2024-装饰装修设计合同模板精

装饰装修设计合同模板精合同编号：__________第一章：合同双方基本信息1.1.1名称：1.1.2地址：1.1.3联系人：1.1.4联系电话：1.2.1名称：1.2.2地址：1.2.3联系人：1.2.4联系电话：第二章：合同标的2.1合同标的为甲方委托乙方进行装饰装修设计服务。2.2设计范围包括：2.2.1室内空间布局设计；2.2.2装修风格设计；2.2.3材料选型及建议；2.2.4家具配置及布局设计；2.2.5灯光设计；2.2.6软装设计。第三章：合同价款及支付方式3.1合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。3.2付款方式：3.2.1首付款：合同签订后五个工作日内，甲方支付合同价款的50%作为首付款；3.2.2尾款：设计成果全部交付且甲方确认满意后五个工作日内，甲方支付剩余的50%作为尾款。第四章：设计周期及交付4.1设计周期为自合同签订之日起计算，乙方应在_______个工作日内完成设计工作。4.2设计成果包括：4.2.1设计方案及效果图；4.2.2施工图；4.2.3材料清单；4.2.4家具配置清单；4.2.5灯光配置清单；4.2.6软装配置清单。4.3设计成果的交付方式为电子文件及纸质文件两种形式，乙方应将设计成果交付给甲方。第五章：知识产权及保密5.1设计成果的知识产权归乙方所有，甲方仅获得设计成果的使用权。5.2未经乙方书面同意，甲方不得将设计成果用于任何商业用途或向第三方披露。5.3乙方应对甲方的商业秘密及个人信息保密，未经甲方书面同意，不得向第三方披露。第六章：设计修改与变更6.1甲方有权在乙方提交设计成果后，要求乙方进行不超过三次的设计修改。6.1.1修改内容限于设计成果中的局部设计，不包括整体设计方案的改变。6.1.2乙方应在接到甲方修改要求后的五个工作日内完成修改，并再次提交给甲方。6.2若甲方要求的设计修改超出三次，或修改内容涉及整体设计方案的改变，甲方应与乙方协商一致，并签订补充协议。6.2.1补充协议中应明确修改内容、工作量和可能产生的额外费用。6.2.2乙方应在补充协议签订后的约定工作日内完成修改，并再次提交给甲方。第七章：施工配合与监督7.1乙方应按照甲方的要求，对施工过程进行必要的现场指导和监督。7.1.1现场指导包括但不限于施工图纸的解释、施工工艺的说明、材料的选用等。7.1.2乙方应在施工期间提供必要的技术支持，确保施工质量符合设计要求。7.2甲方应确保施工单位的施工质量和进度，乙方对此不负直接责任。7.2.1甲方应定期向乙方通报施工进度，乙方有权对施工过程中出现的问题提出建议。7.2.2若施工过程中出现设计不符或质量问题，乙方有权要求甲方暂停施工，并协商解决。第八章：验收与保修8.1工程完工后，甲乙双方应共同进行验收。8.1.1验收合格后，甲方应签署验收合格书，乙方应提供相关的设计和施工资料。8.1.2若验收不合格，乙方应在甲方指定期限内进行整改，直至达到设计要求。8.2乙方应对其设计部分提供一年的保修服务。8.2.1保修期自工程验收合格之日起计算。8.2.2保修期内，乙方应免费修复因设计原因导致的损坏或故障。第九章：违约责任9.1若乙方未能在约定时间内完成设计工作，或设计成果不符合约定要求，甲方有权要求乙方承担违约责任。9.1.1乙方应按每日合同价款的一定比例向甲方支付违约金。9.1.2若乙方逾期超过约定时间，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已支付的款项。9.2若甲方未按约定时间支付合同价款，乙方有权要求甲方承担违约责任。9.2.1甲方应按每日合同价款的一定比例向乙方支付违约金。9.2.2若甲方逾期超过约定时间，乙方有权暂停或终止设计工作，并要求甲方支付全部合同价款。第十章：争议解决10.1对于合同履行过程中发生的任何争议，甲乙双方应通过友好协商解决。10.1.1若协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。10.1.2诉讼费用的承担由败诉方承担，除非法院另有判决。10.2在争议解决期间，除争议事项外，甲乙双方应继续履行合同的其他条款。10.2.1若争议导致合同无法继续履行，双方均有权要求终止合同。10.2.2终止合同的具体事宜由甲乙双方协商确定，协商不成时，按照法律规定处理。第十一章：不可抗力11.1本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。11.1.1包括自然灾害、战争、骚乱、恐怖袭击、政府行为等。11.1.2不可抗力事件发生后，受影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明。11.2因不可抗力事件导致合同无法履行或部分无法履行时，双方应协商解决。11.2.1若不可抗力事件导致合同目的无法实现，任何一方均有权要求终止合同。11.2.2终止合同的具体事宜由甲乙双方协商确定，协商不成时，按照法律规定处理。第十二章：合同的转让与分包12.1未经对方书面同意，任何一方不得将本合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三方。12.1.1任何违反本条款的转让均视为无效。12.1.2乙方不得将设计工作分包给第三方，除非得到甲方的书面同意。12.2若甲方同意乙方的分包请求，乙方应保证分包方的工作质量。12.2.1乙方对分包方的工作成果承担连带责任。12.2.2分包方的行为视为乙方的行为，乙方应对其负责。第十三章：适用法律及管辖13.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.1.1法律的变更不影响本合同的效力。13.1.2本合同的任何条款与法律相抵触时，应按法律执行。13.2双方同意，若发生争议，提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。13.2.1诉讼费用的承担由败诉方承担，除非法院另有判决。13.2.2双方应遵守法院的判决，并执行判决结果。第十四章：合同的解除与终止14.1在合同履行期间，甲乙双方均有权解除合同。14.1.1解除合同的一方应提前通知对方，并说明解除原因。14.1.2合同解除后，双方的权利义务即告终止，但解除前的行为仍具有约束力。14.2若一方违反合同的实质性条款，对方有权立即解除合同。14.2.1违约方应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。14.2.2解除合同的具体事宜由甲乙双方协商确定，协商不成时，按照法律规定处理。第十五章：其他条款15.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。15.1.1合同的附件和补充协议与本合同具有同等法律效力。15.1.2本合同的任何修改和补充均应以书面形式作出，并经甲乙双方签字盖章。15.2本合同一式两份，