劳务承包合同（发包人版本）

1/1劳务承包合同（发包人版本）劳务承包合同（发包人版本）:

劳务承包合同

劳务发包方：(以下简称甲方)

劳务承包方：(以下简称乙方)

依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循公平自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商全都，订立本合同，双方自愿接受合同条款的约束。

一、工程名称：；

二、工程地点：；

三、承包方式：承包方式根据以下第种方式：

（1）包死价总价合计元（大写：元整）；

（2）根据施工面积计算每平方元，实际面积根据竣工验收实际测量的面积计算；

（3）其他方式：

；

四、承包范围：包括但不限于以下内容的劳务部分：

（1）；

（2）；

（3）；

（4）；

五、合同价款

合同价款为以下第种：

（1）包工包料

（2）单包工

（3）；

六、工期

（1）本工程______年月日开工，______年月日前完成，总工期天（含各类国定假期、雨天）；

（2）非因乙方缘由造成的工期延误，在获得甲方的书面认可后，工期相应顺延；

（3）因乙方缘由导致工程未能按工期竣工的，每延期一天乙方应当向甲方支付元违约金，并担当因此给甲方造成的材料、人工、机械、延迟履行赔偿等损失；

（4）因乙方缘由导致工期超过天未完成的，本合同自动解除，甲方可自行需找施工队伍人员进行施工，且不免除第（3）项的违约金和赔偿义务；

（5）因工程发包方或者其他非甲方过错导致工程停工或者延期的，甲方不予赔偿乙方停窝工损失。

七、劳务款支付

劳务款的支付根据以下第种方式：

（1）根据工程进度付款：

a、施工至支付劳务款元；

b、施工至支付劳务款元；

c、施工至支付劳务款元；

d、施工至支付劳务款元；

（2）根据时间付款：

a、______年月日支付劳务款元；

b、______年月日支付劳务款元；

c、______年月日支付劳务款元；

d、______年月日支付劳务款元；

（3）其他方式：

八、竣工验收及质量修理

1、本工程商定质量标准为达到国家《建筑工程施工质量验收统一标准》的合格标准，并经甲方书面确认。

2、施工过程中，甲方管理人员按规定进行检查并有权要求乙方对未满意要求的部位进行返工。凡因乙方施工质量缘由造成的返工，工期不予以顺延，全部费用均由乙方负担，并担当由此引起的建设单位对甲方工期的违约罚金。在施工中，假如乙方未根据甲方整改通知书按时整改，在质量检查中每发生一次不合格检查乙方根据元/项向甲方支付违约金。

3、若乙方质量不合格质量事故，乙方除了应在甲方规定的时间内全面返修达到质量验收标准外，还应担当返修发生的全部费用。

4、发生质量问题后，在甲方通知乙方后日内乙方必需支配人员进行修理并在日内修理完毕，每延期一天支付违约金元；

5、本工程保修贰年，从工程竣工验收合格之日起计算。

九、平安文明施工

1、乙方必需遵守当地政府主管部门文明施工有关规定，按甲方要求对工人实行标准化管理，做到室内、外干净、统一规范；

2、乙方必需保持施工现场及宿舍区干净，无垃圾和污水，并搞好保卫和防火、防盗、防爆、防哄抢工作。乙方不得带女眷和小孩在生活区入住__，如发觉处以200/人。次的罚款；

3、乙方必需在施工过程中做到工完场清，料具工具堆放整齐，按甲方文施工有关规定组织施工，使施工现场达到文明施工的要求；

4、乙方文明施工工作内容：抓现场材料管理，施工中做到工完场清，准时清理杂物；施工区域当日落地灰当日清，施工区域保持清洁；以及不限于上述可能发生的文明施工工作。如乙方未按要求作好此部分工作，甲方另行支配人员清理，所发生费用直接从乙方工程款中双倍扣除；

5、因乙方未能妥当保管造成材料损失的，乙方应当根据材料价值的130%进行赔偿。

十、人员要求及管理

1、甲方现场负责人：，联系方式：,除甲方本公司及现场负责人外，甲方其他工作人员无权进行工程结算、质量验收、工程变更等事项；

2、乙方现场负责人：，联系方式：,乙方托付他人与甲方对接的，应当出具授权托付书。

3、乙方的全部人员，未经甲方的同意，不得以索要工程价款等名义，擅自进入总包、监理、甲方办公区或工程现场阻碍总包、监理、甲方人员正常办公，或影响正常施工，如消失上述状况乙方应当根据

元/人/次向甲方支付违约金。

4、乙方应当保证其雇佣人员根据平安施工标准进行施工，为雇员购买商业保险并按时支付工资，乙方雇员发生平安事故或未支付工资导致雇员向甲方起诉仲裁追偿的，甲方有权向乙方追偿。

十一、争议解决

1、全部因乙方违约发生的违约金、罚款，甲方可在履约保证金或任何支付乙方的款项中扣除，且无需乙方的签认；

2、因乙方违约，甲方终止合同的，乙方需在接到甲方书面通知后3天内，无条件清退出施工现场。逾期不退场的，须向甲方支付

元／天的逾期退场违约金，场内设备、材料视为乙方丢弃，任由甲方处理；乙方已经完成的工程量，于乙方退场后，甲乙双方办理结算手续，工程质量合格的，按实际完成工程量的8____%计算，不合格的不计算。经双方确认后15天内付清。同时没收乙方交纳的全部履约保证金。

3、双方在合同履行中发生争议的，可协商解决，协商不成的，双方均可向人民法院提起诉讼。

十二、其他

本合同自双方签章之日起生效，发生变更的必需以书面变更合同进行，本合同一式份，甲乙双方执壹份。