承包合同的协议书合集

承包合同的协议书(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。甲方(发包人)：*******乙方(承包人)：*******依据《XX华人民共和国民法典》、《XX华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循公平自愿、公正和诚恳信用的原则，双发就劳务合作事项协商全都，订立本协议。一、工程概况1.1工程名称：*******1.2工程地点：*******1.3承包范围：*******1.4承包方式：*******□乙方包工、包全部料□乙方包工、包部分料(见附件)□乙方只包工。二、工程造价：*******人民币三、工程款的结算和支付1、结算依据：*******本工程合同的相关条款2、结算方式：*******(1)以现场实际发生工程量计算，由甲X双方共同确认。(2)结算挨次：*******协议书内容承包范围全面履行完毕，须由项目部负责人签字。如未达到合同商定质量标准由乙方负责反修，直到达到合同商定质量标准为准，所发生的一切费用均由乙方担当。质量等级验收达标后，由工程部负责办理结算。(3)工程款的支付：*******按工程进度付款，工程完工后付到80%，待整体工程完工后，经甲方验收合格**日内付清。四、平安生产及平安事故处理乙方对承包项目的平安施工负责，做到严格执行国家、及上级单位的政策、法律、规范标准和制度，不违章指挥，不声张作业，严格执行平安技术交底，保证对进场人员进行平安教育。如发生平安等级事故，由乙方担当。五、工程质量保修乙方负责质量保修，保修期执行国家建设工程质量管理条例(保修期从单位工程竣工备案办理完毕之日算起)，甲方按结算的5%扣保修金。如乙方无力量或不能准时进行保险，甲方有权组织队伍修理，其费用从保修款XX支付。六、施工期限：***********年**月日至****年**月日，如不按期完工，每天按工程款的5‰扣除。七、本协议一式两份，甲X方各执一份，具有相同法律效应。八、未尽事宜，由双方协商解决，本协议自双方签字之日起生效，结清工程款后自动失效。甲方：*******乙方：*******签字(盖章)：*******签字(盖章)：***********年**月**日****年**月**日承包合同的协议书(第二篇)承包合同的协议书摘要：本合同由甲方（承包人）和乙方（被承包人）共同签订，旨在明确双方在承包业务中的权利和义务。双方应遵守约定内容，维护合同的有效性和履行合同义务。一、合同主体甲方（承包人）：地址：联系人：电话：乙方（被承包人）：地址：联系人：电话：二、合同目的本合同是为了明确甲方和乙方在承包业务中的权责，确保双方依法合规开展承包工作。三、合同内容1.承包范围：（具体描述承包的内容、项目或服务等）2.工期：（合同开始日期和结束日期，以及可能涉及的延期和提前终止情况）3.报酬及支付方式：（明确甲方向乙方支付的报酬金额、付款方式、支付期限等）四、合同条款1.执行规范：双方应遵守法律法规和相关规定，为本合同的有效履行创造条件。2.保密条款：双方对于承包业务中涉及到的商业机密和敏感信息，应予保密。3.违约责任：若任何一方未能履行合同条款，应承担相应的违约责任。五、合同变更与解除1.变更：合同双方如需变更合同内容，必须经过书面协商一致，并签订变更协议。2.解除：出现以下情况时，双方可解除合同：-经双方协商一致；-法律法规规定的其他原因。六、合同争议解决方式本合同如发生争议，双方应友好协商解决；如协商不成，则提交有管辖权的法院进行仲裁或诉讼。七、附则1.本合同一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章并签名）：乙方（盖章并签名）：日期：日期：(第二篇)：1.字体选择：建议使用宋体、仿宋或微软雅黑；2.字号选择：正文部分宜选择小四号字体，标题宜选择二号或以后的字号；3.段落间距：正文部分适当留白，段落之间使用段前段后距离分隔；4.页边距：上下左右各留2.5cm的页边距；5.标题层级：根据需要设置合适的标题层级，突出各个章节。注意：此为合同范文，具体合同内容和排版还需根据实际情况进行调整和完善。如有需要，请咨询专业律师进行进一步的法律意见。承包合同的协议书(第三篇)合同协议书承包合同甲方：________（以下简称甲方）地址：________乙方：________（以下简称乙方）地址：________鉴于甲、乙双方就承包事项达成一致，为明确双方权利与义务，特订立本承包合同协议书（以下简称“合同”），以资遵守。双方本着平等、自愿的原则，依法自愿缔结本合同，并共同遵守以下条款，达成如下协议：第一条项目承包1.乙方承包甲方的（具体项目名称）工程，包括但不限于：（工程范围）。2.双方就工程范围、工期、质量等相关事项已充分进行协商，达成一致意见，并有关条款以本合同为准。第二条价格与支付方式1.乙方应按照双方约定，完成工程后，由甲方支付相应的承包款项。2.合同总价为______（具体金额），乙方应于工程竣工后______（具体时间）内收到甲方支付全款。第三条竣工验收1.乙方完成工程后，应向甲方提供工程竣工验收报告。2.甲方应在收到工程竣工验收报告后______（具体时间）内进行验收，验收合格后，向乙方支付尾款。第四条违约责任1.若因甲方原因导致工程停工或延期，甲方应向乙方支付相应的违约金。2.若乙方未按时交付工程或工程质量不达标，乙方应向甲方赔偿相应的损失，并承担违约责任。第五条解决争议方式双方如发生争议，应友好协商解决；若协商不成，应提交______人仲裁委员会，按照该委员会的规则和程序进行仲裁，并接受仲裁结果。第六条其他约定事项1.本合同经甲方和乙方签字后生效，附件与正文具有同等法律