建筑施工合同协议

建筑施工合同协议合同编号：__________1.名称：____________________2.地址：____________________3.联系人：____________________4.联系电话：__________________1.名称：____________________2.地址：____________________3.联系人：____________________4.联系电话：__________________鉴于：1.业主为建设工程项目的业主，拥有该项目的所有权和决定权；2.承包商具有建筑施工的资质和能力，愿意承担该项目的施工任务；3.双方同意按照公平、公正、公开的原则，签订本合同，明确双方的权利和义务。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程规模：____________________4.工程内容：____________________5.工程预算：____________________6.工程工期：自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。二、合同价格1.本合同的合同价为：人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。2.合同价款包括：工程设计费、建筑材料费、施工费、人工费、设备租赁费、管理费、利润等。3.合同价款支付方式：（1）合同签订后七个工作日内，业主支付合同总价款的%作为预付款；（2）工程进度达到%时，业主支付合同总价款的%；（3）工程竣工验收合格后，业主支付合同总价款的%；（4）剩余的%作为质量保证金，在质保期内无质量问题的情况下予以支付。三、承包商义务1.承包商应按照本合同约定的工程内容、工程规模和工程工期完成施工任务。2.承包商应保证施工质量，符合国家相关法律法规、行业标准和业主的要求。3.承包商应按照约定的时间节点向业主报告工程进度情况。4.承包商应承担施工过程中产生的安全责任，确保施工现场的安全。5.承包商应承担施工过程中的环境保护责任，确保施工对环境的影响降到最低。6.承包商应按照约定提供施工图纸、施工方案等技术文件。四、业主义务1.业主应按照本合同约定的时间节点支付合同价款。2.业主应提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施。3.业主应协助承包商办理施工所需的相关手续。4.业主应对承包商的施工过程进行监督，并提出合理化建议。5.业主应在工程竣工验收合格后按照约定支付合同价款。五、违约责任1.承包商未按照约定完成施工任务的，应按照逾期交付违约金的方式向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的%乘以逾期天数。2.业主未按照约定支付合同价款的，应按照逾期支付违约金的方式向承包商支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的%乘以逾期天数。3.双方因不可抗力导致不能履行本合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。六、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定1.本合同一式两份，双方各执一份；2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（业主）：____________________乙方（承包商）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案3.工程预算表4.施工进度计划5.安全防护措施方案6.环境保护措施方案7.工程验收标准8.违约金计算公式9.补充协议二、违约行为及认定：1.承包商未按照约定完成施工任务的，属于违约行为。2.业主未按照约定支付合同价款的，属于违约行为。3.双方因不可抗力导致不能履行本合同的，不属于违约行为。4.违约行为的认定应根据合同条款和相关法律法规进行。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方，拥有工程项目的所有权和决定权。2.乙方：指合同中的承包商方，承担工程的施工任务。3.合同价款：指双方约定的工程总造价，包括各项费用。4.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整工期，根据实际情况增减工程量。2.施工质量问题：解决办法：及时整改，必要时更换施工队伍，重新验收。3.合同价款支付纠纷：解决办法：按照合同约定履行支付义务，必要时可通过法律途径解决。4.施工过程中发生安全事故：解决办法：立即启动应急预案，及时报告业主，依法承担相应责任。5.环境保护问题：解决办法：加强施工现场环境保护，合规排放废弃