二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库带答案（培优）

二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库第一部分单选题(500题)1、某写字楼项目在交付使用前发现了若干质量缺陷，发包方要求施工单位进行返修。施工单位下列答复正确的是()

A.质量缺陷不是由施工单位原因造成的，施工单位不负责返修

B.只要存在质量缺陷，施工单位都负责返修

C.施工单位负责返修，但发包人应承担返修费用

D.施工单位负责返修，但因承担其他工程任务，需要等一段时间才能返修

【答案】：B2、在建设工程中，以下主体可以不是法人的是（）。

A.施工单位

B.建设单位

C.监理单位

D.设计单位

【答案】：B3、建筑工程一切险承保的危险与损害涉及面很广，但按国际惯例，下列情形属于除外情形的是()

A.因设计错误(结构缺陷）而造成的损失

B.灭火或其他救助所造成的损失

C.由于工人、技术人员缺乏经验造成的损失

D.建筑材料在工地范围内的运输过程中遭受的损失

【答案】：A4、建设工程施工常用的担保种类中，承包人向发包人提供的用于实现承包人按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额的担保属于()。

A.施工投标保证金

B.预付款担保

C.施工合同履约保证金

D.工程款支付担保

【答案】：B5、施工单位的主要负责人、项目负责人构成违法行为时，5年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人，自（）起算。

A.造成重大安全事故之日

B.构成违法之日

C.刑罚判决之日

D.刑罚执行完毕或受处分之日

【答案】：D6、（2019年真题）某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为2018年5月10日，并于5月15日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。同年7月20日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年8月10日。该建筑工程一切险保险责任的起始日期为（）。

A.2018年5月10日

B.2018年5月15日

C.2018年7月20日

D.2018年8月10日

【答案】：C7、生产经营单位制定或者修改有关安全生产的规章制度，应当听取（）的意见。

A.工会

B.职工代表

C.专职安全员

D.企业技术负责人

【答案】：A8、关于企业负责人和项目经理安全责任的说法，不正确的有（）。

A.工程项目实行总承包的，项目经理定期考核分包企业安全生产管理情况

B.及时、如实报告生产安全事故是企业负责人和项目经理的安全责任

C.专业承包一级企业，专职安全员配置应不少于2人

D.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工的，企业负责人应带班进行检查

【答案】：C9、关于项目经理部的说法，正确的是（）

A.项目经理部是施工企业的常设下属机构

B.施工项目不论规模大小，均应当设立项目经理部

C.项目经理部可以独立承担民事责任

D.施工企业应当明确项目经理部的职责

【答案】：D10、《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的()

A.50%

B.60%

C.80%

D.90%

【答案】：C11、关于地役权，下列表述错误的是（）。

A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同

B.地役权合同应包括解决争议的方法

C.地役权自地役权合同生效时设立

D.未经登记，不得对抗善意第三人

【答案】：B12、下列行为中，属于人民法院行政诉讼受案范围的是（）。

A.对行政机关为作出行政行为而实施的论证不服的

B.对吊销许可证不服的

C.对行政机关针对信访事项作出的受理不服的

D.对行政指导行为不服的

【答案】：B13、（2021年真题第1批）关于物权的说法，法正确的是（）

A.物权包括所有权、债券、用益物权和担保物权

B.用益物权包括对自己所有的财产享有使用权和收益的权利

C.依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记

D.物权保护方式，只能单独适用

【答案】：C14、根据《民事诉讼法》，下列证据中，属于书证的是（）。

A.录音录像材料

B.建筑材料样品

C.工程质量鉴定报告

D.施工合同

【答案】：D15、某工程施工联合体参加资格预审并获得通过后，投标文件中其组成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体仍然符合资格预审条件要求，则招标人（）。

A.可以认定投标文件有效

B.征得评标委员会同意后可以认定投标文件有效

C.应当认定投标文件无效

D.征得其他所有人同意后可以认定投标文件无效

【答案】：C16、下列安全生产条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是（）。

A.有职业危害应急救援预案，并配备必要的应急救援器材和设备

B.管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格

C.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装

D.设置安全生产管理机构的，不用再配备安全生产管理人员

【答案】：C17、根据《民法典》，下列财产不能作为抵押物的是（）。

A.生产设备

B.建设用地使用权

C.正在建设的建筑物

D.集体所有的宅基地

【答案】：D18、关于开标程序的说法，正确的是（）。

A.开标时间和地点应由各投标人协商决定

B.开标过程应当记录并存档备查

C.开标时由行政监督部门检查投标文件的密封情况

D.唱标时不必唱出投标报价

【答案】：B19、在乡、村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时，应当办理（）。

A.乡村建设规划许可证

B.乡村建设工程规划许可证

C.乡村建设用地规划许可证

D.土地性质变更登记手续

【答案】：A20、关于人民调解说法，正确的是（）。

A.经人民调解委员会调解达成调解协议的，必须制作调解协议书

B.经人民调解委员会调解达成调解协议具有法律强制力

C.调解协议的履行发生争议的，一方当事人可以向人民法院申请强制执行

D.经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人可以共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认

【答案】：D21、某工程项目的招标投标活动中，发现投标人甲以低于成本的报价竞标。这里的成本应当以（）为标准。

A.整个建筑行业的平均成本

B.所有投标人的平均成本

C.投标人甲的成本

D.项目所在地的平均成本

【答案】：C22、施工单位招聘临时工的最低年龄为（）岁。

A.20

B.16

C.18

D.14

【答案】：B23、建筑施工企业的特种作业人员不包括（）。

A.架子工

B.钢筋工

C.起重信号工

D.起重机械司机

【答案】：B24、注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效，对此，实践中出现下列情况时，正确的做法是（）。

A.当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由总监理工程师签章

B.当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由担任施工项目负责人的注册建造师签章

C.修改注册建造师签章的施工管理文件时，应当由所在企业指定同等资格的注册建造师进行

D.分包工程的施工管理文件应当由总包单位的注册建造师签章

【答案】：B25、场景（三）

A.建立、健全安全生产责任制

B.保证本单位安全生产条件所需资金的有效使用

C.设置安全生产管理机构

D.依法参加工伤保险

【答案】：B26、关于建设工程合同相关内容的说法，正确的有（）。

A.承包人已提交竣工验收报告、发包人拖延验收的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期

B.工程合同价款约定不明的，应当按照订立合同时履行地的市场价格履行

C.欠付工程款的利息起算，建设工程已实际交付的，为交付之日

D.约定工程垫资利息的，当事人申请按约定支付利息的，法院不予支持

【答案】：A27、根据《行政复议法》，下列事项中，属于不可申请行政复议的情形是（）。

A.对建设主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的

B.对建设主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的

C.对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的

D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的

【答案】：D28、根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全隐患且情况严重的，应当（）。

A.要求施工单位整改，并及时报告有关主管部门

B.要求施工单位整改，并及时报告建设单位

C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门

D.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位

【答案】：D29、（2020年12月真题）根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》，对实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方采用的计价方式是()。

A.总价方式

B.定额方式

C.成本加酬金方式

D.单价方式

【答案】：D30、经评标，甲被推荐为第一中标候选人，但在中标通知书发出之前，招标人收到甲退出此次投标的书面通知。关于甲行为的说法正确是（）。

A.属于在投标有效期内撤销投标文件

B.属于放弃中标

C.甲的要求不能被接受，必须继续参加投标

D.甲可向招标人申请退还部分投标保证金

【答案】：A31、（），是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或提供服务。

A.无因管理

B.不当得利

C.见义勇为

D.侵权

【答案】：A32、关于买卖合同中标的物毁损灭失的风险承担，如果当事人没有约定交付地点或者约定不明确，下列说明中正确的是（）。

A.标的物毁损灭失的风险，在标的物交付之后由出卖人承担

B.出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，毁损灭失的风险自承运人将货物交付给买受人时由买受人承担

C.对于需要运输的标的物，出卖人将标的物交给第一承运人后，毁损灭失的风险由买受人承担

D.出卖人依约将标的物置于交付地点，风险由买受人承担

【答案】：C33、关于招标投标投诉与处理的说法，正确的是（）。

A.行政监督部分应当自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定：重要检验、检测、鉴定。专家评审等，所需时间计算在内

B.投标人或者其他利害关系人没有证明材料可以辅助投诉

C.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉

D.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，监督部门应当进行处理

【答案】：C34、根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为（），仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。

A.2个月

B.6个月

C.1年

D.2年

【答案】：C35、在我国法律体系中，调整平等主体之间财产关系和人身关系的法律是()

A.行政法

B.劳动法

C.经济法

D.民法

【答案】：D36、因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分价款不能协商一致的，可以参照（）建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程款。

A.签约时的签约地

B.履行时的签约地

C.履行时的项目所在地

D.签约时的项目所在地

【答案】：D37、下列关于委托代理终止的说法，正确的是()。

A.被代理人恢复了民事行为能力

B.被代理人取得了民事行为能力

C.指定代理的人民法院取消指定

D.代理期间届满或者代理事务完成

【答案】：D38、下列行为中，不必将建筑物及其占有范围内的建设用地使用权一并处分的是（）。

A.转让

B.抵押

C.出资入股

D.投保火灾险

【答案】：D39、（2021年第1批真题）关于建设单位安全责任的说法，正确的是()。

A.编制工程概算时，确定工程安全生产费用

B.工程开工前，审查施工企业的安全技术措施

C.工程开工前，负责项目的安全技术交底

D.对特殊结构的建设工程，提出保障安全施工的措施建议

【答案】：A40、根据《安全生产法》，对于未真实记录安全生产教育和培训情况的发生经营单位可以（）。

A.给予警告

B.吊销营业执照

C.责令限期改正

D.降低资质等级

【答案】：C41、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案适用法律问题的解释》，正确的是（）。

A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人

B.发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任

C.实际施工人以发包人为发包人主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人

D.发包人或转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任

【答案】：B42、（2019年真题）关于注册建造师延续注册的说法，正确的是()。

A.延续注册有效期为3年

B.延续注册申请应当在注册有效期满前3个月内提出

C.申请延续注册只需要提供原注册证书

D.延续注册执业期间不能申请变更注册

【答案】：A43、关于建筑企业资质证书变更的说法，正确的是（）。

A.企业在建筑业企业资质证书有效期内注册资本发生变的，不必办理资质证书变更手续

B.国务院住房城乡建设主管部门颁发的建筑业企业资质证书的变更，企业应当直接向国务院住房城乡建设主管部门提出变更申请

C.建筑业企业资质证书遗失补办的，由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息

D.企业发生合并、分立、重组以及改制等事项时，可以直接承继原建筑业企业资质

【答案】：C44、安全生产许可证可以予以撤销，下列（）不属于可撤销已颁发的安全生产许可证的情形。

A.企业安全管理制度有待优化时取得安全生成许可证的

B.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全许可证的

C.超越法定职权颁发安全许可证的

D.违反法定程序颁发安全生产许可证的

【答案】：A45、需要办理施工许可证的建设工程，建设行政主管部门应在收到建设单位申请之日起的（）日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。

A.7

B.15

C.20

D.30

【答案】：A46、关于建设工程竣工规划验收的说法，正确的是（）。

A.建设工程竣工后，施工企业应当向城乡规划主管部门提出竣工规划验收申请

B.竣工规划验收合格的，由城乡规划主管部门出具规划认可文件或核发建设工程规划验收合格证

C.报送有关竣工验收材料必须在竣工后1年完成

D.未在规定时间内向城乡规划主管部门报告竣工验收材料的，责令限期补报，并罚款

【答案】：B47、某建筑公司向供货商采购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为4000元/吨，约定6月1日运至某工地。后供货商迟迟不予交货，8月下旬，国家调整价格为3400元/吨，供货商急忙交货。双方为结算价格产生争议。下列说法正确的是（）。

A.应按合同约定的价格4000元/吨结算

B.应按国家确定的最新价格3400元/吨结算

C.应当按新旧价格的平均值结算

D.双方协商确定，协商不成的应当解除合同

【答案】：B48、甲为某事业单位的技术人员，取得级建造师资格证书后，正确的做法是（）。

A.甲不辞职，即可受聘并注册于一个施工企业

B.甲辞职后，可以受聘并注册于一个勘察企业

C.甲不辞职，即可受聘并注册于一个设计企业

D.甲辞职后，只能受聘并注册于一个施工企业

【答案】：B49、关于申请撤销仲裁裁决的说法,正确的是（）。

A.当事人可以向仲裁委员所在地的中级人民法院申请撤销裁决

B.仲裁裁决认定事实不清的，当事人可以申请撤销仲裁裁决

C.当事人申请撤销裁决的，应当在收到裁决书之日起3个月内提出

D.仲裁裁决被人民法院依法撤销后，当事人就该纠纷不得再行申请仲裁

【答案】：A50、关于仲裁协议的说法，正确的是（）。

A.仲裁协议是合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效

B.仲裁机构可就当事人在仲裁协议中的约定事项和未约定事项进行裁决

C.仲裁协议可以约定仲裁裁决的强制执行机构

D.当事人只能向约定的仲裁机构申请仲裁，不可直接提起诉讼

【答案】：D51、某人以其居住的别墅作为担保，该种担保方式属于（）。

A.定金

B.质押

C.留置

D.抵押

【答案】：D52、《建设工程质量管理条例》规定，（）收到建设工程竣工报告后，应当组织有关单位进行竣工验收。

A.总承包单位

B.监理单位

C.建设单位

D.质量监督单位

【答案】：C53、根据《安全生产法》建筑施工单位应当（）。

A.配备兼职安全生产管理人员

B.配备专职安全生产管理人员

C.因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员

D.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员

【答案】：D54、根据《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》，下列行为属于违法发包的是（）。

A.施工总承包单位将施工总承包合同范围内工程主体结构的施工分包给其他单位

B.设置严格条件对潜在投标人进行资格审查

C.将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包单位

D.在施工合同中规定重要设备由发包人自行采购

【答案】：C55、关于工程建设强制性标准的实施管理，下列说法正确的是（）。

A.新强制性国家标准实施后，原强制性国家标准一年后废止

B.建设工程勘察、设计文件中规定采用的新技术、新材料，可以直接使用

C.工程建设中采用国际标准，而现行强制性标准未作规定的，施工单位应当向国务院住房城乡建设主管部门或者国务院有关主管部门备案

D.在中华人民共和国境内从事新建、扩建、改建等工程建设活动，必须执行工程建设强制性标准

【答案】：D56、（2015年真题）根据《大气污染防治法》，施工企业在城市市区内进行建设施工未采取有效扬尘防治措施致使大气环境受到污染。关于其应受“处罚”的说法，正确的是（）。

A.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定处罚

B.由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定处罚

C.由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定限期改正，处以罚款

D.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门和环境保护行政主管部门共同决定停工整顿，处以罚款

【答案】：A57、安全文明施工费不包括（）。

A.环境保护费

B.文明施工费

C.安全施工费

D.永久设施费

【答案】：D58、因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部门价款不能协商一致的，可以参照（）建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程款。

A.签约时的签约地

B.履行时的签约地

C.履行时的项目所在地

D.签约时的项目所在地

【答案】：D59、（2020年12月真题）关于合同权利转让的说法，正确的是()。

A.债权人转让权利的通知可以撤销

B.债权人转让债权的应当经债务人同意

C.债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主张

D.债权人转让权利的，受让人不能取得与债权有关的从权利

【答案】：C60、（2020年12月真题）关于施工中发现文物的说法，正确的是()。

A.在工程建设中发现文物，文物行政主管部接到报告后，如无特殊情况应当在24小时内赶赴现场，井在日内提出处理意见

B.在工程建设中发现的文物属于国家所有，在农业生产中发现的文物属于集体所有

C.确因建设工期紧迫，对古文化遗址古墓葬急需进行抢救发掘的，由县级人民政府文物行政主管部门组织发掘，并同时补办审批手续

D.进行大型基本建设工程前，建设单位应当组织从事考古发掘的单位在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探

【答案】：A61、建筑施工劳务分包资质序列企业配置专职安全生产管理人员应不少于()。

A.2人

B.3人

C.4人

D.6人

【答案】：A62、劳动合同补偿标准中的月工资是指劳动者在劳动合同解除或终止前（）个月的平均工资。

A.3

B.6

C.10

D.12

【答案】：D63、根据《文物保护法》规定，单位或者个人发现文物并立即报告当地文物行政部门的，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在（）内赶赴现场，并在（）内提出处理意见。

A.12小时；5日

B.24小时；5日

C.12小时；7日

D.24小时；7日

【答案】：D64、关于人民法院管辖权的说法，正确的是（）。

A.原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先受理的人民法院管辖

B.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接管辖

C.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉

D.人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖

【答案】：C65、下列关于用益物权的说法中，正确的是（）。

A.用益物权的权能是占有、处分、收益

B.不动产租赁权属于用益物权

C.住宅建设用地使用权届满的，自动续期

D.不动产征收后，用益物权人可以获得适当补偿

【答案】：C66、下列选项中，属于建筑工程一切险承保的是（）。

A.保险财产自然损耗或内在缺陷引起的财产本身的损失

B.设计错误引起的损失

C.原材料缺陷引起的保险财产损失

D.地面下陷引起的工程损失

【答案】：D67、甲与乙订立了一份10万元的水泥购销合同，双方约定定金为1.5万元，乙实际向甲支付定金3万元；双方约定违约金2.5万元。甲因将水泥卖给丙而无法向乙交付，给乙造成损失1.5万元。后乙向法院提起诉讼，能获得法院支持的最高金额为（）。

A.6万

B.4.5万

C.4万

D.5.5万

【答案】：D68、下列评标委员会成员的组成中，合法的是（）。

A.成员人数5人，技术、经济专家3人

B.成员人数7人，技术、经济专家5人

C.成员人数8人，技术、经济专家6人

D.成员人数11人，技术、经济专家7人

【答案】：B69、场景（三）

A.由甲建设单位

B.由乙施工单位

C.由丙施工单位

D.按合同约定

【答案】：B70、根据《建筑市场信用管理暂行办法》，建筑市场各方主体的下列情形中，应当列入建筑市场主体“黑名单”的是（）

A.发生违法分包，受到行政处罚的

B.发生工程质量安全事故受到行政处罚的

C.经法院判决或者仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款的

D.利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的

【答案】：D71、甲施工企业与乙建筑材料公司订立了建筑材料买卖合同，合同总价款300万元，双方约定定金为80万元，合同订立后，甲仅向乙支付了55万元定金，关于本合同中定金的说法，正确的是（）

A.定金合同自合同订立时成立

B.甲应当补交合同定金5万元

C.甲应当补交合同定金25万元

D.定金数额视为变更为55万元

【答案】：D72、法人在建设工程中的地位，表现在（）。

A.它所扮演的总、分包角色上

B.它具有民事权利能力和民事行为能力

C.承包合同约定的权利、义务中

D.建设参与方分工协作的关系中

【答案】：B73、下列劳动合同条款，属于必备条款的是（）。

A.补充保险

B.合同期限

C.福利待遇

D.试用期

【答案】：B74、某建设工程的开工报告已按照相关规定获得批准，发包单位要求承包单位开始施工。下列正确的说法是（）。

A.施工许可证是获准开工的唯一批准文件

B.施工单位有权拒绝施工

C.可以边施工边申领施工许可证

D.施工单位应当按照指令开工

【答案】：D75、甲是某产品的专利权人，乙于2011年3月1日开始制造和销售该专利产品。甲于2012年3月1日对乙提起侵权之诉。经查，甲和乙销售每件专利产品分别获利为2万元和1万元，甲因乙的侵权行为少销售100台，乙共销售侵权产品300台。关于乙应对甲赔偿的额度，下列选项正确的是（）。

A.200万元

B.250万元

C.300万元

D.500万元

【答案】：A76、（2021年第2批真题）关于评标的说法，正确的是()。

A.招标人可以不向评标委员会提供评标所必需的信息

B.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字，评标委员会不应当直接否决其投标

C.投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价时，评标委员会应当否决其投标

D.评标过程中，评标委员会成员不能继续评标被更换后，由更换后的评标委员会成员继续进行评审

【答案】：C77、照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的()

A.15%

B.20%

C.25%

D.30%

【答案】：B78、按照劳动合同的规定，企业的集体合同由（）与企业订立。

A.企业工会代表企业职工

B.企业每一名职工

C.企业10名以上职工

D.企业绝大部分职工

【答案】：A79、（2014年真题）根据《民法典》，下列财产不能作为担保物的是（）。

A.厂房

B.可转让的专利权

C.生产原材料

D.公立幼儿园教育设施

【答案】：D80、关于行政复议和行政诉讼，说法正确的是（）。

A.行政诉讼是法院解决行政机关实施抽象行政行为时与公民、法人发生的争议

B.当事人提出行政复议，应当是在行政机关准备作出行政决定之后

C.行政诉讼具有监督行政机关依法行政的功能

D.当事人只能向做出行政行为的直属上级行政机关申请复议

【答案】：C81、甲单位与采购员乙因矛盾解除代理关系，但有两份盖有甲公章的空白授权书未收回。乙为泄愤，持授权书向供应商丙、丁高价采购材料。丙丁均及时发货至施工现场。经查，丙不知乙离职，而丁知道乙离职。关于本案，说法正确的是（）。

A.甲有权拒绝向丙、丁承担责任

B.由于甲单位存在过失，两份合同均属于表见代理

C.由于乙行为违法，两份合同均属于无效合同

D.甲对丙应承担付款义务

【答案】：D82、下列关于法人的表述中，正确的是（）。

A.法定代表人以自己的名义代表法人从事民事活动

B.法人名称是法人相互区别的标志和法人活动使用的代号

C.法人的场所与法律管辖权无关

D.法人的民事责任由它的法定代表人承担

【答案】：B83、（2020年真题）关于建筑业企业资质证书期限延续的说法，正确的是（）。

A.企业资质证书有效期为3年

B.企业应当于资质证书有效期届满5个月前，向原资质许可机关提出延续申请

C.资质许可机关逾期未作出决定的，视为准予延续

D.资质许可机关应当于资质证书有效期届满1个月前做出是否准予延续的决定

【答案】：C84、关于无权代理的说法，错误的是（）。

A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理

B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”

C.对无权代理行为，“被代理人”能够行使“追认权”

D.无权代理行为可能由行为人承担民事责任

【答案】：B85、某建设工程承包人在工程完工后于2月1日提交了竣工验收报告，发包人未组织验收；3月1日工程由发包人接收；4月1日承包人提交了结算文件，发包人迟迟未予结算；6月1日，承包人起诉至人民法院。该工程应付款时间为（）。

A.2月1日

B.4月1日

C.6月1日

D.3月1日

【答案】：D86、场景(六）

A.施工单位

B.水泥厂

C.材料供应商

D.水泥厂与材料供应商共同

【答案】：C87、关于国家所有的文物的说法，正确的是（）。

A.遗存于公海区域内的文物，属于国家所有

B.国有不可移动文物的所有权因其所依附的土地所有权或者使用权的改变而改变

C.古文化遗址、古墓葬、石窟寺属于国家所有

D.属于国家所有的可移动文物的所有权因其保管收藏单位的终止或者变更而改变

【答案】：C88、施工企业取得法人成立的时间为（）之日。

A.注册资金到位

B.法定代表人确定

C.营业执照签发日期

D.建设行政主管部门颁发资质证书

【答案】：C89、在公共场所、道旁或通道上挖坑、修缮、安装地下设施等，没有设置明显标志和采取安全措施造成人员损害的，施工单位应承担赔偿损失责任，这种责任属于（）。

A.违约责任

B.侵权责任

C.刑事责任

D.行政责任

【答案】：B90、投标人少于（）个的，招标人应当依法重新招标。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：B91、建设工程施工过程中，关于施工节材的说法，正确的是（）。

A.应当使用散装水泥

B.禁止损毁耕地烧砖

C.应当使用预拌混凝土

D.禁止远距离运输

【答案】：B92、（2021年真题第1批）关于建设工程施工工程垫资，说法正确的是（）

A.垫资的法律性质为当事人之间的借款

B.政府投资项目禁止由施工企业垫资施工

C.当事人之间关于垫资的约定无效

D.当事人对垫资利息没有约定，承包人请求参照金融机构贷款市场报价利率计算利息的，人民法院应予支持

【答案】：B93、当水池自重小于浮力时会浮起；应考虑的因地制宜措施是（）。

A.基坑四周设防汛墙

B.水池及基坑内四周埋设排水盲管

C.抽干基坑内积水

D.使水池内、外无水位差

【答案】：D94、下列不属于承揽合同的是（）。

A.修理合同

B.定作合同

C.监理合同

D.测试合同

【答案】：C95、关于执行申请期间的说法，正确的是（）。

A.申请执行的期间为6个月

B.规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后一日算起

C.法律文书未规定的，从法律文书作出之日算起

D.自法律文书规定的履行期间最后一日算起

【答案】：D96、某建筑公司实施了以下行为，其中符合我国环境污染防治法律规范的是（）。

A.将建筑垃圾倾倒在季节性干涸的河道里

B.对已受污染的潜水和承压水混合开采

C.冬季工地上工人燃烧沥青、油毡取暖

D.从事收集、贮存、处置危险废物经营活动必须申请领取经营许可证

【答案】：D97、关于安全生产许可证与施工许可证的说法，正确的有（）。

A.两个证件的批准均属于建设行政主管部门的行政许可

B.两个证件的申请主体相同

C.两个证件的申请对象级别一致

D.两个证件的申请条件均需要人员考核合格

【答案】：A98、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位的安全生产费用不应用于()

A.施工安全防护用具及设施的采购和更新

B.安全施工措施的落实

C.安全生产条件的改善

D.职工安全事故的赔偿

【答案】：D99、根据《劳动合同法》劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过（）。

A.1个月

B.2个月

C.3个月

D.4个月

【答案】：B100、关于法的效力层级正确的是（）。

A.一般法优于特别法

B.部门规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决

C.旧法优于新法

D.宪法与法律出现冲突，由全国人大裁决

【答案】：B101、关于建筑工程一切险的说法正确的是（）

A.建筑工程一切险必须加保第三者责任险

B.在建筑工程一切险中，保险人仅对意外事故造成的损失和费用负责赔偿

C.在建筑工程一切险中，保险人对设计错误引起的损失和费用不负责赔偿

D.建筑工程一切险的被保险人不包括业主聘用的技术顾问

【答案】：C102、关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是（）。

A.项目经理部具备法人资格

B.项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者

C.项目经理部行为的法律后果由自己承担

D.项目经理部是施工企业内部常设机构

【答案】：B103、（2017年真题）国家实行固定资产投资项目（）评估和审查制度。

A.节地

B.节水

C.节能

D.节材

【答案】：C104、王某自2008年起在某建筑工程公司工作，工作期间一直与公司共同缴纳失业保险。王某在2014年曾失业4个月，期间一直领取失业保险金。随后又找到新工作并继续缴纳失业保险费。2016年王某再次失业，王某领取失业保险金的期限为（）。

A.12个月

B.18个月

C.24个月

D.26个月

【答案】：C105、涉及水土保持的建设项目除按要求编制建设项目的环境影响报告书外，还必须取得经由水行政主管部门审查同意的()

A.水土保持方案

B.水土安全规划

C.水土利用方案

D.水土利用标准

【答案】：A106、（2017年真题）根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，必须实施见证取样和送检的试块、试件或材料，不包括()。

A.用于非承重结构的钢筋连接接头试件

B.地下使用的防水材料

C.用于砌筑砂浆的水泥

D.用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂

【答案】：A107、阳光工程公司提出同公司员工李某解除合同，并经双方协商一致，解除了劳动合同。李某在该公司工作了2年4个月，解除合同前李某月工资2400元。李某要求公司经济补偿，而阳光公司认为是双方协商终止合同，不应当进行经济补偿。根据《劳动法》的规定，下列说法正确的是(）。

A.阳光公司无需给予李某任何经济补偿

B.阳光公司应当给予李某6000元经济补偿

C.阳光公司应当给予李某7200元经济补偿

D.阳光公司应当给予李某5600元经济补偿

【答案】：B108、关于建筑市场城信行为的公布内容和范围，下列说法中，正确的是（）。

A.招标投标违法行为记录公告涉及商业秘密的一律不得公开

B.招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公开

C.招标投标违法行为记录公告涉及公共利益的一律不得公开

D.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密的一律不得公开

【答案】：D109、某工程施工合同约定2014年1月1日业主应向承包商支付工程款，如果承包商一直没有提出索要工程款的要求，业主也没有主动提出同意支付工程款，则()

A.截止于2016年1月1日，承包商丧失诉讼权

B.2016年1月1日以后，即使业主同意支付工程款，承包商也无权收取

C.截止于2016年1月1日，承包商丧失胜诉权

D.承包商获得工程款的权利最长保护2年

【答案】：C110、施工单位于6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工程，则该工程的缺陷责任期应于（）起计算。

A.6月1日

B.8月30日

C.10月8日

D.10月20日

【答案】：B111、材料供应合同中对钢材的价款约定不明确，双方不能协商一致，且依合同有关条款等仍不能推定，则该价款按（）履行。

A.订立时履行地市场价格

B.履行时订立地市场价格

C.履行时履行地市场价格

D.政府指导价格

【答案】：A112、（2019年真题）建设工程应当自领取施工许可证之日起()个月内开工。

A.1

B.2

C.3

D.6

【答案】：C113、引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是（）。

A.合同

B.扶养

C.不当得利

D.无因管理

【答案】：A114、关于商标专用权的说法，正确的是（）。

A.商标专用权是一种有形财产权

B.转让注册商标的，由转让人向商标局提出申请

C.注册商标的有效期为10年

D.商标专用权的有效期自提出申请之日起计算

【答案】：C115、在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，同时按规定办理（）手续。

A.初始注册

B.延续注册

C.变更注册

D.增项注册

【答案】：C116、（2019年真题）关于工程建设国家标准的说法，正确的是（）。

A.工程建设推荐性国家标准由国务院建设行政主管部门制定

B.工程建设强制性标准包括地方标准

C.工程建设强制性国家标准的立项由国务院标准化行政主管部门负责

D.工程建设强制性国家标准只能由国务院批准发布

【答案】：C117、下列争议中，不属于劳动争议的是（）。

A.因确认劳动关系发生的争议

B.因拖欠劳动报酬发生的争议

C.劳动者与用人单位之间没有订立书面劳动合同，但已形成劳动关系后发生的纠纷

D.家庭或者个人与家政服务人员之间的纠纷

【答案】：D118、在保险合同履行过程中，按照约定承担赔偿或者给付保险金义务的人是（）。

A.受益人

B.投保人

C.被保险人

D.保险人

【答案】：D119、某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定金为6万元。采购方依约支付了6万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为（）万元。

A.16

B.12

C.10

D.4

【答案】：B120、关于评标的说法，不正确的是（）。

A.投标人不能主动进行投标文件的澄清或说明

B.标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件

C.投标报价低于成本的，否决投标

D.7人组成的评标委员会，招标人代表至少2人

【答案】：D121、（2014年真题）投标人以行贿手段谋取中标的法律责任不包括()。

A.由工商行政管理机关吊销营业执照

B.取消其1年至2年参加依法必须进行招标的项目的投标资格

C.构成犯罪的，有关责任人和单位要承担相应的刑事责任

D.由招标行政主管部门责令改正并处罚金

【答案】：D122、关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是()。

A.安装期保险期限的起始或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日

B.安装工程一切险对旧机器设备不负考核期的保险责任，但需承担其维修期的保险责任

C.安装工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始

D.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限

【答案】：C123、某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2012年3月20日领到工程施工许可证。开工后因故于2012年10月15日中止施工。根据建筑法施工许可证制度的规定，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2012年（）。

A.10月15日

B.10月22日

C.11月14日

D.12月14日

【答案】：C124、关于合同形式的说法，正确的是（）。

A.书面形式是主要的合同形式

B.当事人的行为可以构成默示合同

C.书面形式合同是指纸质合同

D.未依法采取书面形式订立合同的，合同无效

【答案】：B125、某施工企业投标中标一住宅小区工程的施工任务，并与招标人订立了书面合同，合同总额2000万元。由于工期紧，将其中部分主体工程的施工任务转给了其他施工企业，并从中获利。对此，该施工企业违反了《招标投标法》的规定，将面临的法律后果不包括()

A.被处以10万元以上20万元以下的罚款

B.按规定被没收非法所得

C.被责令停业整顿甚至被吊销营业执照

D.企业法人被刑事处罚

【答案】：D126、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定，承包人催告无效，可以解除施工合同的情形不包括（）。

A.长期拖欠工程款的

B.发包人提供的建筑材料不符合强制标准且拒不更换的

C.发包人拒不按照合同约定履行协助义务的

D.合同中约定承包人垫资施工且拒不更正的

【答案】：D127、招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是（）。

A.投标人

B.招标人

C.招标代理机构人员

D.招标单位的纪检部门人员

【答案】：A128、（2016年真题）建设工程施工合同对付款时间没有约定或者约定不明，则应付款时间为()。

A.建设价款确定之日

B.建设工程已竣工验收的，为竣工验收合格之日

C.建设工程未交付的，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日

D.建设工程未交付的，为竣工结算完成之日

【答案】：C129、关于租赁合同说法正确的是（）。

A.租赁物指法律允许流通的动产

B.租赁期限不得超过十五年

C.不定期租赁，任何一方当事人有权随时解除合同，可不通知对方

D.租赁期限为5个月的，当事人可以自由选择合同形式

【答案】：D130、（2021年第2批真题）关于建筑业企业资质证书使用与延续的说法，正确的是()。

A.企业资质情况可以通过扫描建筑企业资质证书复印件的二维码查询

B.企业跨地区参加招标投标活动，应当提供建筑业企业资质证书原件

C.建筑业企业资质证书有效期为3年

D.延续申请应当于建筑企业资质证书有效期届满1个月前提出

【答案】：A131、根据《建筑法》，施工企业在施工中使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，情节尚不严重的，应当给予的处罚是（）。

A.吊销资质证书

B.责令停业整顿

C.责令改正，处以罚款

D.降低资质等级

【答案】：C132、以下事项可以由行政法规规定的事项为()。

A.行政拘留?

B.税种的设立?

C.对非国有财产的征收?

D.企业注册

【答案】：D133、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，建设单位应当委托具有相应（）资质的单位进行监测。

A.设计

B.监理

C.勘察

D.地基检测

【答案】：C134、某工地司机驾车作业时违反安全操作规程，不慎将一名工人轧死，对该司机的处理应该按()。

A.过失致人死亡罪

B.交通肇事罪

C.重大责任事故罪

D.意外伤害罪

【答案】：C135、根据《民法典》的相关规定，下列不适合作为质押财产的是（）。

A.汇票

B.仓单

C.建设用地

D.应收账款

【答案】：C136、根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》，高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少（）后方可独立上岗。

A.6个月

B.3个月

C.2个月

D.1个月

【答案】：C137、（）是具有最高法律效力的根本大法。

A.宪法

B.法律

C.行政法规

D.部门规章

【答案】：A138、关于法人在建设工程中的地位的说法，正确的是（）。

A.建设单位应当具备法人资格

B.建设工程中的法人可以不具有民事行为能力

C.非营利法人可以成为建设单位

D.建设单位应当独立承担民事责任

【答案】：C139、下列关于融资租赁合同的表述，正确的是（）。

A.融资租赁是将融资和融物结合在一起的特殊交易方式

B.承租人和出卖人为同一人时，不构成融资租赁

C.承租人占有租赁物期间，租赁物造成第三人人身损害或者财产损失的，出租人承担赔偿责任

D.在融资租赁合同中，承租人不享有受领标的物有关买受人的权利

【答案】：A140、下列关于承揽合同中的规定，正确的是(）。

A.承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的

B.承揽人在完成工作的过程中，需要受到定作人的指挥管理

C.定作人可以随时解除承揽合同，且不用赔偿损失

D.承揽人接受工作后，有权将工作交由第三人完成，定作人不得就此解除合同

【答案】：A141、（2014年真题）关于租赁合同特征的说法，正确的是（）。

A.租赁合同是单务合同

B.租赁合同成立以租赁物的交付为要件

C.出租方转移租赁物的所有权

D.承租人获得租赁物的使用收益权

【答案】：D142、工程建设强制性标准的监督检查说法中，错误的是（）。

A.国务院建设行政主管部门负责全国实施工程建设强制性标准的监督管理工作

B.监督检查可以采取重点检查、抽查和专项检查的方式

C.工程事故报告不包含是否符合工程建设强制性标准的意见

D.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定，属于强制性标准监督检查之一

【答案】：C143、某材料供应商出售给甲施工单位500吨钢材，甲施工单位持提货单去对方仓库提货时仓库发货员误将600吨钢材给其装了车发运，该情形构成了()。

A.合同之债

B.侵权之债

C.无因管理之债

D.不当得利之债

【答案】：D144、下列责任承担方式，属于行政处罚的是（）。

A.拘役

B.罚金

C.停止侵害

D.责令停产停业

【答案】：D145、甲某于2014年5月20日取得二级建造师注册执业证书，由于工作单位变动，于2015年8月20日按规定办理了注册变更手续。根据有关规定，甲某的注册有效期应当截止到(）。

A.2017年5月20日

B.2018年5月20日

C.2017年8月20日

D.2018年8月20日

【答案】：A146、施工企业在施工中偷工减料，造成建筑工程质量不符合规定的质量标准，且情节严重。住房城乡建设主管部门对该施工企业实施的处罚不包括（）。

A.责令停业整顿

B.吊销营业执照

C.降低资质等级

D.吊销资质证书

【答案】：B147、在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。下列（）抵押合同自登记之日起生效。

A.土地所有权

B.生产设备

C.机器

D.建设用地使用权

【答案】：D148、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，（），负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起30天内做出批复。

A.重大事故

B.特别重大事故

C.较大事故

D.一般事故

【答案】：B149、关于开标的说法，正确的是（）。

A.投标人少于5个的，不得开标

B.投标人对开标有异议的，应当在开标结束后另行提出

C.开标应当由招标代理机构主持

D.招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标

【答案】：D150、（2017年真题）国家实行固定资产投资项目()评估和审查制度。

A.节地

B.节水

C.节能

D.节材

【答案】：C151、下列关于法人的说法，正确的是（）。

A.特殊情况下，法人可以自然产生

B.法人以其注册地为住所

C.农村集体经济组织法人是特别法人

D.建设单位必须要有法人资格

【答案】：C152、关于地方性法规、自治条例、单行条例制定的说法，正确的是()。

A.省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由其常务委员会发布公告予以公布

B.省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由人大主席团批准后予以公告

C.较大的市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规由其常务委员会直接公布

D.自治州、自治县的自治条例和单行条例，报省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会批准后生效

【答案】：D153、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工总承包项目的分包工程发生施工生产安全事故，负责向政府安监部门和有关部门上报事故的是（）。

A.分包单位

B.总承包单位

C.建设单位

D.现场安全责任人

【答案】：B154、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于隐蔽工程检查程序的说法，正确的是（）。(2017)

A.隐蔽工程经监理人检查质量不合格的，承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖，无需重新检查

B.监理人不能按时进行检查的，应在检查前48小时向承包人提交书面延期要求

C.监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，承包人不得完成覆盖工作

D.隐蔽工程必须经监理人检查且质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后承包人方可覆盖

【答案】：D155、（2015年真题）关于招标方式的说法，正确的是（）。

A.公开招标是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标

B.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请五个以上待定的法人或者其他组织投标

C.省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准可以进行邀请招标的

D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标

【答案】：C156、以下不属于法人分类的是（）。

A.营利法人

B.非营利法人

C.特别法人

D.特殊法人

【答案】：D157、根据《民法典》，不可以采用口头形式的合同是（）。

A.租赁合同

B.买卖合同

C.建设工程合同

D.借款合同

【答案】：C158、（2021年真题第1批）关于投标保证金说法正确的是（）。

A.投标保证金不得超过招标项目估算价的5%

B.投标保证金有效期可以短于投标有效期

C.招标人分两阶段招标的，应当在第一阶段要求投标人提交投标保证金

D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金

【答案】：D159、甲委托某车行修理汽车。取车时，因钱未带够不能支付修理费，征得车行同意将刚买2天的iPhone5S手机留下，约定交清修理费时取回手机，则车行对该手机享有()。

A.处分权

B.抵押权

C.质押权

D.留置权

【答案】：C160、用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自（）之日起建立。

A.订立劳动合同

B.实际用工

C.劳动合同备案

D.实际支付工资

【答案】：B161、甲施工企业将承包的工程全部委托乙施工企业施工，因此出现的工程质量缺陷应当由（）。

A.甲、乙承担连带责任

B.甲按照收取的管理费比例承担责任

C.乙承担部分责任

D.乙承担全部责任

【答案】：A162、在下列几种情形中，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30天以书面形式通知劳动者本人的是（）。

A.王某在试用期内迟到、早退，不符合录用条件

B.李某因为犯盗窃罪，被判处有期徒刑3年

C.孔某在外出执行任务时因公负伤，成为残疾人

D.吴某在休息日酗酒后摔伤住院，出院后不能从事原工作也不能从事单位另行安排的工作

【答案】：D163、下列关于劳动合同效力的说法，正确的是（）。

A.用人单位法定代表人发生变更，原劳动合同继续有效

B.双方在劳动合同文本上签字或者盖章时建立劳动关系

C.用人单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动合同

D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以在先的时间为劳动合同的生效时间

【答案】：A164、从事建筑活动的建筑业企业，应当具备下列选项中除（）以外的法定条件。

A.有符合国家规定的净资产

B.有符合规定的主要人员

C.有符合规定的技术装备

D.有从事相关建筑活动的业绩

【答案】：D165、诉讼时效期间应当从（）起计算。

A.侵害行为停止时

B.当事人知道或应当知道权利被侵害时

C.当事人权利被侵害并产生损害后果时

D.当事人提起赔偿主张之日

【答案】：B166、关于城市、镇规划许可证的说法中，正确的是（）。

A.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请

B.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权

C.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地

D.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部门领取建设用地规划许可证

【答案】：C167、关于建设工程质量保修书，说法正确的是（）。

A.施工单位应当在竣工验收合格后向建设单位提出质量保修书;

B.质量保修书约定的保修期限与法定期限不一致，按照法定期限保修;

C.质量保修书中应当明确工程保修范围、保修期限和保修责任;

D.房屋建筑的地基基础和主体结构工程，其保修期限为50年;

【答案】：C168、投标人对开标投诉的，依法应当先向（）提出异议。

A.招标人

B.评标委员会

C.纪律检查委员会

D.有关行政监督部门

【答案】：A169、关于建设工程返修的说法，正确的是()。

A.对施工中出现质量问题的建设工程，无论是不属于施工企业原因造成的，施工企业都应当负责返修

B.建设工程返修的标的物仅是已完工工程

C.对竣工验收不合格的建设工程，若非施工企业原因造成的质量问题，施工企业不负责返修

D.对竣工验收不合格的建设工程，若是施工企业原因造成的，由施工企业负责有偿返修

【答案】：A170、关于抵押效力，下列说法错误的是()。

A.当事人不可以在抵押合同中约定抵押担保的范围

B.抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值

C.转让抵押物的价款不得明显低于其价值

D.抵押权与其担保的债权同时存在

【答案】：A171、（2020年真题）根据《合同法》，关于承揽合同的说法，正确的是()。

A.承揽人可以将承揽的主要工作交由第三人完成，承揽人无须就第三人完成的工作成果向定作人负责

B.承揽人在完成工作过程中，要接受定作人的指挥管理

C.承揽人工作期间，定作人不得对其进行监督检验

D.承揽人可以与定作人约定，承揽人使用定作人的设备完成主要工作

【答案】：D172、下列建设工程项目中，属于依法必须进行招标的项目是（）

A.使用预算资金100万元，并且该资金占投资额10%以上的项目

B.使用国有企业资金100万元，并且该资金占投资额10%以上的项目

C.使用预算资金300万元，并且该资金占投资额10%以上的项目

D.使用国有事业单位资金300万元，并且该资金占投资额10%以下的项目

【答案】：C173、取得建造师资格证书并经（）后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。

A.登记

B.注册

C.备案

D.所在单位考核合格

【答案】：B174、关于招标方式的说法，正确的是（）。

A.公开招标是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标

B.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式要求五个以上特定的法人或者其他组织投标

C.省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准可以进行邀请招标的

D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标

【答案】：C175、因施工企业原因，工程未能如期竣工，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由（）承担。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工企业

D.建设行政主管部门

【答案】：C176、（2016年真题）关于投标文件的补充、修改与撤回的说法，正确的是（）。

A.撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前进行

B.撤回已提交的投标文件，应当经过招标人的同意

C.补充、修改已提交的投标文件，应当在提交投标保证金之前进行

D.撤回已提交的投标文件，应当以书面形式通知其他投标人

【答案】：A177、在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程项目，建设单位在办理用地批准手续前，必须先取得该工程的（）。

A.施工许可证

B.建设工程规划许可证

C.质量安全报建手续

D.建设用地规划许可证

【答案】：D178、房屋建筑施工总承包一级企业法定净资产为（）以上。

A.3.6亿元

B.1亿元

C.4000万元

D.800万元

【答案】：B179、【2018年真题】关于工程质量检测的说法，正确的是（）。

A.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构

B.检测报告必须由检测机构法定代表人签署

C.检测机构是不具有独立法人资格的非营利性中介机构

D.检测数据和检测报告仅供施工企业参考

【答案】：A180、涉及结构安全的材料，见证取样和送检的最低比例是有关技术标准规定的应取样数量的（）。

A.30%

B.50%

C.75%

D.80%

【答案】：A181、建设工程安全生产管理基本制度中，不包括（）

A.群防群治制度

B.伤亡事故处理报告制度

C.事故预防制度

D.安全责任追究制度

【答案】：C182、（2021年第1批真题）关于建筑工程一切险的说法正确的是()。

A.建筑工程一切险必须加保第三者责任险

B.在建筑工程一切险中，保险人仅对意外事故造成的损失和费用负责赔偿

C.在建筑工程一切险中，保险人对设计错误引起的损失和费用不负责赔偿

D.建筑工程一切险的被保险人不包括业主聘用的技术顾问

【答案】：C183、建筑施工特级资质总承包资质，一般情况下，需要配备的专职安全生产管理人员（）。

A.不少于6人

B.不少于10人

C.不少于15人

D.不少于20人

【答案】：A184、下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是（）。

A.仲裁协议约定两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致

B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉

C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁

D.双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁

【答案】：D185、（2021年真题第1批）根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，可以申报历史文化名城、名镇、名村的是（）。

A.保存文物比较丰富的城市

B.能够反映本地区建筑的文化特色的镇

C.历史上建设的工程对本地区的发展产生较大影响的城市

D.保留着传统格局和历史风貌的村庄

【答案】：D186、下列不属于事故报告应包括的内容是（）。

A.事故发生单位概况

B.事故主要负责人

C.事故的简要经过

D.已经采取的措施

【答案】：B187、（2020年真题）下列投标人的竞争行为中，符合法律规定的是（）。

A.投标人利用其影响力影响招标人，以谋取竞争优势

B.投标人在投标文件中载明投标报价下浮率

C.投标人给予招标代理机构的工作人员财物，以谋取交易机会

D.投标人以行贿手段谋取中标

【答案】：B188、《国务院关于加强和改进消防工作的意见》中规定，机关、团体、企业事业单位（）是本单位消防安全第一责任人。

A.企业负责人

B.法定代表人

C.总经理

D.分管消防的副总

【答案】：B189、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位不得将建设工程肢解发包。建设单位将建设工程肢解发包的，责令改正，处工程合同价款（）的罚款。

A.0.5%以上1%以下

B.1%以上2%以下

C.1.5%以上2%以下

D.2%以上4%以下

【答案】：A190、关于法的效力层级，下列说法正确的是（）。

A.地方政府规章的效力高于本级和下级地方性法规

B.行政法规的效力仅次于宪法

C.根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决

D.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决

【答案】：D191、甲建筑公司欠乙材料供应商材料款3万元，约定2014年4月1日还款。但到2014年5月1日，甲仍未还钱。2014年6月3日乙向甲要账，并口头表示同意延期还款。此行为的法律效果是()

A.引起诉讼时效的中断

B.引起诉讼时效的延长

C.引起诉讼时效的中止

D.改变法定时效期间

【答案】：A192、根据《循环经济促进法》规定，以下不属于国家鼓励推广使用的工程建筑材料是（）。

A.预拌混凝土

B.袋装水泥

C.预拌砂浆

D.散装水泥

【答案】：B193、下列关于保险合同的说法中，正确的是()。

A.保险合同只能由被保险人和保险人签订

B.被保险人或受益人必须是投保人

C.受益人由被保险人或投保人指定

D.保险合同仅以财产为保险标的

【答案】：C194、建设单位取得施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，每次延期不超过（）个月。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：C195、关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。

A.承包人的优先受偿权可以对抗已经交付购买商品房大部分款项的消费者

B.承包人的优先受偿权优于抵押权

C.优先受偿的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失

D.承包人行使优先受偿权的期限为1年

【答案】：B196、投标方安全防护、文明施工措施的报价，不得低于依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的（）。

A.60％

B.70％

C.80％

D.90％

【答案】：D197、关于危险废物污染环境防治，说法正确的是（）

A.危险废物的容器和包装物应当根据实际需要设置危险废物识别标志

B.从事危险废物经营活动的单位，应该按照国家有关规定申请取得许可证

C.将危险废物与旅客在同一运输工具上运载的，应当按照国家有关规定申请取得许可证

D.危险废物的容器和包装物转作他用时，应当经行政主管部门批准

【答案】：B198、（2020年12月真题）下列安全生产责任中，属于建设工程项目专职安全生产管理人员职责的是()。

A.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案

B.保证本单位安全生产投入的有效实施

C.现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况

D.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

【答案】：C199、珍贵文物分为（）个等级。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：B200、以下关于土地所有权的说法中正确的是（）。

A.无居民海岛、矿藏、水流、海域属于农民集体所有

B.耕地的承包期为30年

C.草地的承包期为30至70年

D.林地的承包期为30至50年

【答案】：B201、关于建设工程款结算的说法，正确的是（）。

A.对争议的工程量，承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，不得按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量结算工程款

B.当事人就同一建设工程订立的数份施工合同均无效，但建设工程质量合格的，当事人可以请求参照最后订立的合同约定折价补偿承包人

C.当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的，人民法院不予准许

D.当事人就同一建设工程订立的数份施工合同均无效，建设工程质量不合格的，当事人可以请求参照实际履行的合同约定折价补偿承包人

【答案】：B202、关于仲裁调解的说法，正确的是（）。

A.仲裁庭在作出裁决前应当先行调解

B.在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决

C.法院在强制执行仲裁裁决时，应当进行调解

D.调解书经双方当事人签收后，若当事人反悔的调解书不具有法律效力

【答案】：B203、自然人的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期，为作者终生及其死后（）。

A.60年

B.50年

C.40年

D.30年

【答案】：B204、关于行政复议和行政诉讼的说法，不正确的有（）。

A.行政机关违法集资、征收财物、摊派费用的可以申请行政复议、行政诉讼

B.行政机关针对信访事项作出的登记，不可申请行政诉讼

C.可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议

D.申请行政复议应当书面提出申请，不可以口头申请

【答案】：D205、下列项目中，可以不进行招标的是（）。

A.某市国际会议中心

B.国家投资建设的国有铁路

C.世行贷款的某高速公路项目

D.某居民在自己的宅基地上建造房屋

【答案】：D206、关于法律责任的说法，正确的有()。

A.法津责任只因违反法律规定的义务而形成的法律后果

B.法律责任不同于其他社会责任，法律责任的范围、性质、大小、期限等均在法律上有明确规定

C.法律责任的认定和追究，只能由司法机关依法定程序进行

D.法律责任包括了不利和有利的法律后果

【答案】：B207、关于联合体投标，下列说法正确的是（）。

A.联合体一方具备规定的资格条件即可

B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级

C.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标需重新审查

D.联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标

【答案】：D208、根据《行政诉讼法》，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是（）。

A.对于限制人身自由的行政强制措施不服的

B.国防、外交等国家行为

C.行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍的约束力的决定、命令

D.行政机关对行政机关人员的奖惩、任免等决定

【答案】：A209、（2019年真题）关于建设工程见证取样的说法，正确的是()。

A.施工人员对工程涉及结构安全的试块、试件和材料，应当在建设单位或工程监理单位监督下现场取样

B.取样人员和见证人员应当在试样或其包装上作出标识、封志

C.墙体保温材料应当根据建设单位的实际需要决定是否实施见证取样和送检

D.见证人员应当由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员提供

【答案】：A210、根据《物权法》的相关规定，以建筑物抵押的，抵押权自()时设立。

A.合同签订

B.备案

C.交付

D.登记

【答案】：D211、根据《招标投标法》规定，在工程建设招标投标过程中，开标的时间应在招标文件规定的（）公开进行。

A.任意时间

B.投标有效期内

C.提交投标文件截止时间的同一时间

D.提交投标文件截止时间之后三日内

【答案】：C212、（2019年真题）中标候选人的经营、财务状况发生较大变化，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由()按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

A.招标人

B.招标人授权的招标代理机构

C.重新组成的评标委员会

D.原评标委员会

【答案】：D213、（2019年真题）关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是()。

A.建筑施工企业变更法定代表人，应当办理安全生产许可证的变更手续

B.安全生产许可证有效期可以自动延期

C.安全