2024年一建法规模拟考试题库 含答案解析全套

2024年一建法规模拟考试题库含答案解析一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.关于项目经理部的表述中，正确的是()。A.项目经理部具备法人资格B.项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担C.项目经理部具备独立的法人资格，可以独立承担民事责任D.项目经理部没有按照合同约定完成施工任务，则应由项目经理部承担违约责任2.《民法典》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，相对人有理由相信行为人有代理权的，代理行为()。A.有效B.效力待定C.无效D.可撒销3.某建设单位对建设单位代表的授权范围以书面形式通知了施工单位。施工单位项目经理在建设单位代表权限范围外提出了一项要求，建设单位代表给予了签字认可。这一认可的法律后果应由()承担。A.建设单位与施工单位B.建设单位与项目经理C.建设单位代表与施工单位D.施工单位与项目经理4.引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是()。A.合同B.抚养C.不当得利D.无因管理5.下列属于特别法人的是()。A.事业单位法人B.社会团体法人C.社会服务机构法人D.机关法人6.关于人身保险合同的表述中，不正确的是()。A.人身保险合同是以人的寿命和身体为保险标的的保险合同B.投保人应向保险人如实申报被保险人的年龄、身体状况C.投保人于合同成立后，可以向保险人一次支付全部保险费D.保险人对人身保险的保险费，可以用诉讼方式要求投保人支付7.甲总承包单位将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的乙分包公司，且已征得建设单位同意。下列关于分包行为的说法中，正确的是()。A.甲总承包单位必须报上级主管部门批准备案B.建设单位必须与乙分包公司重新签订分包合同C.乙分包公司应按照分包合同的约定对甲总承包单位负责D.建设单位必须重新为乙分包工程办理施工许可证8.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为()。A.公开招标B.邀请招标C.议标D.定向招标9.对法的效力层级的表述中，不正确的是()。A.新法优于旧法B.特别法优于一般法C.民法至上D.上位法优于下位法10.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位可以在施工前委托()提出设计方案。A.施工单位B.监理单位C.原设计单位D.装修施工企业11.财产所有权的权能中，()是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。A.收益权B.处分权C.使用权D.占有权12.下列关于个人所得税税率的说法中，正确的是()。A.综合所得适用5%至35%的超额累进税率B.经营所得适用3%至45%的超额累进税率C.财产转让所得和偶然所得适用比例税率，税率为30%D.利息、股息、红利所得适用比例税率，税率为20%13.关于抵押权的说法，正确的是()。A.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围B.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变C.抵押人可以直接转让抵押财产D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让14.具有财产权和人身权的双重属性的是()。A.知识产权B.劳动权C.债权D.物权15.国务院专利行政主管部门收到发明专利申请后，经初步审查认为符合《专利法》要求的，自申请日起满()个月，即行公布。A.6B.12C.18D.2416.下列关于开标的说法，正确的是()。A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间之后3日内进行B.开标的主持者是招标代理机构C.开标时由行政监督部门检查投标文件的密封情况D.招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读17.施工单位与建设单位签订施工合同后，将其中的部分工程分包给分包单位，则施工现场的安全生产由()负总责。A.建设单位B.施工单位C.分包单位D.工程监理单位18.监理工程师发现施工现场料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隐患，则监理工程师应当()。A.要求施工单位整改B.要求施工单位停止施工C.向安全生产监督行政主管部门报告D.向建设工程质量监督机构报告19.甲、乙两个同一专业的施工单位分别具有该专业二级、三级企业资质，甲、乙两个单位的项目经理数量合计符合一级企业资质要求。甲、乙两单位组成联合体参加投标。则该联合体资质等级应为()。A.一级B.二级C.三级D.暂定级20.某建设工程施工过程中发生较大事故，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，该级事故应由()负责调查。A.国务院B.发生地省级人民政府C.发生地设区的市级人民政府D.发生地县级人民政府21.对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应当在监理人员监督下现场取样，并送()的质量检测单位进行检测。A.具有相应资质等级B.建设单位许可C.建设行业协会认可D.监理协会认可22.甲公司向乙公司购买500t钢筋。后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。交货期届至，乙将500t钢筋交付给甲，甲拒绝接收，理由是已告知要变更合同。则关于甲、乙合同关系的说法，正确的是()。A.乙承担损失B.甲可根据实际情况部分接收C.甲拒绝接收，应承担违约责任D.双方合同已变更，乙送货构成违约23.《建设工程质量管理条例》规定，建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的，责令改正，处()。A.50万元以上100万元以下的罚款B.100万元以上200万元以下的罚款C.50万元以上100万元以下的罚款并吊销资质证书D.100万元以上200万元以下的罚款并吊销资质证书24.某建设单位2019年9月1日领取了施工许可证，由于特殊原因不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据我国《建筑法》的规定，下列关于延期的说法中，正确的是()。A.领取施工许可证不能延期B.可以延期，但只能延期1次C.延期以两次为限，每次不超过2个月D.超过延期时限的，施工许可证自行废止25.甲施工企业与乙劳务派遣公司订立劳务派遣协议，由乙向甲派遣员工王某。关于该用工关系的说法，正确的是()。A.乙应当对王某进行工作岗位所必需的培训B.王某工作时因工受伤，甲应当申请工伤认定C.在派遣期间，王某被退回的，乙不再向其支付劳动报酬D.在派遣期间，甲被宣告破产，可以将王某退回乙26.某扩建工程建设单位因急于参加认证，于11月15日未经检验而使用该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为()。A.11月15日B.11月20日C.11月30日D.12月3日27.关于一级建造师执业范围的说法，正确的是()。A.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外B.注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册至另一企业C.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人28.某建造师因工作调动与原聘用单位解除了劳动关系，其注册证书应当()。A.注销注册或变更注册B.被吊销C.被撤销D.延续有效29.关于建筑业企业资质证书使用与延续的说法，正确的是()。A.企业资质情况可以通过扫描建筑业企业资质证书复印件的二维码查询B.企业跨地区参加招标投标活动，应当提供建筑业企业资质证书原件C.建筑业企业资质证书有效期为3年D.延续申请应当于建筑企业资质证书有效期届满1个月前提出30.下列国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，可以采取邀请招标的是()。A.省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目B.由于技术复杂导致公开招标程序复杂的项目C.受资金条件限制，只有少量潜在投标人可供选择的项目D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目31.甲与乙订立了一份水泥购销合同，约定甲向乙交付200t水泥，货款6万元，乙向甲支付定金1万元；如任何一方不履行合同应支付违约金1.5万元。甲因将水泥卖给丙而无法向乙交付，给乙造成损失2万元。乙提出的如下诉讼请求中，不能获得法院支持的是()。A.要求甲双倍返还定金2万元B.要求甲支付损害赔偿2万元C.要求甲双倍返还定金2万元，同时支付违约金1.5万元D.要求甲支付违约金1.5万元32.关于投标保证金的说法，正确的是()。A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.投标分两阶段进行，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出C.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人要退还投标保证金D.招标人终止招标的，应当及时退还已收取的投标保证金，招标文件未规定利息的，可以不返还利息33.建造师采用弄虚作假的手段取得《注册建造师继续教育证书》,一经发现，其将承担的法律责任是()。A.给予警告B.撤销注册证书C.取消继续教育记录D.处1万元以上3万元以下罚款34.保险合同可分为财产保险合同和()。A.非财产保险合同B.人身保险合同C.强制保险合同D.自愿保险合同35.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》的规定，属于施工单位承揽业务不良行为认定标准的是()。A.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的B.未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的C.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的D.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的36.关于劳动试用期的表述中，不正确的是()。A.同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期B.劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月C.劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月D.3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过3个月37.关于劳动合同与劳务派遣协议的表述中，不正确的是()。A.劳务派遣单位与被派遣劳动者应当订立劳动合同B.劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬C.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬D.劳务派遣单位派遣劳动者无须与接受以劳务派遣形式用工的单位订立劳务派遣协议38.关于评标结果异议的说法，正确的是()。A.对评标结果异议不是对评标结果投诉必然的前置条件B.只有投标人有权对项目的评标结果提出异议C.对评标结果有异议，应当在中标候选人公示期间提出D.招标人对评标结果的异议作出答复前，招标投标活动继续进行39.下列合同中，属于单务合同的是()。A.建设工程施工合同B.无偿保管合同C.融资租赁合同D.加工承揽合同40.根据《建筑市场信用管理暂行办法》,不良信用信息公开期限一般为(),并不得低于相关行政处罚期限。A.3个月至1年B.6个月至3年C.1年至3年D.3年至5年41.监理人应在计划开工日期()天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。A.3B.5C.7D.1042.关于无效施工合同工程款结算的说法，正确的是()。A.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建筑工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持B.施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工价款的，不予支持C.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持D.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持43.下列表述中，不符合建筑施工场界噪声排放标准规定的是()。A.建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间70dB(A),夜间55dB(A)B.夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于10dB(A)C.“昼间”是指6:00至22:00之间的时段D.建筑施工场界是指由有关主管部门批准的建筑施工场地边界或建筑施工过程中实际使用的施工场地边界44.禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由()责令拆除或者关闭。A.县级以上人民政府B.住房和城乡建设主管部门C.上一级人民政府生态环境主管部门D.所在地市级人民政府环境卫生主管部门45.经建设单位的同意，甲建筑工程公司与乙建筑施工公司签订了一份劳动分包合同，合同约定：乙公司负责为甲公司承包的某建设项目提供劳务工作，甲公司以每工人每日80元支付乙公司所提供的劳务，因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担等。根据我国《民法典》的规定，此分包合同()。A.合法有效B.因损害社会公共利益而无效C.因显失公平而可撤销D.因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担的条款无效46.下列关于施工单位项目负责人施工现场带班制度的说法，错误的是()。A.项目负责人是工程项目质量安全管理的第一责任人B.项目负责人在同一时期只能承担一个工程项目的管理工作C.项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的60%D.因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假，经批准后方可离开47.《文物保护法》规定，下列表述中，不符合在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的相关规定的是()。A.在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌B.文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全D.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经市级以上人民政府批准，在批准前应当征得省级文物行政部门同意48.甲建筑公司于2017年4月22日向供货商采购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为5200元/t,约定6月1日运至某工地。后供货商迟迟不予交货，8月下旬，国家调整价格为5000元/t,供货商急忙交货。双方为结算价格产生争议。下列说法正确的是()。A.应按合同约定的价格5200元/t结算B.应按国家确定的最新价格5000元/t结算C.应当按新旧价格的平均值结算D.双方协商确定，协商不成的应当解除合同49.下列表述中，不符合施工现场临时设施安全卫生要求的是()。A.施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证B.施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍C.将施工现场的办公、生活区与作业区合并设置D.职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准50.住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定，对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，()应当组织召开专家论证会对专项方案进行论证。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位51.《建筑法》规定，()应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。A.建设单位B.监理单位C.勘察单位D.设计单位52.甲、乙双方订立的商品房买卖合同中约定：“乙将自己开发建设的某公寓A座第10层住房出售给甲，2018年11月8日交付房屋。”2018年9月27日，甲发现该公寓A座仅盖到第2层。根据我国《民法典》规定，以下表述正确的是()。A.甲可以立即起诉乙，要求其承担违约责任B.甲只能要求乙支付迟延履行违约金而不能解除合同C.甲只能等到2018年11月8日方能要求乙承担违约责任D.甲只能在乙交房后接受交付，而不能要求乙承担违约责任53.因为承包某工程项目需要，甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订了一份建材购销合同，合同约定，乙公司将位于某地仓库内的水泥100t卖给甲公司，单价500元/t。同时双方又签订了一份仓储合同，由乙公司负责为甲公司保管这批水泥直至该项目结束。某晚，乙公司的仓库遭雷击起火，在救火过程中甲公司的水泥被淋湿50t,工作人员将剩余的水泥清理出来堆放在院子中就各自回去睡觉了。夜里，天降暴雨，剩余50t水泥全被冲毁。根据我国《民法典》的规定，下列说法中，正确的是()。A.乙公司因不可抗力违约不应承担违约责任B.乙公司应承担因救火被淋湿的50t水泥的赔偿责任C.乙公司应承担因暴雨被冲毁的50t水泥的赔偿责任D.乙公司应承担全部100t水泥的赔偿责任54.仓储合同中，保管人的义务是()。A.支付仓储费用的义务B.说明的义务C.出具仓单的义务D.按时提取仓储物55.某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定于5月20日作出，施工单位5月25日收到处罚决定书。如果施工单位申请行政复议，申请的最后期限为()。A.6月4日B.6月9日C.7月19日D.7月24日56.关于合同形式的说法，正确的是()。A.合同可以采用书面形式、口头形式或者其他形式B.电子邮件不能视为书面形式C.书面形式仅指合同书形式D.默示合同是指当事人默认的合同57.在承揽合同中，承揽人应承担违约责任的情形是()。A.承揽人发现定作人提供的图纸不合理，立即停止工作并通知定作人，因等待答复未能如期完成工作B.承揽人发现定作人提供的材料不合格，遂自行更换为自己确认合格的材料C.因不可抗力造成标的物损毁D.因定作人未按期支付报酬，承揽人拒绝交付工作成果58.某建筑公司所承建的某住宅项目质量不符合约定，建设单位要求其返工，该建筑公司以气候已经不适宜继续施工为由，拒绝了这个要求，建设单位请求减少支付工程款，对于这个请求，()。A.应予支持B.不予支持C.如果该建筑公司不具备相应资质，就予以支持D.如果气候的确已经不适宜继续施工，不予支持59.《建设工程安全生产管理条例》规定，()未提供建设工程安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，责令限期改正。A.施工单位B.建设单位C.勘察单位D.设计单位60.不符合工程质量检测单位的资质和检测规定的是()。A.检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构B.检测机构不得转包检测业务C.检测机构和检测人员推荐或者监制建筑材料、构(配)件和设备D.质量检测业务由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测61.《建筑法》规定，关于总分包单位质量责任的表述中，不正确的是()。A.建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责B.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担按份责任C.分包单位应当接受总承包单位的质量管理D.总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任62.关于和解的说法，正确的是()。A.和解达成的协议不具有法律效力B.和解协议必须采用书面形式C.和解达成的协议不具有强制执行力D.达成和解后当事人不得再行起诉63.甲、乙双方因工程款纠纷引发诉讼，案件经过两级法院审理终结。由于对二审判决结果不服，甲欲向上一级人民法院申请再审。甲提出的下列事实和理由，不能得到法院准许的有()。A.二审判决书未经甲方签收B.有新的证据足以推翻原判决C.二审判决适用法律有明显错误D.二审法官应当回避的没有回避64.《建设工程质量管理条例》规定，()应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。A.设计单位B.监理单位C.建设单位D.勘察单位65.根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》,证据交换应当在()的主持下进行。A.仲裁员B.审判人员C.人民法院院长D.书记员66.甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订了一份建材购销合同，同时在合同中约定：就本合同发生争议提请Z市仲裁委员会仲裁。之后双方发生争议，乙公司认为在签订合同过程中存在重大误解，合同应被撤销。乙公司向Z市人民法院起诉要求人民法院撤销该合同，而甲公司向Z市仲裁委员会申请仲裁要求乙公司承担违约责任。则下列说法中，正确的是()。A.Z市人民法院应当依法对此案进行审理B.Z市人民法院应当裁定不予受理C.Z市人民法院应和Z市仲裁委员会协商确定由谁受理此案D.Z市仲裁委员会不应当受理此案67.下列建设单位向施工单位作出的意思表示中，为法律、行政法规所禁止的是()。A.明示报名参加投标的各施工单位以低价竞标B.明示施工单位在施工中应优化工期C.暗示施工单位在非承重结构部位使用不合格的水泥D.暗示施工单位采用《建设工程施工合同(示范文本)》签订合同68.下列案件调解达成协议，人民法院应当制作调解书的是()。A.调解和好的离婚案件B.调解维持收养关系的案件C.能够即时履行的案件D.调解解决租赁合同纠纷的案件69.《行政许可法》规定，除可以当场作出行政许可决定的外，行政机关应当自受理行政许可申请之日起()日内作出行政许可决定。A.10B.20C.30D.6070.甲公司的资质等级为二级，而某工程项目需要一级资质的承包商承建，于是甲公司就借用了乙公司的资质证书，承揽了该工程，后来因工程质量不合格而给发包人造成了重大损失。则赔偿责任应当由()承担。A.甲公司B.乙公司C.发包人D.甲公司和乙公司连带二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)71.建设工程代理行为的终止，主要是指()的情况。A.代理人或者被代理人死亡B.代理期限届满或者代理事务完成C.被代理人取消委托或者代理人辞去委托D.作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止E.代理人丧失民事行为能力72.建筑工程一切险的保险人对()不负责赔偿。A.设计错误引起的损失和费用B.维修保养或正常检修的费用C.因外力引起的机械或电气装置的本身损失D.盘点时发现的短缺E.正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用73.建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，应当符合的规定有()。A.应当向登记机构申请变更登记B.当事人应当采取书面形式订立相应的合同C.当事人可以采取书面或口头形式订立相应的合同D.附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分开处分E.使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限74.根据《民法典》,受损失的人可以请求得利人返还取得的利益的有()。A.为履行道德义务进行的给付B.一方当事人按照合同约定先行给付，后该合同被确认无效C.债务到期之前的清偿D.无处分权人处分他人财产而取得利益E.明知无给付义务而进行的债务清偿75.关于招标投标投诉与处理的表述中，正确的有()。A.行政监督部门应当自收到投诉之日起10个工作日内决定是否受理B.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由最后收到投诉的行政监督部门负责处理C.对资格预审文件以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向招标人提出异议D.对招标文件、开标有异议的，应当依法先向招标人提出异议E.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉76.下列各项个人所得，应免纳个人所得税的有()。A.国债和国家发行的金融债券利息B.保险赔款C.军人的转业费、复员费D.残疾、孤老人员和烈属的所得E.按照国家统一规定发给的补贴、津贴77.根据《注册建造师执业管理办法(试行)》,施工单位资质不良行为认定标准包括()。A.未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的B.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的C.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的D.将承包的工程转包或违法分包的E.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的78.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，划分事故分级的要素有()。A.事故发生地点B.人员伤亡数量C.事故发生时间D.社会影响程度E.直接经济损失数额79.依据《招标投标法实施条例》,属于招标人与投标人串通投标的情形有()。A.招标人授意投标人撤换、修改投标文件B.招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便C.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标D.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动E.招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价80.根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》,下列情形中，属于发承包双方应当在合同中约定合同价款调整方法的有()。A.工程造价管理机构发布价格调整信息的B.施工企业根据施工现场实际情况更改施工组织设计造成费用增加的C.市场价格发生变化的D.国家有关政策变化影响合同价款的E.经批准变更设计的81.根据《建筑法》的规定，关于施工许可证的法定批准条件的说法，正确的有()。A.已经确定施工企业B.有满足施工需要的施工图纸及技术资料C.有满足施工需要的资金安排D.有保证工程质量和安全的具体措施E.按照国务院规定的权限和程序已批准开工报告82.按照《建设工程质量管理条例》的要求，施工单位必须按照工程(),对建筑材料、建筑构(配)件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字。A.监理单位的要求B.设计要求C.建设行政主管部门的要求D.施工技术标准E.施工合同约定83.根据《注册建造师执业管理办法(试行)》的规定，注册建造师不得有的行为包括()。A.不按设计图纸施工B.使用不合格设备、建筑构(配)件C.签署弄虚作假或在不合格文件上签章的D.超出执业范围和聘用企业业务范围从事执业活动E.变更注册单位后在另一家企业从事执业活动84.下列条款中，劳动合同应当具备的条款有()。A.试用期B.社会保险C.劳动合同期限D.工作内容和工作地点E.工作方法与要求85.《标准化法》规定，我国的标准分为()。A.行业标准B.地方标准C.国家标准D.国际标准E.团体标准86.根据《建筑工程施工许可管理办法》,不需要办理施工许可证的建筑工程有()。A.建筑面积260m²的房屋B.抢险救灾工程C.城市大型立交桥D.城市居住小区E.实行开工报告审批制度的建筑工程87.下列终止劳动合同的情形中，用人单位应向劳动者支付经济补偿的有()。A.用人单位未及时足额支付劳动报酬，解除劳动合同的B.劳动合同期满但劳动者不同意按原劳动合同条件续订劳动合同，终止固定期限劳动合同的C.因劳动者同时与他人建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，解除劳动合同的D.用人单位与劳动者协商一致，解除劳动合同的E.劳动者不能胜任工作，经培训或者调整工作岗位后仍不能胜任工作，解除劳动合同的88.关于行政许可的表述中，正确的有()。A.行政许可只能由行政机关作出B.行政许可只能依申请而发生C.行政许可可以由行政机关依职权主动作出D.行政许可往往赋予申请人一定权利而产生收益，不包括义务E.行政许可是指行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请，经依法审查，准予其从事特定活动的行为89.关于建设单位安全责任的说法，正确的是()。A.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议B.在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用C.申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料D.不得提出违法要求和随意压缩合同工期E.向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料90.根据《民法典》的规定，债权人转让权利应当通知债务人。其债权人转让权利的通知()。A.不得自行撤销B.有权自行撤销C.经受让人同意可以撤销D.经债务人同意可以撤销E.必须经各方协商一致才能撤销91.下列施工合同中，属于无效合同的有()。A.施工企业借用他人资质签订的B.承包人未取得建筑施工企业资质C.建设工程依法必须进行招标而未招标的D.施工企业将其承包的部分非主体工程分包的E.施工企业超越资质等级与建设单位签订的92.《建设工程质量管理条例》规定，建设单位有()行为，责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款。A.任意压缩合理工期的B.迫使承包方以低于成本的价格竞标的C.建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理的D.施工图设计文件经审查合格后施工的E.明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构(配)件和设备的93.根据《增值税暂行条例》,下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣的有()。A.个人消费的购进货物B.用于简易计税方法计税项目C.非正常损失的购进货物D.用于集体福利的购进货物E.从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额94.行政处罚易导致的行政纠纷，通常是行政处罚()。A.超越职权B.滥用职权C.违反约定程序D.事实认定错误E.适用法律错误95.招标人有下列情形之一的，可以对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分的是()。A.依法应当公开招标而采用邀请招标B.确定的提交资格预审申请文件、投标文件的时限不符合《招标投标法》和《招标投标法实施条例》的规定C.接受应当拒收的投标文件D.接受未通过资格预审的单位或者个人参加投标E.招标文件的发售、澄清、修改的时限不符合《招标投标法》和《招标投标法实施条例》的规定96.当事人提交给法院的以下材料中，不属于民事诉讼证据的有()。A.建筑工程法规B.建筑材料检验报告C.工程竣工验收现场录像D.双方往来的电子邮件E.代理意见97.关于施工现场大气污染防治的说法，正确的有()。A.小型工程的工程造价可以不列支防治扬尘污染的费用B.暂时不能开工的施工工地，施工企业应当对裸露地面进行覆盖C.施工合同应当明确施工企业扬尘污染防治责任D.工程渣土、建筑垃圾应当进行资源化处理E.施工工地应当公示扬尘污染防治相关信息98.根据《仲裁法》,当事人有证据证明仲裁裁决存在()情形的，可以向人民法院申请撤销该仲裁裁决。A.双方当事人均不满意仲裁结果B.没有仲裁协议C.仲裁员隐瞒了应该回避的事由D.没有对另一方当事人形成强制作用E.裁决事项超出仲裁委员会权限99.关于民事诉讼审判程序的说法中，正确的有()。A.小额诉讼程序是简易程序的一种，适用于审理事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的简单金钱给付民事案件B.小额诉讼的标的额为各省、自治区、直辖市上年度就业人员年平均工资60%以下的案件C.普通程序的审判组织可以视情形采用独任制或合议制D.被告在收到受理案件通知和应诉通知后，如果对管辖权有异议的，应当在提交答辩状期间提出E.民事诉讼活动通过信息网络平台在线进行的，与线下诉讼活动具有同等法律效力100.民事纠纷的特点包括()。A.民事纠纷具有可处分性B.民事纠纷具有一定的裁量性C.民事纠纷是靠国家强制力保障解决的D.民事纠纷的内容是对民事权利义务的争议E.民事纠纷主体之间的法律地位平等法规练习6参考答案一、单项选择题1.B;2.A;3.C;4.A;5.D;6.D;7.C;8.A;9.C;10.C;11.B;12.D;13.A:14.A;15.C;16.D;17.B:18.A;19.C;20.C;21.A;22.C;23.A;;24.D;25.D;26.A;27.C;28.D;29.A;30.D;31.C;32.A;33.C;34.B;35.A;36.D;37.D;38.C;39.B;40.B;41.C;42.A;43.B;44.A;45.D;46.C;47.D;48.B;49.C;50.C;51.A;52.A;53.C;54.C;55.D;56.A;57.B:58.A;59.B;60.C;61.B;62.C;63.A;64.A:65.B:66.B;67.C;68.D;69.B;70.D。【解析】1.B。本题考核的是项目经理部。项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构，故A选项错误。由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任，故C选项错误。项目经理部没有按照合同约定完成施工任务，则应由施工企业承担违约责任，故D选项错误。2.A。本题考核的是表见代理。《民法典》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，相对人有理由相信行为人有代理权的，代理行为有效。3.C。本题考核的是不当或违法行为应承担的法律责任。相对人知道行为人没有代理权、超越代理权或者代理权已终止还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由相对人和行为人负连带责任。4.A。本题考核的是债的发生根据。合同引起债的关系，是债发生的最主要、最普遍的依据。5.D。本题考核的是特别法人。机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人，为特别法人。6.D。本题考核的是人身保险合同。人身保险合同是以人的寿命和身体为保险标的的保险合同。投保人应向保险人如实申报被保险人的年龄、身体状况。投保人于合同成立后，可以向保险人一次支付全部保险费，也可以按照合同规定分期支付保险费。人身保险的受益人由被保险人或者投保人指定。保险人对人身保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付。7.C。本题考核的是分包责任。《建筑法》规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。8.A。本题考核的是公开招标的概念。公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。9.C。本题考核的是法的效力层级。法的效力层级表现在：(1)宪法至上；(2)上位法优于下位法；(3)特别法优于一般法；(4)新法优于旧法。10.C。本题考核的是建设单位相关的安全责任。《建筑法》规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。11.B。本题考核的是财产所有权内容的核心。处分权是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。12.D。本题考核的是个人所得税的税率。个人所得税适用以下税率：(1)综合所得，适用3%至45%的超额累进税率；(2)经营所得，适用5%至35%的超额累进税率；(3)利息、股息、红利所得，财产租赁所得，财产转让所得和偶然所得，适用比例税率，税率为20%。13.A。本题考核的是抵押权。抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金损害赔偿金和实现抵押权的费用。当事人也可以在抵押合同中约定抵押担保的范围，因此A选项正确。抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值，因此B选项错误。抵押期间，抵押人未经抵押权人同意，不得转让抵押财产，因此C选项错误。抵押权与其担保的债权同时存在。抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保，因此D选项错误。14.A。本题考核的是知识产权的法律特征。其他的民事权利都只有财产权或人身权的单一属性，只有知识产权具有财产权和人身权的双重属性。15.C。本题考核的是专利的审批制度。国务院专利行政主管部门收到发明专利申请后，经初步审查认为符合《专利法》要求的，自申请日起满18个月，即行公布。16.D。本题考核的是开标的相关知识。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，故A选项错误。开标由招标人主持，故B选项错误。开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证，故C选项错误。17.B。本题考核的是施工总承包和分包单位的安全生产责任。《建筑法》规定，施工现场安全由建筑施工企业负责。实行施工总承包的，由总承包单位负责。分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。18.A。本题考核的是工程监理单位的安全责任。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。19.C。本题考核的是联合体投标资质的确定。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。20.C。本题考核的是生产安全事故调查的管辖。重大事故、较大事故、一般事故分别由发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。21.A。本题考核的是施工检测的见证取样和送检制度。《建设工程质量管理条例》规定，施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。22.C。本题考核的是合同的变更。合同变更的内容必须明确约定。如果当事人对于合同变更的内容约定不明确，则将被推定为未变更。任何一方不得要求对方履行约定不明确的变更内容。23.A。本题考核的是无资质承揽工程应承担的法律责任。《建设工程质量管理条例》规定，建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款。24.D。本题考核的是施工许可证的管理。《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。25.D。本题考核的是劳务派遣。有下列情形之一的，用工单位可以将被派遣劳动者退回劳务派遣单位：(1)用工单位有《劳动合同法》第40条第3项、第41条规定情形的；(2)用工单位被依法宣告破产、吊销营业执照、责令关闭、撤销、决定提前解散或者经营期限届满不再继续经营的；(3)劳务派遣协议期满终止的。被派遣劳动者退回后在无工作期间，劳务派遣单位应当按照不低于所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬。26.A。本题考核的是竣工日期。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。27.C。本题考核的是一级建造师执业范围。注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外：(1)同一工程相邻分段发包或分期施工的；(2)合同约定的工程验收合格的；(3)因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单位同意的。注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人：(1)发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的；(2)发包方同意更换项目负责人的；(3)因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，除以上规定的情形外，不得变更注册至另一企业。28.D。本题考核的是一级建造师的注册。在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，并按照规定办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期。29.A。本题考核的是建筑业企业资质证书的使用与延续。为切实减轻企业负担，各有关部门和单位在对企业跨地区承揽业务监督管理、招标活动中，不得要求企业提供建筑业企业资质证书原件，企业资质情况可通过扫描建筑业企业资质证书复印件的二维码查询，故A选项正确、B选项错误。《建筑业企业资质管理规定》中规定，资质证书有效期为5年，故C选项错误。建筑业企业资质证书有效期届满，企业继续从事建筑施工活动的，应当于资质证书有效期届满3个月前，向原资质许可机关提出延续申请，故D选项错误。30.D。本题考核的是邀请招标的情形。有下列情形之一的，可以邀请招标：(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。31.C。本题考核的是违约金和定金的适用。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。32.A。本题考核的是投标保证金。实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。招标人终止招标，已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息。投标保证金有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。33.C。本题考核的是建造师继续教育违法行为应承担的法律责任。对于采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的，一经发现，立即取消其继续教育记录，并记入不良信用记录，对社会公布。34.B。本题考核的是保险合同的分类。保险合同分为财产保险合同、人身保险合同。35.A。本题考核的是施工单位承揽业务不良行为的认定标准。施工单位承揽业务不良行为的认定标准包括：(1)利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的；(2)相互串通投标或与招标人串通投标的，以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；(3)以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的；(4)不按照与投标人订立的合同履行义务，情节严重的；(5)将承包的工程转包或违法分包的。36.D。本题考核的是劳动合同的试用期。劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。37.D。本题考核的是劳动合同与劳务派遣协议。劳务派遣单位派遣劳动者应当与接受以劳务派遣形式用工的单位订立劳务派遣协议，因此D选项错误。38.C。本题考核的是评标结果异议。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。39.B。本题考核的是单务合同。单务合同是指合同当事人中仅有一方负担义务，而另一方只享有合同权利的合同。无偿委托合同、无偿保管合同均属于单务合同。40.B。本题考核的是不良信用信息的公开期限。建筑市场各方主体的信用信息公开期限为：(1)基本信息长期公开；(2)优良信用信息公开期限一般为3年；(3)不良信用信息公开期限一般为6个月至3年，并不得低于相关行政处罚期限。具体公开期限由不良信用信息的认定部门确定。41.C。本题考核的是开工日期。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。42.A。本题考核的是无效施工合同的工程款结算。《民法典》规定，建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理：(1)修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用的；(2)修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应当承担相应的责任。43.B。本题考核的是建筑施工场界噪声排放标准的规定。夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A),故B选项错误。44.A。本题考核的是建设项目水污染的防治。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。45.D。本题考核的是无效的免责条款。免责条款，是指当事人在合同中约定免除或者限制其未来责任的合同条款；免责条款无效，是指没有法律约束力的免责条款。《民法典》规定，合同中的下列免责条款无效：(1)造成对方人身伤害的；(2)因故意或者重大过失造成对方财产损失的。46.C。本题考核的是施工项目负责人施工现场带班制度。选项C正确的表述为：项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。47.D。本题考核的是在文物保护单位保护范围内从事建设活动的相关规定。《文物保护法》规定，文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。但是，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意；在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。48.B。本题考核的是买卖合同中价款的支付。执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。49.C。本题考核的是施工现场临时设施的安全卫生要求。《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合安全性要求。50.C。本题考核的是安全专项施工方案的编制。《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案；对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。51.A。本题考核的是建设单位相关的安全责任。《建筑法》规定，建设单位应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。52.A。本题考核的是违约责任。违约责任，是指合同当事人因违反合同义务所承担的责任。《民法典》规定，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。故甲可以立即起诉乙，要求其承担违约责任。53.C。本题考核的是违约责任的承担及违约责任的免除。在合同履行过程中，如果出现法定的免责条件或合同约定的免责事由，违约人将免于承担违约责任。我国的《民法典》仅承认不可抗力为法定的免责事由。本题中救火过程中被水淋湿50t水泥的损失无需乙公司承担赔偿责任，而被雨水淋湿的50t水泥的损失应由乙公司赔偿。54.C。本题考核的是仓储合同中保管人的义务。仓储合同中保管人的义务包括：(1)验收的义务；(2)出具仓单的义务；(3)允许检查或者提取样品的义务；(4)通知的义务；(5)催告或做出必要处置的义务；(6)损害赔偿的义务。55.D。本题考核的是行政复议的申请期限。公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请；但法律规定的申请期限超过60日的除外。56.A。本题考核的是合同形式。《民法典》规定，当事人订立合同，可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。可以根据当事人的行为或者特定情形推定合同的成立，也可以称之为默示合同。57.B。本题考核的是承揽人的义务。如果定作人提供材料的，应当按照约定提供材料。承揽人应当对定作人提供的材料及时检验，发现不符合约定时，应当及时通知定作人更换、补齐或者采取其他补救措施。承揽人不得擅自更换定作人提供的材料，不得更换不需要修理的零部件。58.A。本题考核的是承包方责任的处理。《最高人民法院关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》规定，因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求减少支付工程价款的，人民法院应予支持。59.B。本题考核的是建设单位违法行为应承担的法律责任。《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位未提供建设工程安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，责令限期改正；逾期未改正的，责令该建设工程停止施工。60.C。本题考核的是工程质量检测单位的检测规定。检测机构和检测人员不得推荐或者监制建筑材料、构(配)件和设备，因此C选项错误。61.B。本题考核的是总分包单位的质量责任。《建筑法》规定，建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。62.C。本题考核的是和解。和解在性质上属于当事人之间的约定，如果一方当事人不按照和解协议执行，另一方可要求对方就不执行该和解协议承担违约责任，故A选项的表述有误。和解达成协议，在形式上既可以是口头的，也可以是书面的，故B选项错误。和解达成的协议不具有强制执行效力，如果一方当事人不按照和解协议履行，另一方当事人不可以请求人民法院强制性履行，但可以向法院提起诉讼，也可以根据约定申请仲裁。故C选项正确，D选项错误。63.A。本题考核的是诉讼案件当事人申请再审的条件。诉讼案件当事人对已经发生法律效力的判决、裁定，认为有错误的，可以向上一级人民法院申请再审。当事人的申请符合下列情形之一的，人民法院应当再审：(1)有新的证据，足以推翻原判决、裁定的；(2)原判决、裁定认定的基本事实缺乏证据证明的；(3)原判决、裁定认定事实的主要证据是伪造的；(4)原判决、裁定认定事实的主要证据未经质证的；(5)对审理案件需要的主要证据，当事人因客观原因不能自行收集，书面申请人民法院调查收集，人民法院未调查收集的；(6)原判决、裁定适用法律确有错误的；(7)审判组织的组成不合法或者依法应当回避的审判人员没有回避的；(8)无诉讼行为能力人未经法定代理人代为诉讼或者应当参加诉讼的当事人，因不能归责于本人或者其诉讼代理人的事由，未参加诉讼的；(9)违反法律规定，剥夺当事人辩论权利的；(10)未经传票传唤，缺席判决的；(11)原判决、裁定遗漏或者超出诉讼请求的；(12)据以作出原判决、裁定的法律文书被撤销或者变更的；(13)审判人员审理该案件时有贪污受贿，徇私舞弊，枉法裁判行为的。64.A。本题考核的是设计单位相关的质量责任和义务。《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。65.B。本题考核的是证据交换。证据交换应当在审判人员的主持下进行。66.B。本题考核的是仲裁协议的效力。《仲裁法》规定，当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉，但仲裁协议无效的除外。67.C。本题考核的是建设单位的安全责任。《建设工程质量管理条例》规定，按照合同约定，由建设单位采购建筑材料、建筑构(配)件和设备的，建设单位应当保证建筑材料、建筑构(配)件和设备符合设计文件和合同要求。建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构(配)件和设备。68.D。本题考核的是调解协议。下列案件调解达成协议，人民法院可以不制作调解书：(1)调解和好的离婚案件；(2)调解维持收养关系的案件；(3)能够即时履行的案件；(4)其他不需要制作调解书的案件。69.B。本题考核的是行政许可的期限。行政许可申请人提交的申请材料齐全、符合法定形式，行政机关能够当场作出决定的，应当当场作出书面的行政许可决定。除可以当场作出行政许可决定的外，行政机关应当自受理行政许可申请之日起20日内作出行政许可决定。70.D。本题考核的是允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程应承担的法律责任。《建筑法》规定，建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。二、多项选择题71.B、C、D72.A、B、D、E73.A、B、E:74.B、D;75.C、D、E;76.A、B、C、E77.A、B、E;78.B、D、E;79.A、B、E;80.A、D、E;81.A、B、C、D82.B、D、E83.A、B、C、D:84.B、C、D;85.A、B、C、E86.A、B、E;87.A、D、E;88.A、B、E;89.B、C、D、E;90.A、C;91.A、B、C、E:92.A、B、C、E93.A、B、C、D:94.A、B、D、E;95.A、C、D;96.A、E;97.C、D、E;98.B、C、E;99.A、D、E100.A、D、E【解析】71.B、C、D。本题考核的是建设工程代理行为的终止。《民法典》规定，有下列情形之一的，委托代理终止：(1)代理期限届满或者代理事务完成；(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托；(3)代理人丧失民事行为能力；(4)代理人或者被代理人死亡；(5)作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止。建设工程代理行为的终止，主要是第(1)、(2)、(5)三种情况。72.A、B、D、E。本题考核的是建筑工程一切险的除外责任。建筑工程一切险的保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿：(1)设计错误引起的损失和费用；(2)自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气(气候或气温)变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用；(3)因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用；(4)非外力引起的机械或电气装置的本身损失，或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失；(5)维修保养或正常检修的费用；(6)档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失；(7)盘点时发现的短缺；(8)领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失；(9)除非另有约定，在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失；(10)除非另有约定，在本保险单保险期限终止以前，保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或接收的部分。73.A、B、E。本题考核的是建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，应当符合的规定。建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，应当符合以下规定：(1)当事人应当采取书面形式订立相应的合同。使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限。(2)应当向登记机构申请变更登记。(3)附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分。74.B、D。本题考核的是不当得利的返还。不当得利，是指没有法律根据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。《民法典》规定，得利人没有法律根据取得不当利益的，受损失的人可以请求得利人返还取得的利益，但是有下列情形之一的除外：(1)为履行道德义务进行的给付；(2)债务到期之前的清偿；(3)明知无给付义务而进行的债务清偿。75.C、D、E。本题考核的是招标投标投诉与处理。《招标投标法实施条例》规定，投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。行政监督部门应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉，并自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定；需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内。76.A、B、C、E。本题考核的是个人所得税的减免税优惠。下列各项个人所得，免征个人所得税：(1)省级人民政府、国务院部委和中国人民解放军军以上单位，以及外国组织、国际组织颁发的科学、教育、技术、文化、卫生、体育、环境保护等方面的奖金；(2)国债和国家发行的金融债券利息；(3)按照国家统一规定发给的补贴、津贴；(4)福利费、抚恤金、救济金；(5)保险赔款；(6)军人的转业费、复员费；(7)按照国家统一规定发给干部、职工的安家费、退职费、基本养老金或者退休费、离休费、离休生活补助费；(8)依照我国有关法律规定应予免税的各国驻华使馆、领事馆的外交代表、领事官员和其他人员的所得；(9)中国政府参加的国际公约、签订的协议中规定免税的所得；(10)国务院规定的其他免税所得。D选项属于经批准可以减征个人所得税的收入。77.A、B、E。本题考核的是资质不良行为认定标准。资质不良行为认定标准：(1)未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的；(2)以欺骗手段取得资质证书承揽工程的；(3)允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的；(4)未在规定期限内办理资质变更手续的；(5)涂改、伪造、出借、转让《建筑业企业资质证书》的；(6)按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训、考核，未取得证书上岗，情节严重的。78.B、D、E。本题考核的是事故分级。生产安全事故等级的划分包括了人身、经济和社会3个要素：人身要素就是人员伤亡的数量；经济要素就是直接经济损失的数额；社会要素则是社会影响。79.A、B、E。本题考核的是招标人与投标人串通投标的情形。《招标投标法实施条例》规定，有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：(1)招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；(2)招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；(3)招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；(4)招标人授意投标人撤换、修改投标文件；(5)招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；(6)招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。C、D选项属于投标人相互串通投标的情形。80.A、D、E。本题考核的是合同价款的调整。发承包双方应当在合同中约定，发生下列情形时合同价款的调整方法：(1)法律、法规、规章或者国家有关政策变化影响合同价款的；(2)工程造价管理机构发布价格调整信息的；(3)经批准变更设计的；(4)发包方更改经审定批准的施工组织设计造成费用增加的；(5)双方约定的其他因素。81.A、B、C、D。本题考核的是施工许可证的法定批准条件。《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：(1)已经办理该建筑工程用地批准手续；(2)依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证；(3)需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；(4)已经确定建筑施工企业；(5)有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料；(6)有保证工程质量和安全的具体措施。82.B、D、E。本题考核的是工程建设各方主体实施强制性标准的法律规定。施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构(配)件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的不得使用。83.A、B、C、D。本题考核的是注册建造师的禁止行为。《注册建造师执业管理办法(试行)》规定，注册建造师不得有下列行为：(1)不按设计图纸施工；(2)使用不合格建筑材料；(3)使用不合格设备、建筑构(配)件；(4)违反工程质量、安全、环保和用工方面的规定；(5)在执业过程中，索贿、行贿、受贿或者谋取合同约定费用外的其他不法利益；(6)签署弄虚作假或在不合格文件上签章的；(7)以他人名义或允许他人以自己的名义从事执业活动；(8)同时在两个或者两个以上企业受聘并执业；(9)超出执业范围和聘用企业业务范围从事执业活动；(10)未变更注册单位，而在另一家企业从事执业活动；(11)所负责工程未办理竣工验收或移交手续前，变更注册到另一企业；(12)伪造、涂改、倒卖、出租、出借或以其他形式非法转让资格