总包中途退场协议书

总包中途退场协议书合同编号：__________协议书一、协议范围1.1本协议适用于甲方与乙方之间因__________项目中途退场所涉及的权利义务调整、工程价款结算、违约责任等方面的约定。1.2本协议构成《建设工程施工合同》的附件，与《建设工程施工合同》具有同等法律效力。二、退场事项2.1甲方同意在中途退场后，按照本协议约定与乙方办理工程价款结算手续。2.2乙方应按照甲方的要求，对已完成的工程进行交接，确保工程质量符合合同约定。2.3乙方应在中途退场后__________日内，向甲方提交工程价款结算报告及有关资料。2.4甲方应自收到乙方提交的工程价款结算报告及有关资料之日起__________日内进行审核，并将审核结果通知乙方。2.5甲方应在中途退场后__________日内，向乙方支付工程价款。三、工程价款结算3.1乙方应按照合同约定的工程量及工程单价，计算已完成的工程价款。3.2甲方应按照合同约定的付款方式及付款时间，向乙方支付工程价款。3.3双方应共同认定工程价款的支付比例，作为本协议的附件。四、违约责任4.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。4.2甲方未按约定时间支付工程价款的，应按照__________的标准向乙方支付逾期付款违约金。4.3乙方未按约定时间完成工程的，应按照__________的标准向甲方支付逾期交付违约金。五、争议解决5.1双方因履行本协议发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________日期：__________附件：工程价款结算报告及有关资料一、附件列表：1.工程价款结算报告2.工程量及工程单价明细表3.付款方式及付款时间约定4.乙方已完成工程的照片或视频资料5.甲方投资项目的相关批准文件6.乙方施工资质证明文件7.双方签订的《建设工程施工合同》二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程价款：甲方应在中途退场后__________日内支付工程价款，逾期视为违约。2.乙方未按约定时间完成工程：乙方应在中途退场后__________日内完成工程，逾期视为违约。3.乙方未按合同约定质量要求完成工程：乙方应保证工程质量符合合同约定，如工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方返工或支付违约金。三、法律名词及解释：1.甲方：指项目投资主体，具有投资和决策权。2.乙方：指项目施工方，负责施工和工程交付。3.中途退场：指甲方在合同履行过程中，决定提前终止合同关系。4.工程价款：指乙方完成工程后，应得的报酬。5.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方延迟支付工程价款：乙方可以与甲方沟通协商，要求甲方按时支付；如协商不成，乙方可以依法向法院提起诉讼。2.乙方延迟完成工程：甲方可以与乙方沟通协商，要求乙方按时完成；如协商不成，甲方可以依法向法院提起诉讼。3.工程质量不符合要求：甲方可以要求乙方返工或支付违约金，以保证工程质量符合合同约定。五、所有应用场景：1.甲方投资的项目因故需要中途退场。2.甲方与乙方签订的《建设工程施工合同》中约定了中途退场相关事宜。3.甲