，一个季度计

息一次，则实际年利率为（）o

A.9.2%

B.9.3%

C.9.4%

D.9.0%

【答案】B

7、工程施工过程中发生生产安全事故造成5人死亡、直接经济损失

5000万元，该事故属于（）事故。

A.一般

B.较大

C.重大

D.特别重大

【答案】C

8、网络计划中，工作自由时差是本工作可以利用的机动时间，但其

前提是（）时间。

A.不影响紧后工作最迟开始

B.不影响紧后工作最早开始

C.不影响紧后工作最早完成

D.不影响后续工作最早完成

【答案】B

9、BIM能直观高效地表达（）数据。

A.结构完整

B.二维空间

C.多维空间

D.总结对比

【答案】C

10、计量型抽样检验方案的设计时，根据上、下质量统计是否符合

接收判定值，对于分立双侧规格限，同时计算上、下质量规格限。

下列结论正确的是（）o

A.QLNkL且QUNkU,则接收该批

B.QL2kL或QUNkU,则接收该批

（^1＜此且如＜1＜1],则接收该批

口＜1＜乩且观＜四,则拒收该批

【答案】A

11、关于水利工程建设项目质量监督的说法，正确的是（）

A.水利工程建设项目质量监督方式以全部排查为主

B.大型水利工程可采取巡回监督方式

C.中型水利工程应建立质量监督项目站

D.小型水利工程可根据需要建立质量监督项目站

【答案】D

12、质量检验时，将总体中的抽样单元按某种次序排列，在规定的

范围内随机抽取一个或一组初始单元，然后按一套规则确定其他样

本单元的抽样方法称为（）o

A.完全随机抽样

B.分层随机抽样

C.系统随机抽样

D.多阶段抽样

【答案】C

13、全面质量管理的基本方法为四个阶段八个步骤，简称（）循

环。

A.P8

B.TQ

C.WDCA

D.PDCA

【答案】D

14、下列各项中，不属于效益比选法的是（）o

A.净现值比较法

B.净年值比较法

C.费用现值比较法

D.差额投资内部收益率比较法

【答案】C

15、盈亏平衡点越小，表示项目抗风险能力（）。

A.越弱

B.越强

C.极弱

D.一般

【答案】B

16、某工程项目建设期为3年，建设期内每年初贷款500万元，年

利率为10%,运营期前3年每年末等额偿还贷款本息，到第3年末

全部还清，则每年末应偿还贷款本息（）万元。

A.606.83

B.665.50

C.732.05

D.955.60

【答案】C

17、招标人可以自行决定是否编制（）。

A.招标控制价

B.招标底价

C.标底

D.招标限价

【答案】C

18、当设计无特殊要求时，河道疏浚施工按（）m疏浚段划分为一

个单元工程。

A.20〜50

B.50-100

C.200~500

D.300〜600

【答案】C

19、堤防工程按（）或工程结构划分单位工程。

A.每座独立的建筑物

B.招标标段

C.加固内容

D.人员参与数量

【答案】B

20、重要隐蔽单元和关键部位的单元工程质量经承包人自评后，监

理机构应当（），然后按规定组成联合小组，共同检查核定工程

质量等级。

A.进行抽检

B.组织验收

C.进行全部检查

D.核查承包人施工记录

【答案】A

21、水利工程竣工验收应分为（）和竣工验收两个阶段。

A.竣工技术预验收

B.单元工程验收

C.法人验收

D.阶段验收

【答案】A

22、较大质量事故由（）组织调查组进行调查。

A.项目法人

B.项目主管部门

C.省级水行政主管部门

D.水利部

【答案】B

23、发包人的（）是发包人对项目的建设在时间上和空间上进行

全局安排、统一协调的计划。

A.工程测算

B.总体控制性进度计划

C.工程概算

D.目标计划

【答案】B

24、某产品的目标成本为2000元，该产品某零部件的功能重要性系

数是0.32,若现实成本为900元，则该零部件成本需要降低（

）\jO

A.260

B.310

C.330

D.340

【答案】A

25、下列不属于发包人控制性进度计划编制依据的是（）。

A.工程所在地气象资料

B.已批复的可行性研究报告

C.征地移民、建设计划之间的协同

D.工程建设地点的交通现状及近期发展规划

【答案】C

26、当水利工程建设进入水库下闸蓄水阶段，应进行的阶段验收是

（）o

A.枢纽工程导（截）流验收

B.水库下闸蓄水验收

C.引（调）排水工程通水

D.首（末）台机组启动

【答案】B

27、（）主要为解决工程施工过程中的设计变更和为预防意外事故而

采取的措施所增加的工程项目和费用，国家政策性调整所增加的投

资等。

A.临时工程

B.独立费用

C.基本预备费

D.价差预备费

【答案】C

28、招标控制价编制中，不得作为竞争性费用的是（）。

A.分部分项工程费

B.安全文明施工费

C.总承包服务费

D.暂列金额

【答案】B

29、依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007）,

工程中出现检验不合格的项目时，下列叙述错误的是（）o

A.原材料、中间产品一次抽样检验不合格时，应及时对同一取样批

次另取两倍数量进行检验，如仍不合格，则该批次原材料或中间产

品应定为不合格，不得使用

B.单元（工序）工程质量不合格时，应按合同要求进行处理或返工

重作，并经重新检验且合格后方可进行后续工程施工

C.混凝土（砂浆）试件抽样检验不合格时，应委托具有相应资质等

级的质量检测机构对相应工程部位进行检验。如仍不合格，由项目

法人组织有关单位进行研究，并提出处理意见

D.工程完工后的质量抽检不合格，或其他检验不合格的工程，必须

进行返工

【答案】D

30、水利基本建设项目竣工财务决算由（）组织编制。

A.项目法人

B.项目技术负责人

C.项目财务人员

D.项目统计人员

【答案】A

31、根据《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）,关于监理机构

在缺陷责任期阶段的工作的说法，错误的是（）

A.协助发包人验收尾工项目，并按合同约定办理付款签证

B.组织安排全部施工人员和设施撤离

C.监督承包人对已完工程项目中所存在的施工质量缺陷进行修复

D.审核承包人提交的缺陷责任终止申请

【答案】B

32、承包人应在接到开工通知后（）天内，向监理机构提交承

包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告。

A.5

B.14

C.28

D.30

【答案】C

33、下列关于缺陷责任期的规定说法错误的是（）。

A.除通用合同条款外，缺陷责任期从工程通过合同工程完工验收后

开始计算

B.缺陷责任期包括根据合同约定延长的期限

c.缺陷责任期最长不超过2年

D.由于承包人原因造成的延误发包人有权要求延长缺陷责任期

【答案】A

34、下列关于总价合同的说法中，正确的是（）。

A.固定总价合同，承包人一般报价都较高，不利于降低工程造价

B.可调值总价合同，承包人承担了物价上涨这一不可预测费用因素

的风险

C.固定工程量总价合同，如果设计改变或增加类似项目，发承包双

方协商确定新的单价并调整总价

D.总价合同对承包人来说没有风险

【答案】A

35、根据合同条件的规定，工程设备运至现场后，（）应负责在

现场工程设备的接收工作。

A.发包人

B.监理人

C.承包人

D.检测机构

【答案】C

36、从事建设工程勘察、设计的单位应当依法取得相应等级的资质

证书，并在（）承揽工程。

A.高于资质等级许可范围

B.低于资质等级许可范围

C.资质等级许可的范围外

D.资质等级许可的范围内

【答案】D

37、承包人不得将其承接的水利建设项目的（）进行转包。

A.临时工程

B.永久工程

C.主体工程

D.附属工程

【答案】C

38、下列选项中，用来描述数据变异程度的特征值是（）

A.极差

B.方差

C.均值

D.离散系数

【答案】C

39、承包人按批准的技术方案组织施工，实施期间如需变更，则（）。

A.重新报批

B.内部审核

C.专家论证

D.平行检验

【答案】A

40、下列关于碾压工艺试验说法正确的是（）o

A.碾压试验时，每碾压两遍测量对应点的沉降量

B.碾压试验采用挖坑灌水法进行检查

C.取样部位应在压实层上部1/3范围内取样

D.每个试验小块取样数量为2个

【答案】A

41、承包人不得将其承接的水利建设项目的（）进行转包。

A.临时工程

B.永久工程

C.主体工程

D.附属工程

【答案】C

42、以下关于事故上报部门的说法，不正确的是（）o

A.特别重大事故逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安

全生产监督管理职责的有关部门

B.重大事故逐级上报至省人民政府安全生产监督管理部门

C.较大事故逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督

管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门

D.一般事故上报至设区的市级人民政府安全生产监督管理部门和负

有安全生产监督管理职责的有关部门

【答案】B

43、根据事故处理流程，较大质量事故，经（）审定后实施。

A.水利部

B.项目法人

C.施工单位

D.上级主管部门

【答案】D

44、工程项目施工质量评为优良的标准之一是单位工程质量全部合

格，其中（）以上单位工程质量达到优良等级，且主要单位工程质

量（）优良。

A.60%,100%

B.60%,90%

C.70%,100%

D.70%,90%

【答案】C

45、下列各项中，不属于施工场外供电工程的是（）。

A.从现有电网向施工现场供电的高压输电线路

B.高压电网到施工主变压器高压侧之间的高压输电线路

C.由主变压器高压侧至现场各施工点最后一级降压变压器低压侧之

间的配电线路和变配电设施

D.从最后一级降压变压器低压侧至施工现场内各用电点的施工设备

和低压配电线路

【答案】D

46、整个项目建设过程中最初阶段的工作是（）。

A.可行性研究

B.项目建议书

C.初步设计文件

D.委托项目监理

【答案】B

47、以工序质量作为研究对象、定期随机抽样检验而获得的质量数

据称（）。

A.验收性数据

B.实施性数据

C.控制性数据

D.检测性数据

【答案】C

48、在工程实施中发现进度拖后时（）采取赶工措施，保证计划

如期完成。

A.监理人

B.承包人

C.发包人

D.设计人

【答案】B

49、根据《水利水电工程标准施工招标文件》，缺陷责任期（工程质

量保修期）满后（）个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量

保修责任终止证书。

A.10

B.20

C.30

D.40

【答案】C

50、反映一个国家的综合实力，是企业和产业核心竞争力的体现,

也是国家文明程度体现的是（）o

A.安全

B.进度

C.质量

D.投资

【答案】C

51、CPM是用作业的工期和逻辑关系来计算（）。

A.进度日期

B.关键路径

C.总浮时参数

D.自由浮时参数

【答案】A

52、下列关于工作分解结构分解原则说法正确的是（）。

A.上一层是下一层次的百分百分解，没有遗漏，保持系统的完整性

B.分解后的任务应该是可管理的，可定性检查的，可分配任务的

C.项目的分解应考虑组织管理的需要

D.WBS结构编码原则是上层向下层多位编排，每项工作有一个的编

码

【答案】C

53、按国家现行规定，造成直接经济损失4000万元的工程生产安全

事故，应定为（）事故。

A.一般

B.较大

C.重大

D.特别重大

【答案】B

54、全面质量管理的基本核心是（）0

A.使用价值工程技术

B.提高人的素质

C.用户至上

D.明确领导责任

【答案】B

55、合同工程完工证书颁发后（）天内。发包人将质量保证金总额

的0支付给承包人。

A.7,80%

B.7,50%

C.14,50%

D.14,80%

【答案】C

56、监理人在收到承包人提出暂停工的书面报告（）小时内未作

出回复的，视为同意发包人请求。

A.12

B.24

C.48

D.72

【答案】B

57、项目在借款偿还期内，各年可用于支付利息的息税前利润与当

期应付利息的比值为（）o

A.偿债备付率

B.利息备付率

C.资产负债率

D.项目资本金净利润率

【答案】B

58、项目监理机构进行旁站的关键部位和工序，通过（）具体

明确。

A.监理大纲

B.监理实施细则

C.监理规划

D.监理方案

【答案】B

59、施工进度计划应满足合同工期和（）的要求。

A.总体规划

B.阶段性目标

C.配套资源计划

D.施工方案

【答案】B

60、下列关于材料预算价格的说法，错误的是（）。

A.材料预算价格是指材料从供应地运到工地分仓库（或堆放场地）

的出库价格

B.采购及保管费按材料运到工地仓库的价格为计算基数，不包括运

输保险费

C.主要材料预算价格超过材料基价时，应按预算价计入工程单价参

与取费

D.从工地分仓库到各施工点的运杂费用已计入定额内，在材料预算

价格中不予计算

【答案】C

61、《工程建设标准强制性条文》基本涵盖了工程建设的各个领域,

共包括（）个部分。

A.12

B.15

C.20

D.22

【答案】B

62、承包人应在合同工程完工证书颁发后（）天内，按专用合

同条款约定的份数向监理人提交完工付款申请单，并提供相关证明

材料。

A.28

B.14

C.7

D.21

【答案】A

63、下列关于永久工程的计量的描述中，错误的是（）。

A.永久工程的计量中包括工程变更的计量

B.永久工程的计量包括中间计量和完工计量

C.永久工程的计量采用中间计量方式对承包人进行阶段付款

D.永久工程的计量中，大量的工作是完工计量

【答案】D

64、定义项目日期中，必须完成（）。

A.在用关键路线算法进行进度计算时，影响采用自由浮时参数确定

的关键路线

B.只在无任何作业项时，才能够显示

C.系统给出，不能手动定义

D.在用关键路线算法进行进度计算时，影响后推法计算最晚时间

【答案】D

65、在工程网络计划中，某项工作的最早开始时间为第7天，工作

的持续时间为10天，该项工作有三项紧后工作，其紧后工作的最早

开始时间分别为第17天、第20天、第18天。则该工作的自由时差

为（）天。

A.10

B.11

C.0

D.8

【答案】C

66、土方明挖开始前，承包人应根据监理人指示，测量开挖区的地

形和（）,经监理人检查确认后，作为计量支付的原始资料。

A.计量剖面

B.计量平面

C.计量体积

D.计量立面

【答案】A

67、依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007）,

需对单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元

工程的项目划分进行调整时，（）应重新报送工程质量监督机构

确认。

A.项目法人

B.监理人

C.设计单位

D.项目法人、监理人、设计单位联合

【答案】A

68、根据统计表明，正常情况下，计量连续数据一般服从（）

分布。

A.二项

B.正态

C.超几何

D.泊松

【答案】B

69、某施工企业从银行借款100万元，期限3年，年利率8%,按

年计息并于每年末付息，则第3年末企业需偿还的本利和为（：

万兀O

A.100

B.108

C.124

D.126

【答案】B

70、产品为了达到质量要求所采取技术措施和管理措施的活动称为

（）。

A.质量管理

B.质量方针

C.质量控制

D.质量体系

【答案】C

71、根据《水利工程施工监理规范》，工程需要进行的专项检测试验,

监理机构不进行（）。

A.旁站监理

B.见证取样

C.跟踪检测

D.平行检测

【答案】D

72、拌合料坍落度230mm,混凝土拓展后最终的最大直径200和最

小直径160,则坍落度扩展值为（）。

A.160

B.180

C.230

D.无效

【答案】B

73、下列属于既有法人用于项目资本金的内部资金来源的是（）。

A.企业产权转让

B.国家预算内投资

C.企业增资扩股

D.优先股

【答案】A

74、（）主要为解决工程施工过程中的设计变更和为预防意外事故而

采取的措施所增加的工程项目和费用，国家政策性调整所增加的投

资等。

A.临时工程

B.独立费用

C.基本预备费

D.价差预备费

【答案】C

75、以下关于有负荷调试必须具备条件的说法，错误的是（）。

A.无负荷调试中发现的各类质量问题部分已解决完毕

B.工程的全部辅助生产系统满足调试需要并畅通无阻

C.生产操作人员配备齐全，辅助材料准备妥当

D.对生产的处理量、产量、产品品种及其质量等是否达到设计要求,

进行全面检验和评价

【答案】A

76、下列各项中，属于枢纽工程机电设备及安装工程的是（）。

A.泵站设备及安装工程

B.水闸设备及安装工程

C.供变电设备及安装工程

D.发电设备及安装工程

【答案】D

77、平行检测是监理机构按照监理合同约定独立进行抽样检测，核

验承包人的检测结果，其费用由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.监理机构

D.业主

【答案】A

78、在网络计划中，工作的最迟完成时间是指在不影响（）的

条件下，一项工作必须完成的最迟时间。

A.紧前工作

B.紧后工作最早开始时间

C.紧后工作最早完成时间

D.整个任务按期完成

【答案】D

79、（）在工程开工前，应按规定向水利工程质量监督机构办理

工程质量监督手续。

A.发包人

B.承包人

C.分包人

D.监理单位

【答案】A

80、由于工程项目质量具有（）特点，工程质量控制应以预防

为主，防患于未然。

A.形成过程的复杂性

B.波动性大

C.质量隐蔽性

D.终检的局限性

【答案】D

多选题（共40题）

1、关于工程量计量的说法，错误的有（）

A.监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的14天内进行复核

B.发包人认为有必要时，可通知承包人、监理人共同进行联合测量、

计量

C.结算工程量应按工程量清单中约定的方法计量

D.承包人未按监理人要求参加复核的，监理人最终核实的工程量视

为承包人完成该子目的准确工程量

E.承包人应按工程量清单的要求对总价子目进行分解，并在签订协

议书后的28天内将各子目的总价支付分解表提交监理人审批

【答案】AB

2、将应判为不合格的交验批被错判为合格批，这种错误判断为

A.第一类错误判断

B.第二类错误判断

C.承包人风险

D.用户的风险

E.第三方风险

【答案】BD

3、施工单位技术负责人主要负责项目施工安全技术管理工作，其应

履行的安全管理职责有（）o

A.组织项目施工安全重大危险源的识别控制和管理

B.组织事故隐患排查治理

C.组织制定安全生产管理规章制度和安全生产目标管理计划

D.组织工程安全技术交底

E.组织施工组织设计.专项工程施工方案.重大事故隐患治理方案的

编制和审查

【答案】ABD

4、关于工程签证和工程洽商，下列说法中正确的有（）o

A.工程签证可以作为合同协议附件

B.工程洽商文件不可以作为合同协议附件

C.工程签证确认的工作量具有“合同外”或“工程量清单外”的特

点

D.工程洽商确认的工作量具有“合同外”或“工程量清单外”的特

点

E.工程签证和工程洽商都会引发工程变更

【答案】AC

5、甲国发生内战，乙国拟派民航包机将其侨民接回。依国际法相关

规则，下列哪些选项是正确的？（）

A.乙国飞机如需飞越丙国领空,应经该国许可

B.乙国飞机未经甲国许可，不得飞人甲国领空

C.乙国飞机未经允许飞越丙国领空,丙国有权将其击落

D.对未经许可飞越丙国领空的乙国飞机，丙国军机有权在警告后将

其击落

【答案】AB

6、提高设计经济合理性的方法包括（）。

A.设计方案竞赛

B.标准设计

C.限额设计

D.严格变更

E.价值工程

【答案】ABC

7、工程质量监督机构依法对工程质量进行强制性监督的主要任务有

（）o

A.参加工序质量抽检工作

B.检查施工现场工程建设各方主体质量行为

C.检查工程实体质量

D.监督质量标准的执行情况

E.监督工程质量验收

【答案】BCD

8、下列（）属于国民经济评价中的转移支付。

A.国内贷款利息

B.国家和地方政府的税收

C.土地及自然资源费用

D.国外贷款利息及本金

E.政府补贴

【答案】AB

9、单元工程质量检验项目分为（）。

A.保证项目

B.基本项目

C.允许偏差项目

D.主控项目

E.一般项目

【答案】D

10、按制定原理抽样方案可分为（）方案。

A.标准型

B.挑选型

C.简化型

D.调整型

E.计算型

【答案】ABD

11、下列各项属于对罗马法正确分类的有、()

A.公法与私法

B.成文法与习惯法

C.普通法与制定法

D.市民法、万民法和自然法

【答案】AD

12、在工程项整个建设周期内，属于施工方法质量控制内容的有

()。

A.技术方案

B.专家论证

C.合同措施

D.检测手段

E.施工组织设计

【答案】AD

13、关于WBS的说法，错误的有（）。

A.每向下分解一层，代表对项目工作更详细的定义

B.管理层级别越高，分解应越细

C.下一层次是对上一层次百分之百的分解

D.项目的分解应考虑组织管理的需要

E.由下层向上层用多位码编排，要求每项工作只有唯一的编码

【答案】B

14、根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，工程事

故分为（）o

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故

E.轻微事故

【答案】ABCD

15、关于平面闸门安装的说法，正确的有（）o

A.整体闸门在安装前，应对其各项尺寸进行复核

B.节间如采用螺栓连接，则螺栓应均匀拧紧，节间橡皮的压缩量应

符合设计要求

C.止水橡皮的螺栓孔位置应与门叶和止水压板上的螺栓孔位置一致,

孔径应比螺栓直径小1mm

D.止水橡皮厚度极限偏差为±1mm

E.止水橡皮安装后，两侧止水中心距离和顶止水中心至底止水底缘

距离的极限偏差为±5mm

【答案】ABCD

16、以下属于法人验收的有（）。

A.截流验收

B.分部工程验收

C.单位工程验收

D.合同工程完工验收

E.竣工验收

【答案】BCD

17、服务大局是社会主义法治的重要使命，以下说法不正确的是、（）

A.正确认识大局，牢牢把握大局，是服务大局的首要前提

B.大局集中代表和体现整体与全局，具有根本性地位

C.法治只需服务于党和国家的大局，对于其他方面可以不必涉及

D.服务大局要正确处理好法律效果，社会效果和政治效果的关系，

其中法律效果是首要的基本标准，社会效果和政治效果是最终的根

本标准

【答案】C

18、下列何种情况需要全数检验（）。

A.质量十分不稳的工序

B.质量性能对工程项目的安全性、可靠性起决定性作用项目

C.质量水平要求高，对下道工序有较大影响项目

D.检测对象数量多的项目

E.工序检验

【答案】ABC

19、水利工程质量监督的依据包括（）。

A.质量保修书

B.国家有关的法律、法规

C.水利水电行业有关技术规程、规范，质量标准

D.相关合同文件

E.经批准的设计文件等

【答案】BC

20、安全控制措施的可靠性主要考虑（）o

A.人员素值

B.设计正确

C.规定明确

D.依据充分

E.便于落实

【答案】BCD

21、水利工程质量监督机构可分为（）。

A.总站

B.分站

C.中心站

D.省站

E.站

【答案】AC

22、适用于资金需求大，偿债能力较强的建设项目的债务筹资方式

有（）。

A.政策性银行贷款

B.国际金融组织贷款

C.银团贷款

D.企业债券

E.融资租赁

【答案】CD

23、国家主权豁免是指国家的行为及其财产不受或免受他国管辖。

国家主权豁免的放弃可以分为明示放弃和默示放弃两种。关于国家

主权豁免的放弃，下列说法正确的是哪项？0

A.国家豁免的默示放弃包括国家作为原告在外国法院提起诉讼，出

庭阐述立场等

B.国家对于管辖豁免的放弃并不意味着对执行豁免的放弃

C.国家在外国领土范围内从事商业行为本身就意味着豁免的放弃

D.联合国大会通过的《国家及其财产管辖豁免条款草案》采纳了限

制豁免主义立场，由此可见，限制豁免原则已经发展成为一项有效

的国际习惯法规则

【答案】B

24、根据质量事故的情况，事故的技术处理方案包括（）o

A.修补处理

B.返工处理

C.不作处理

D邛艮制使用

E.加固处理

【答案】ABC

25、中国甲公司向西班牙乙公司出售一批成套设备，该设备将安装

在葡萄牙。合同约定有关的纠纷将由被告一方法院管辖但未约定合

同的准据法。后双方因履约发生争议，乙公司在中国法院起诉甲公

司。根据最高人民法院《关于审理涉外民事或商事合同纠纷案件法

律适用若干问题的规定》，关于我国法院在该案中应推定适用的法律,

下列哪一选项是正确的？（）

A.应当适用中国法，因甲公司为设备供应方

B.应当适用西班牙法，因乙公司为该批设备的买方

C.应当适用葡萄牙法，因葡萄牙为该批设备的安装地

D.应当适用《国际商事合同通则》，因该通则确定的规则具有更广泛

的国际性

【答案】C

26、在质量数据收集中，常见的抽样方法包括（）。

A.简单的随机抽样

B.分层随机取样

C.两级随机取样

D.系统随机取样

E.重复取样

【答案】ABCD

27、下列哪一个选项的表述不能成立？（）

A.《立法法》第48条规定，提出法律案应当同时提出法律草案文本

及其说明

B.依照法律规定，全国人大代表30人以上或1个代表团可以提出法

律议案

C.法律草案要经过全国人大的全体代表或全国人大常委会全体组成

人员的过半数通过

D.《立法法》规定列入常务委员会会议议程的法律案，一般应当经

两次常务委员会会议审议后再交付表决

【答案】D

28、依相关司法解释,关于涉外民事送达的方式，下列哪些选项是

正确的？（）

A.在任何情况下均可以采取邮寄送达的方式

B.公告送达的内容应在国内外公开发行的报刊上刊登

C.可通过传真、电子邮件等能够确认收悉的其他适当方式向受送达

人送达

D.在任何情况下均可适用留置送达的方式

【答案】BC

29、水利工程质量监督的依据包括（）。

A.质量保修书

B.国家有关的法律、法规

C.水利水电行业有关技术规程、规范，质量标准

D.相关合同文件

E.经批准的设计文件等

【答案】BC

30、下列哪些选项属于质量控制的内容？（）

A.规定控制标准

B.制定具体的控制方法

C.开发新技术、新工艺

D.明确所采用的检验方法

E.实际进行检验

【答案】ABD

31、下列关于项目债务资金的说法，正确的有（）。

A.资金在使用上具有时间性限制，到期必须偿还

B.资金成本一般比权益资金高，但不会分散投资者对企业的控制权

C.银行资金的发放和使用遵循效益性、安全性和流动性的原则

D.银团贷款主要适用于资金需求量大、偿债能力较强的建设项目

E.外国政府