施工项目施工合同范本

施工项目施工合同范本合同编号：_______合同签订日期：_______甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：鉴于业主委托施工方进行施工项目，双方经充分协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：_______1.4工程规模：_______1.5工程预算：_______二、合同价格及支付方式2.1双方确认，施工方按本合同约定的工程内容和质量要求完成施工，业主应付给施工方合同总价款为_______元（大写：_______________________元整）。2.2支付方式：（1）施工过程中，业主按施工进度支付施工方工程进度款，进度款支付比例为已完工程造价的70%。（2）工程验收合格后，业主支付剩余的30%工程尾款。（3）支付方式为银行转账，账户信息如下：账户名称：_______开户银行：_______银行账号：_______三、施工期限3.1施工方应按照双方约定的开工日期开始施工，并在合同约定的施工期限内完成施工。3.2施工期限：自开工之日起，_______个月内完成。四、工程质量4.1施工方应按照国家标准、行业标准和设计文件要求进行施工，确保工程质量。4.2工程验收：工程完成后，施工方应通知业主进行验收。业主应在验收合格后支付剩余的30%工程尾款。4.3如果工程验收不合格，施工方应按照业主的要求进行整改，并承担由此产生的费用。五、违约责任5.1如果施工方未按照约定的施工期限完成施工，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×逾期天数×0.1%。5.2如果业主未按照约定支付工程进度款，施工方有权暂停施工，由此产生的费用由业主承担。六、争议解决6.1双方在履行本合同时发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________甲方代表（签名）：_____________乙方代表（签名）：_____________签订日期：________________1.工程设计文件2.施工图纸3.施工方案4.材料及设备清单5.工程预算明细表6.付款凭证7.验收报告第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：_______合同签订日期：_______甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：丙方（以下简称“第三方主体”）：鉴于业主委托施工方进行施工项目，并引入第三方主体作为保证和监督方，以确保工程质量和进度，双方经充分协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：_______1.4工程规模：_______1.5工程预算：_______二、第三方主体职责2.1第三方主体作为保证和监督方，负责对施工过程进行监督，确保施工方按照约定标准、质量和进度完成工程。2.2第三方主体应独立公正地对工程质量、进度和安全进行评估，并向甲方提供定期报告。2.3第三方主体在发现施工方有违约行为时，有权要求施工方立即整改，并有权向甲方报告情况。三、甲方权益保障3.1甲方有权根据合同约定和第三方主体的报告，对施工过程进行监督检查。3.2甲方有权根据第三方主体的评估报告，要求施工方整改或承担违约责任。3.3甲方在支付工程进度款时，有权要求第三方主体提供工程进度和质量的确认函。四、乙方义务及限制4.1施工方应按照约定标准、质量和进度完成工程，并接受甲方和第三方主体的监督。4.2施工方在施工过程中，应严格遵守国家法律法规和安全标准，确保工程安全。4.3施工方在发生变更时，应提前通知甲方和第三方主体，并征得甲方同意。五、合同价格及支付方式5.1双方确认，施工方按本合同约定的工程内容和质量要求完成施工，业主应付给施工方合同总价款为_______元（大写：_______________________元整）。5.2支付方式：（1）施工过程中，业主按施工进度支付施工方工程进度款，进度款支付比例为已完工程造价的70%。（2）工程验收合格后，业主支付剩余的30%工程尾款。（3）支付方式为银行转账，账户信息如下：账户名称：_______开户银行：_______银行账号：_______六、施工期限6.1施工方应按照双方约定的开工日期开始施工，并在合同约定的施工期限内完成施工。6.2施工期限：自开工之日起，_______个月内完成。七、工程质量7.1施工方应按照国家标准、行业标准和设计文件要求进行施工，确保工程质量。7.2工程验收：工程完成后，施工方应通知业主进行验收。业主应在验收合格后支付剩余的30%工程尾款。7.3如果工程验收不合格，施工方应按照业主的要求进行整改，并承担由此产生的费用。八、违约责任8.1如果施工方未按照约定的施工期限完成施工，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×逾期天数×0.1%。8.2如果业主未按照约定支付工程进度款，施工方有权暂停施工，由此产生的费用由业主承担。九、争议解决9.1双方在履行本合同时发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。十、第三方主体介入的意义和目的10.1第三方主体的介入，旨在确保工程质量和进度，保障甲方的权益。10.2第三方主体作为独立的评估方，可以提供公正、客观的评估意见，有助于甲乙双方更好地履行合同。10.3第三方主体的监督和保证作用，有助于降低甲方承担的风险。十一、其他约定11.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方主体保留一份副本。11.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________第三方主体（盖章）：_____________甲方代表（签名）：_____________乙方代表（签名）：第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同编号：_______合同签订日期：_______甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：丙方（以下简称“第三方主体”）：鉴于业主委托施工方进行施工项目，并引入第三方主体作为协调和监督方，以确保工程质量和进度，双方经充分协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：_______1.4工程规模：_______1.5工程预算：_______二、第三方主体职责2.1第三方主体作为协调和监督方，负责对施工过程进行协调，确保施工方按照约定标准、质量和进度完成工程。2.2第三方主体应独立公正地对工程质量、进度和安全进行评估，并向乙方提供定期报告。2.3第三方主体在发现施工方有违约行为时，有权要求施工方立即整改，并有权向乙方报告情况。三、乙方权益保障3.1乙方有权根据合同约定和第三方主体的报告，对施工过程进行监督检查。3.2乙方有权根据第三方主体的评估报告，要求施工方整改或承担违约责任。3.3乙方在支付工程进度款时，有权要求第三方主体提供工程进度和质量的确认函。四、甲方义务及限制4.1业主应按照约定标准、质量和进度完成工程，并接受乙方和第三方主体的监督。4.2业主在施工过程中，应严格遵守国家法律法规和安全标准，确保工程安全。4.3业主在发生变更时，应提前通知乙方和第三方主体，并征得乙方同意。五、合同价格及支付方式5.1双方确认，施工方按本合同约定的工程内容和质量要求完成施工，业主应付给施工方合同总价款为_______元（大写：_______________________元整）。5.2支付方式：（1）施工过程中，业主按施工进度支付施工方工程进度款，进度款支付比例为已完工程造价的70%。（2）工程验收合格后，业主支付剩余的30%工程尾款。（3）支付方式为银行转账，账户信息如下：账户名称：_______开户银行：_______银行账号：_______六、施工期限6.1施工方应按照双方约定的开工日期开始施工，并在合同约定的施工期限内完成施工。6.2施工期限：自开工之日起，_______个月内完成。七、工程质量7.1施工方应按照国家标准、行业标准和设计文件要求进行施工，确保工程质量。7.2工程验收：工程完成后，施工方应通知业主进行验收。业主应在验收合格后支付剩余的30%工程尾款。7.3如果工程验收不合格，施工方应按照业主的要求进行整改，并承担由此产生的费用。八、违约责任8.1如果施工方未按照约定的施工期限完成施工，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×逾期天数×0.1%。8.2如果业主未按照约定支付工程进度款，施工方有权暂停施工，由此产生的费用由业主承担。九、争议解决9.1双方在履行本合同时发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。十、第三方主体介入的意义和目的10.1第三方主体的介入，旨在确保工程质量和进度，保障乙方的权益。10.2第三方主体作为独立的评估方，可以提供公正、客观的评估意见，有助于甲乙双方更好地履行合同。10.3第三方主体的协调