2024建设工程固定总价合同

编号：__________2024建设工程固定总价合同甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024建设工程固定总价合同合同目录第一章：合同主体1.1发包人1.2承包人第二章：合同标的2.1工程概况2.2工程地点2.3工程内容2.4工程量第三章：合同价格3.1固定总价3.2价格调整3.3计价依据3.4支付方式第四章：合同履行4.1工期要求4.2质量标准4.3材料设备4.4施工组织4.5安全生产第五章：合同变更5.1变更条件5.2变更程序5.3变更价款第六章：合同解除6.1解除条件6.2解除程序6.3解除后果第七章：违约责任7.1违约行为7.2违约责任7.3违约赔偿第八章：争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁8.3诉讼第九章：合同的生效、变更和终止9.1合同生效9.2合同变更9.3合同终止第十章：合同的附件10.1工程图纸10.2技术说明书10.3合同补充协议第十一章：其他约定11.1税务11.2保险11.3环境保护11.4知识产权第十二章：合同的修订和补充12.1修订条件12.2补充内容12.3修订程序第十三章：合同的解除和终止13.1解除条件13.2终止条件13.3解除和终止的程序第十四章：附则14.1合同的解释14.2合同的送达14.3合同的生效日期合同编号2024ZXFSHTDYY第一章：合同主体1.1发包人1.1.1名称：__________1.1.2地址：__________1.1.3联系人：__________1.1.4联系方式：__________1.2承包人1.2.1名称：__________1.2.2地址：__________1.2.3联系人：__________1.2.4联系方式：__________第二章：合同标的2.1工程概况2.1.1工程名称：__________2.1.2工程性质：__________2.1.3工程规模：__________2.1.4工程投资估算：__________2.2工程地点2.2.1地理位置：__________2.2.2交通情况：__________2.2.3地形地貌：__________2.3工程内容2.3.1工程主要建设内容：__________2.3.2工程主要建设规模：__________2.3.3工程主要建设标准：__________2.4工程量2.4.1工程量清单：__________2.4.2工程量计算依据：__________2.4.3工程量变更条款：__________第三章：合同价格3.1固定总价3.1.1合同总价：__________3.1.2价格构成：__________3.1.3价格调整条款：__________3.2价格调整3.2.1调整条件：__________3.2.2调整方式：__________3.2.3调整程序：__________3.3计价依据3.3.1计价规范：__________3.3.2计价标准：__________3.3.3计价方法：__________3.4支付方式3.4.1支付条件：__________3.4.2支付期限：__________3.4.3支付方式：__________第四章：合同履行4.1工期要求4.1.1工程开工日期：__________4.1.2工程竣工日期：__________4.1.3工期延误条款：__________4.2质量标准4.2.1工程质量标准：__________4.2.2质量验收程序：__________4.2.3质量保修条款：__________4.3材料设备4.3.1材料设备供应：__________4.3.2材料设备验收：__________4.3.3材料设备保修：__________4.4施工组织4.4.1施工组织设计：__________4.4.2施工方案：__________4.4.3施工安全措施：__________4.5安全生产4.5.1安全生产责任：__________4.5.2安全生产措施：__________4.5.3安全生产检查：__________第五章：合同变更5.1变更条件5.1.1变更情形：__________5.1.2变更程序：__________5.1.3变更价款：__________5.2变更程序5.2.1变更申请：__________5.2.2变更审批：__________5.2.3变更实施：__________5.3变更价款5.3.1变更价款计算：__________5.3.2变更价款支付：__________5.3.3变更价款调整：__________第八章：争议解决8.1争议解决方式8.1.1协商解决：双方应通过友好协商的方式解决合同争议。8.1.2调解解决：如协商不成，可向工程所在地的建设行政主管部门申请调解。8.1.3仲裁：如调解不成，任何一方均可向合同约定的仲裁委员会申请仲裁。8.1.4诉讼：仲裁裁决不服的，可在接到仲裁裁决书之日起三个月内向人民法院起诉。第九章：合同的生效、变更和终止9.1合同生效9.1.1生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。9.1.2生效时间：本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同变更9.2.1变更条件：合同变更须经双方协商一致，并以书面形式作出。9.2.2变更程序：变更协议须经双方签字盖章，并注明变更日期。9.2.3变更内容：变更后的内容与原合同具有同等法律效力。9.3合同终止9.3.1终止条件：合同终止的条件按照合同约定或者法律规定执行。9.3.2终止程序：合同终止前，应完成合同结算和交接手续。9.3.3终止后果：合同终止后，双方的权利义务随之终止。第十章：合同的附件10.1工程图纸10.1.1图纸数量：__________10.1.2图纸交付时间：__________10.1.3图纸保管责任：__________10.2技术说明书10.2.1技术说明书内容：__________10.2.2技术说明书交付时间：__________10.2.3技术说明书保管责任：__________10.3合同补充协议10.3.1补充协议内容：__________10.3.2补充协议签订时间：__________10.3.3补充协议保管责任：__________第十一章：其他约定11.1税务11.1.1税务缴纳：双方应遵守国家税收法律法规，按期缴纳税款。11.1.2税务发票：承包人应向发包人提供合法的税务发票。11.2保险11.2.1保险购买：承包人应购买建筑工程一切险和第三方责任险。11.2.2保险生效：保险自工程开工之日起生效。11.2.3保险理赔：保险理赔程序按照保险公司的规定执行。11.3环境保护11.3.1环境保护措施：承包人应遵守国家环境保护法律法规，采取有效措施保护环境。11.3.2环境保护验收：工程竣工后，应进行环境保护验收。11.3.3环境保护责任：承包人对工程环境保护负全责。11.4知识产权11.4.1知识产权保护：双方应尊重知识产权，不得侵犯他人的知识产权。11.4.2知识产权归属：工程设计、发明创造的知识产权归双方协商确定。11.4.3知识产权使用：双方在使用知识产权时应遵守相关法律法规。第十二章：合同的修订和补充12.1修订条件12.1.1修订情形：合同内容需要调整时。12.1.2修订程序：双方协商一致，并以书面形式作出。12.1.3修订内容：修订后的内容与原合同具有同等法律效力。第十三章：合同的解除和终止13.1解除条件13.1.1解除情形：合同解除的条件按照合同约定或者法律规定执行。13.1.2解除程序：合同解除前，应完成合同结算和交接手续。13.1.3解除后果：合同解除后，双方的权利义务随之终止。13.2终止条件13.2.1终止情形：合同终止的条件按照合同约定或者法律规定执行。13.2.2终止程序：合同终止前，应完成合同结算和交接手续。13.2.3终止后果：合同终止后，双方的权利义务随之终止。第十四章：附则14.1合同的解释14.1.1解释权：本合同的解释权归双方共同多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊条款1.1甲方指定供应商甲方有权指定工程所需的材料和设备的供应商。乙方应使用甲方指定的供应商提供的材料和设备，除非甲方同意乙方使用其他供应商。1.2甲方监督权甲方有权对工程进度、质量、安全等方面进行监督。乙方应接受甲方的监督，并按照甲方的要求提供相关资料和报告。1.3甲方变更权甲方有权根据工程需要对工程内容、工程量、工程设计等进行变更。乙方应按照甲方的要求进行变更，并承担因变更引起的额外费用。附加条款二：乙方为主导时的特殊条款2.1乙方技术秘密保护乙方应保护甲方的技术秘密和商业秘密，不得泄露给第三方。乙方应采取适当的措施确保甲方的技术秘密和商业秘密得到保密。2.2乙方施工方法乙方应采用合理的施工方法和先进的施工技术，确保工程质量和进度。乙方不得使用低于甲方要求的标准和质量的施工方法。2.3乙方人员管理乙方应加强对施工人员的管理，确保施工人员遵守法律法规和甲方的要求。乙方应负责施工人员的培训、安全和福利。附加条款三：第三方中介为主导时的特殊条款3.1第三方中介的职责第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题。第三方中介应按照合同约定履行其职责，并有权要求甲方和乙方提供必要的协助和资料。3.2第三方中介的决策权第三方中介的决策应是最终的，甲方和乙方应接受并遵守第三方中介的决策。第三方中介的决策不得违反合同约定和法律规定。3.3第三方中介的费用第三方中介的费用由甲方和乙方按照合同约定的比例承担。如果第三方中介的费用超出合同约定的范围，双方应协商解决。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程图纸2.技术说明书3.合同补充协议4.工程量清单5.材料设备供应协议6.施工组织设计7.安全生产措施方案8.知识产权授权书9.税务缴纳证明10.保险单据11.环境保护审批文件12.第三方中介服务协议13.工程进度计划表14.质量检验报告二、违约行为及认定：1.甲方违约未按约定时间支付合同价款未提供施工场地或提供的场地不符合要求未履行合同约定的监督职责未按约定时间完成审批或变更程序2.乙方违约未按约定时间完成工程工程质量不符合约定的标准未按约定使用甲方指定的供应商材料和设备未按约定保护甲方的技术秘密和商业秘密3.第三方中介违约未中立公正地处理争议和问题未按约定时间提出决策决策结果违反合同约定或法律规定未履行合同约定的其他职责三、法律名词及解释：1.固定总价合同：一种合同形式，合同价格在签订时已确定，未经双方同意不得变更。2.违约行为：合同一方未履行合同约定的义务或履行义务不符合约定的行为。3.违约责任：违约方因违约行为而应承担的法定责任，包括继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等。4.工期延误：工程实际完成时间超过合同约定的竣工时间。5.质量保修：承包人对工程质量承担一定期限的保修责任，确保工程在保修期内正常使用。6.知识产权：包括专利权、著作权、商标权等，是法律赋予权利人对其智力成果排他性使用的权利。7.税务：国家依法对个人和企业所得征收的税费。8.保险：一种风险转移机制，通过支付保险费，将潜在的经济损失转嫁给保险公司。9.环境保护：指采取措施保护和改善环境，防止环境污染和生态破坏。10.第三方中介：在合同履行过程中，协助甲方和乙方处理争议和问题的中立第三方。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误原因：设计变更、材料供应延误、不可抗力等。解决办法：协商调整工程进度计划，根据实际情况增派施工人员或加班加点。2.工程质量问题原因：施工方法不当、材料不合格、施工人员技能不足等。解决办法：立即停工整改，更换不合格材料，重新检查施工质量。3.合同争议原因：对合同条款理解不一致、工程变更等。解决办法：及时沟通协商，必要时可寻求第三方中介的帮助。4.支付纠纷原因：甲方未按时支付款项、乙方未按约定提供发票等。解决办法：核实支付条件和金额