电力线路建设工程协议

电力线路建设工程协议合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为电力线路建设工程的业主，具备相关建设资质和资金实力，愿将该工程委托给乙方施工；乙方具备相应的施工能力和经验，愿意接受甲方的委托，双方经协商，达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程投资估算：__________二、合同主体2.1甲方：__________2.2乙方：__________三、工程进度及验收3.1工程进度：__________3.2验收标准：__________3.3验收程序：__________3.4验收合格后，乙方应将工程交付甲方，并办理相关移交手续。四、合同价格及支付4.1合同总价：__________4.2支付方式：__________4.3支付进度：__________4.4支付条件：__________五、合同履行5.1甲方义务：__________5.2乙方义务：__________5.3违约责任：__________六、合同争议解决6.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。6.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1合同生效条件：__________7.2合同有效期：__________7.3合同变更：__________7.4合同解除：__________7.5合同保密：__________7.6法律适用：__________7.7合同附件：__________甲方代表：__________乙方代表：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程预算书3.施工方案4.施工组织设计5.工程验收标准6.合同履行证明文件7.付款凭证8.变更协议9.解除协议10.其他双方约定的附件二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程款，视为违约。2.乙方未按约定时间完成工程，视为违约。3.乙方施工质量不符合验收标准，视为违约。4.甲方未提供施工所需场地、材料等，视为违约。5.双方未按约定协商解决争议，视为违约。6.双方未履行保密义务，视为违约。7.其他双方约定的违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指电力线路建设工程的业主。2.乙方：指承担电力线路建设工程施工的单位。3.合同履行：指双方按照约定完成各自义务的行为。4.违约：指当事人未能履行合同约定的义务。5.工程验收：指对完成的工程进行质量、安全、进度等方面的检查，以确认工程是否符合合同约定。6.合同解除：指当事人根据合同约定或法律规定，终止合同关系的行为。7.法律适用：指合同适用的法律法规。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商调整工程进度，必要时签订进度变更协议。2.工程质量问题：立即停工整改，重新验收直至符合标准。3.付款争议：查阅付款凭证，核实工程进度及质量，按约定支付。4.合同变更：签订变更协议，明确变更内容、范围和责任。5.争议解决：友好协商，必要时提交法院诉讼。6.保密义务违反：追究违约方责任，赔偿损失。7.其他问题：参照合同约定和相关法律法规解决。五、所有应用场景：1.电力公司建设新的输电线路。2.能源开发企业建设发电站配套输电线路。3.城市基础设施升级改造，包括配电线路建设。4.农村电网改造