2024建设工程投资合作协议书范本

2024建设工程投资合作协议书范本合同编号：__________甲方（投资方）：__________乙方（承建方）：__________一、项目概述1.1项目名称：__________1.2项目地点：__________1.3项目规模：__________1.4项目投资估算：总投资人民币__________元（大写：__________________________元整）。1.5项目类型：__________1.6项目工期：自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。二、甲方权益2.1投资及资金支付（1）甲方应按照双方约定的时间和方式，向乙方支付项目投资款项。（2）甲方应确保投资款项的合法性，不得违反国家法律法规。（3）甲方支付的投资款项，应专项用于项目的建设。2.2收益分配（1）项目完成后，甲方享有项目的投资收益，具体收益分配方式由双方另行约定。（2）项目运营期间，甲方应按照约定享有分红等权益。2.3项目监管（1）甲方有权对项目的建设、运营进行监督。（2）甲方有权要求乙方定期报告项目进展情况。（3）甲方有权对项目的财务状况进行审计。三、乙方权益3.1承建责任乙方应按照合同约定，负责项目的建设、施工和验收。3.2质量保证乙方应保证项目的质量符合国家法律法规及行业标准，确保项目顺利通过验收。3.3进度保障乙方应按照合同约定的工期，确保项目按时完成。3.4资料保管乙方应妥善保管项目相关资料，确保资料的完整性和安全性。四、违约责任4.1双方应严格履行本协议的约定，如一方违约，应承担违约责任。4.2甲方未按约定时间、方式支付投资款项的，应支付违约金，违约金为本应支付投资款项的__________%。4.3乙方未按约定完成项目或项目质量不符合要求的，应承担相应的赔偿责任。五、争议解决5.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。6.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（投资方）：__________乙方（承建方）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：

1.项目概述及相关资料

2.投资款项支付证明

3.收益分配方案

4.项目监管报告

5.项目质量验收报告

6.项目进度报告

7.项目相关法律法规

8.双方签署的补充协议二、违约行为及认定：

1.甲方未按约定时间、方式支付投资款项，违约金为本应支付投资款项的10%。

2.乙方未按约定完成项目或项目质量不符合要求，需承担相应赔偿责任。

3.双方未履行友好协商解决争议的义务，向有管辖权的人民法院提起诉讼。三、法律名词及解释：

1.投资方：指提供资金支持，参与项目投资的一方。

2.承建方：指负责项目施工、建设的一方。

3.项目投资：指甲方为项目提供的资金支持。

4.收益分配：指项目完成后，双方按照约定分配投资收益。

5.违约金：指一方违约时，按照约定向另一方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.投资款项支付问题：如甲方未按约定时间支付投资款项，乙方应及时与甲方沟通，要求甲方按照约定支付。如甲方拒不支付，乙方可依法向法院提起诉讼。

2.项目进度延误：如乙方未按约定工期完成项目，甲方有权要求乙方支付违约金，并可根据实际情况要求乙方采取措施加快进度。

3.项目质量问题：如项目质量不符合要求，甲方有权要求乙方进行整改，并承担相应赔偿责任。

4.争议解决：双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：

1.适用于甲方投资、乙方承建的各类建设工程项目。

2.适用于双方在项目投资、建设、运营等阶段的合作。

3.