生态修复施工合同

第页共页生态修复施工合同【合同名称】生态修复施工合同【合同编号】_____________【甲方（发包方）】：单位名称：_________地址：_________法定代表人/授权代表人：_________联系电话：_________【乙方（承包方）】：单位名称：_________地址：_________法定代表人/授权代表人：_________联系电话：_________鉴于甲、乙双方本着平等、自愿、互利的原则，达成以下合同关系：第一条项目概况1.1项目名称：_________1.2项目地点：_________1.3项目规模：_________1.4项目工期：_________第二条服务内容2.1乙方应根据甲方的要求，进行项目现场勘察、设计方案制定、工程施工等一系列生态修复工作。2.2乙方应确保施工过程中的安全性和质量，按照国家相关法律法规以及行业标准进行施工。2.3乙方应按照约定的工期和工程量完成生态修复工程，并保证工程质量符合甲方要求。第三条价格与费用3.1工程总价为人民币_________元（大写：_________）。3.2乙方应按照甲方要求将工程款项分期支付，支付方式如下：（1）首期付款：人民币_________元（大写：_________）；（2）进度付款：按照施工进度分期计算，具体金额根据实际工作量确认；（3）竣工验收付款：工程竣工并经甲方验收合格后，支付剩余尾款。第四条施工期限4.1工程施工期限为_________（日期）至_________（日期）。4.2乙方应严格按照工期要求进行施工，若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任。第五条质量保证5.1乙方应按照国家有关法律法规和行业标准进行生态修复工程，保证工程质量符合甲方要求，并承担由于质量问题导致的任何纠纷和责任。5.2工程竣工后，乙方应提供合格的竣工验收报告、质量保证书等相关文档，并协助甲方办理工程竣工验收手续。第六条知识产权6.1乙方在进行生态修复工作过程中所产生的技术方案、设计图纸、工程文件等相关知识产权归甲方所有。6.2乙方不得将上述知识产权用于其他项目，未经甲方书面许可，不得擅自转让、许可第三方使用。第七条保密条款7.1甲乙双方应对涉及合同履行过程中所获得的商业秘密和技术秘密进行保密，不得向第三方泄露或利用。7.2因合同履行需要，甲乙双方可以适当地将保密信息提供给其合作方，但需提前征得对方书面同意。第八条违约责任8.1任何一方违反合同约定而造成对方损失的，应承担违约责任。8.2若乙方违约，甲方有权解除合同，乙方应承担相应违约责任，并承担甲方因此而产生的一切损失。8.3若甲方违约，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿因此而产生的一切损失。第九条争议解决9.1合同履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.2甲、乙双方在签订本合同的过程中如产生争议，可由双方指定的仲裁机构进行仲裁解决。第十条合同生效10.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。10.2本合同自双方代表在本合同上签字并加盖公章后生效，有效期为工程竣工验收之日起三个月。甲方（公章）：