壁画建筑协议

壁画建筑协议合同编号：__________鉴于甲方为壁画建筑项目的业主，乙方为壁画建筑项目的施工方，双方为了共同完成壁画建筑项目，经友好协商，达成如下协议：一、项目概述1.1项目名称：壁画建筑项目1.2项目地点：____________________1.3项目内容：____________________1.4项目规模：____________________1.5项目预算：____________________二、甲方的权利和义务2.1甲方应向乙方提供项目实施所需的场地、设施、资料等，确保乙方能够顺利施工。2.2甲方应按照约定的时间和金额向乙方支付项目进度款和尾款。2.3甲方应协助乙方处理项目实施过程中出现的相关手续和问题。2.4甲方不得干涉乙方的施工管理和工作自主权。2.5甲方应承担因自身原因导致项目延误、质量问题等的责任。三、乙方的权利和义务3.1乙方应按照合同约定的时间和质量要求完成项目施工。3.2乙方应确保项目施工过程中的人员安全和设施完好。3.3乙方应承担因自身原因导致项目延误、质量问题等的责任。3.4乙方应按照约定的时间和金额向甲方提交项目进度报告和结算申请。3.5乙方应协助甲方处理项目实施过程中出现的相关手续和问题。四、合同价格及支付方式4.1双方约定项目总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2甲方按照项目进度分阶段向乙方支付进度款，具体支付比例和时间如下：（1）项目开工后15日内支付项目预算的30%；（2）项目进度达到50%时支付项目预算的30%；（3）项目进度达到100%时支付项目预算的10%。4.3项目完成后，乙方提交完整的结算资料，甲方按照约定支付尾款。五、项目工期5.1双方约定项目施工周期为____个月，自项目开工之日起计算。5.2乙方如因自身原因导致工期延误，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。5.3甲方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的责任。六、违约责任6.1双方应严格按照本合同约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。6.2乙方如未能按照约定的时间和质量要求完成项目，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。6.3甲方如未能按照约定的时间和金额支付进度款和尾款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向项目所在地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至项目竣工验收合格之日止。8.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________日期：__________乙方（盖章）：__________日期：__________一、附件列表：1.项目概述及相关资料2.甲方资质证明文件3.乙方资质证明文件4.项目设计图纸和施工方案5.项目预算明细表6.付款凭证和收据7.项目进度报告8.项目竣工验收报告9.合同履行过程中产生的其他相关文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的时间和质量要求完成项目，视为违约。2.甲方未按照约定的时间和金额支付进度款和尾款，视为违约。3.甲方干涉乙方的施工管理和工作自主权，视为违约。4.乙方未能提供项目实施所需的场地、设施、资料等，视为违约。5.双方未按照本合同约定履行各自的权利和义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指壁画建筑项目的业主。2.乙方：指壁画建筑项目的施工方。3.项目实施地点：指合同约定的壁画建筑项目施工的具体地点。4.项目实施内容：指合同约定的壁画建筑项目的具体内容和要求。5.项目规模：指合同约定的壁画建筑项目的规模和范围。6.项目预算：指合同约定的壁画建筑项目的预算金额。7.进度款：指甲方按照项目进度向乙方支付的款项。8.尾款：指项目完成后，甲方向乙方支付的剩余款项。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.项目实施过程中出现纠纷，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向项目所在地人民法院提起诉讼。2.乙方因自身原因导致工期延误，应向甲方支付违约金；甲方因自身原因导致工期延误，应承担相应的责任。3.甲方未按照约定的时间和金额支付进度款和尾款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。4.乙方未按照约定的时间和质量要求完成项目，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。5.双方应严格按照本合同约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。五、所有应用场景：1.适用于壁画建筑项目的施工合同签订。2.适用于甲方为壁画建筑项目业主，乙方