加油站施工合同中的保密规定

加油站施工合同中的保密规定合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________二、施工期限2.1开工日期：__________2.2竣工日期：__________三、质量标准3.1工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和规范要求。3.2乙方应严格按照设计图纸和施工技术要求进行施工。3.3工程质量的评定及验收按照《建设工程质量管理条例》执行。四、保密规定4.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。4.2保密信息包括但不仅限于：合同内容、双方业务计划、客户信息、技术资料、财务数据等。4.3双方应对保密信息的保密性、完整性、合法性承担法律责任。4.4双方未经对方书面同意，不得向第三方披露保密信息。4.5保密期限自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。五、施工费用及支付方式5.1乙方施工费用为：__________元（大写：__________元整）。5.2甲方分期支付乙方施工费用，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方施工费用的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方施工费用的30%；（3）工程竣工并验收合格后，甲方支付乙方施工费用的40%。5.3甲方支付费用时，应出具正规发票。六、违约责任6.1甲乙双方应严格按照本合同约定履行各自权利义务。6.2任何一方违反合同规定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付合同总价款的10%作为违约金。6.3甲方逾期支付施工费用，每逾期一日，应支付乙方逾期付款金额的0.5%作为滞纳金。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工验收合格之日止。8.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.加油站施工设计图纸2.施工方案及技术要求3.工程预算明细表4.施工进度计划表5.工程验收标准及方法6.保密协议7.付款凭证及发票二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付施工费用，属于违约行为。2.乙方未按设计图纸和施工技术要求施工，属于违约行为。3.乙方未按约定保密信息，泄露甲方商业秘密等，属于违约行为。4.甲方未按约定时间完成工程进度，属于违约行为。5.甲方未按约定支付施工费用，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.商业秘密：指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的信息。2.技术秘密：指不为公众所知悉、具有实用性并经权利人采取相应保密措施的技术信息。3.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。4.滞纳金：指逾期支付费用的一方应向另一方支付的违约金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方逾期支付施工费用：乙方可以与甲方协商解决，要求甲方支付逾期付款的滞纳金。如协商不成，乙方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.乙方未按约定时间完成工程：甲方可以与乙方协商，要求乙方按约定时间完成工程。如协商不成，甲方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.乙方泄露甲方商业秘密：甲方可以要求乙方承担违约责任，支付违约金。如协商不成，甲方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。4.工程质量不符合约定：甲方可以要求乙方进行整改，达到合同约定的质量标准。如协商不成