公路工程监理工程师合同管理模拟练习试卷2（共467题）

公路工程监理工程师合同管理模拟练习试卷2（共9套）（共467题）公路工程监理工程师合同管理模拟练习试卷第1套一、单项选择题(本题共20题，每题1.0分，共20分。)1、监理工程师在颁发缺陷责任终止证书后，承包人应向监理工程师提交()。A、清账书B、最后结账单C、收工报表D、竣工报表标准答案：B知识点解析：暂无解析2、某采购300t水泥的合同内列明第一批供货200t，第二批供货100t，并约定了逾期交货的违约金，第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定15天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方()。A、不必追究对方的违约责任B、按300t的数量计算违约金C、按100t的贷款计算违约金D、按逾期15天的时间计算违约金标准答案：C知识点解析：暂无解析3、下列对工程保险性质与作用的描述，不正确的是()。A、工程保险是强制性的B、进行各种保险可使业主和承包人转移和减轻风险C、保险后仍需预防灾害和事故，尽量避免和减少风险危害D、工程保险险种的选择是由承包人自行选定的标准答案：D知识点解析：暂无解析4、施工合同的担保合同属于()。A、从合同B、主合同C、分包合同D、有偿合同标准答案：A知识点解析：暂无解析5、因不可抗力致使监理合同不能履行或部分履行，责任和损失的担负原则是()。A、业主负全责B、监理负全责C、各负其责D、施工方负全责标准答案：A知识点解析：暂无解析6、监理工程师越权下达了对某项工作的指令后，承包人执行了，可能会出现()。A、承包人无权得到该项工作的付款B、承包人是否能得到该项工作的付款由业主决定C、业主给予承包人一定的补偿D、承包人有权得到该项工作的付款标准答案：D知识点解析：暂无解析7、承包人对总监理工程师代表发布的指令有异议时，()。A、可以拒绝执行B、请总监理工程师确认C、请业主批准D、请行政主管部门确定标准答案：B知识点解析：暂无解析8、抢险救灾紧急工程应采用()方式选择实施单位。A、公开招标B、邀请招标C、议标D、直接委托标准答案：D知识点解析：暂无解析9、承包人应()向监理工程师提交用于计日工的费用清单或报表。A、每月B、每日C、每周D、每旬标准答案：B知识点解析：暂无解析10、监理合同约定业主免费为监理机构提供测量设备，完成监理工作后，监理单位()。A、向业主支付使用费并归还业主B、可将设备免费带走C、可向业主支付使用期间的折旧费后带走D、不需向业主支付任何费用，设备归还业主标准答案：D知识点解析：暂无解析11、由于承包人的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于()。A、正常工作B、附属工作C、额外工作D、意外工作标准答案：B知识点解析：暂无解析12、依法必须进行招标的项目，自招标文件发出之日至投标人提交投标文件截止之日，最短不得少于()。A、10日B、15日C、20日D、25日标准答案：C知识点解析：暂无解析13、《工程变更令》由()下达。A、业主B、监理工程师C、现场监理D、上级主管部门标准答案：B知识点解析：暂无解析14、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以()为准。A、招标文件中的规定B、现场考察时招标单位的口头解释C、招标单位在会议上的口头解答D、发给每个投标人的书面质疑解答文件标准答案：D知识点解析：暂无解析15、公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为()。A、是否发布招标公告B、是否组织现场考察C、是否解答投标单位的质疑D、是否公开开标标准答案：A知识点解析：暂无解析16、某代理人超越了授权范围所产生的权利义务，事后获得了被代理人的同意，则此行为属于()。A、不具有法律效力B、被代理人的追认权C、被代理人不履行委托代理协议D、被代理人的拒绝权标准答案：B知识点解析：暂无解析17、招标文件中，投标须知是为了()。A、指导投标人正确报价B、避免投标人中标后拒签合同C、避免泄漏标底D、进行资格预审标准答案：A知识点解析：暂无解析18、《公路工程国内招标文件范本》中规定，缺陷责任期一般应为()个月。A、12B、24C、18D、30标准答案：B知识点解析：暂无解析19、法人的法定代表人超越权限订立的合同，()。A、该代表行为一律无效B、除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为无效C、该代表行为一律有效D、除相对人知道或者应当知道者超越权限以外，该代表行为有效标准答案：D知识点解析：暂无解析20、根据公路工程施工监理合同的规定，监理单位对第三方责任造成的任何经济损失()。A、承担全部赔偿责任B、按责任比例进行赔偿C、不承担责任D、承担连带责任标准答案：C知识点解析：暂无解析二、多项选择题(本题共20题，每题1.0分，共20分。)21、甲公司拟与乙公司组成联合体投标，则关于甲公司和乙公司的说法，不正确的是()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：暂无解析22、根据FIDIC合同条款第5.2款的规定：“构成合同的所有文件应互为解释，当这些文件出现多义性或不一致性时，()应做出解释和校正，并对此发出指令”。标准答案：A,C,D知识点解析：暂无解析23、《招标投标法》中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。不属于这里的“成本”的是()。标准答案：A,B,C知识点解析：暂无解析24、从理论上分析，招标过程中将不可预见的风险责任交由业主承担会带来到结果是()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：暂无解析25、在缔约过失责任构成要件的表述中，正确的是()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：暂无解析26、工程被接受或批准的标志不应是()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：暂无解析27、业主与承包商签订了一份协议书，业主同意承包商将该工程转包给另一家资质较低的承包单位。对此，以下说法不正确的是()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：暂无解析28、根据FIDIC条款，保留金的处理方式是()。标准答案：A,C,D知识点解析：暂无解析29、公路工程施工承包合同的有效期期限错误的是()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：暂无解析30、FIDIC土木工程施工合同条件不应由()制订的。标准答案：B,C,D,E知识点解析：暂无解析31、因重大误解所订立的合同不应属于()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：暂无解析32、FIDIC土木工程施工合同条件按计价方式不属()合同。标准答案：A,B,D,E知识点解析：暂无解析33、FIDIC施工合同条件不是()关系的合同。标准答案：A,C,D,E知识点解析：暂无解析34、下面关于不安抗辩权的说法，正确的是()。标准答案：A,C,D知识点解析：暂无解析35、下列说法不正确的是()。标准答案：A,B,D知识点解析：暂无解析36、业主没有按照合同的约定支付工程款，则()。标准答案：A,C知识点解析：暂无解析37、颁发移交证书之前，承担照管工程的责任人不应是()。标准答案：B,C,D,E知识点解析：暂无解析38、在招标投标过程中，对下列行为的法律特征的描述，不正确的是()。标准答案：A,D知识点解析：暂无解析39、属于合同文件的组成部分的是()。标准答案：A,B,D知识点解析：暂无解析40、某甲是某乙的债务人，则下列说法正确的是()。标准答案：C,D,E知识点解析：暂无解析三、判断题(本题共10题，每题1.0分，共10分。)41、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析42、计日工是处理工程变更(估价)的一种特殊形式。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析43、合同条件所采用的风险划分原则在于：凡不属于划分给业主的风险，都应当是一个有经验的承包人在投标时应当预见得到的，可是，如果是由于承包人在投标报价的现场调查和单价分析等工作中马虎潦草，使报价不完整、不正确，或者在投标时对招标文件的理解错误，或者因所拟订的施工方案的安全性、完备性、正确性存在缺陷，或者不能按合同保证施工质量与施工进度，或者由于承包人自己以及由于分包人、供应商、雇员的工作过错、失误、违约等，都应当成为必须由承包人自己承担的合同风险。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析44、合同价格是为全部工程而规定的总金额，因此就是承包人在实施工程中实际得到的总金额。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析45、工程量清单中开列的工程量是根据本工程的设计提供的预计工程量，不能作为承包人在履行合同义务中应予完成工程的实际和准确的工程量。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析46、设置缺陷通知期的目的是为了考验工程在动态运行条件下是否达到了合同中技术规范的要求。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析47、由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责给予补充完善使其达到质量合格，但可以得到额外的报酬。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析48、业主有权将部分工程项目的施工任务或涉及提供材料、设备、服务等工作内容发包给指定分包商实施。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析49、对指定分包商的任何违约行为给业主或第三者造成损害而导致索赔或诉讼，承包商不承担责任。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析50、合同条件所采用的风险划分原则是；对那些属于承包人在施工中即使是加强了管理也仍然无法避免也无法克服的风险，一律划归业主承担。这样大大增加了合同的公平性。而且，由于承包人不必考虑这部分风险成本，反过来有利于降低工程造价，增加了业主的经济效益。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析四、综合分析题(本题共2题，每题1.0分，共2分。)51、某公路工程，在施工公开招标中，有A、B、C、D、E、F、G、H等施工单位报名投标，经监理单位资格预审均符合要求，但建设单位以A施工单位是外地企业为由不同意其参加投标，而监理单位坚持认为A施工单位有资格参加投标。评标委员会由5人组成，其中当地建设行政管理部门的招投标管理办公室主任1人、建设单位代表1人、政府提供的专家库中抽取的技术经济专家3人。评标时发现，B施工单位投标报价明显低于其他投标单位报价且未能合理说明理由，D施工单位投标报价大写金额小于小写金额；F施工单位投标文件提供的检验标准和方法不符合招标文件的要求；H施工单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项；其他施工单位的投标文件均符合招标文件要求。建设单位最终确定G施工单位中标，并按照《建设工程施工合同(示范文本)》与该施工单位签订了施工合同。工程按期进入安装调试阶段后，由于雷电引发了一场火灾。火灾结束后48小时内，G施工单位向项目监理机构通报了火灾损失情况：工程本身损失150万元；总价值100万元的待安装设备彻底报废；G施工单位人员烧伤所需医疗费及补偿费预计15万元，租赁的施工设备损坏赔偿10万元；其他单位临时停放在现场的一辆价值25万元的汽车被烧毁。另外，大火扑灭后G施工单位停工5天，造成其他施工机械闲置损失2万元以及必要的管理保卫人员费用支出1万元，并预计工程所需清理、修复费用200万元。损失情况经项目监理机构审核属实。[问题]1．在施工招标资格预审中，监理单位认为A施工单位有资格参加投标是否正确?说明理由。2．指出施工招标评标委员会组成的不妥之处，说明理由，并写出正确做法。3．判别B、D、F、H四家施工单位的投标是否为有效标，说明理由。4．安装调试阶段发生的这场火灾是否属于不可抗力?指出建设单位和G施工单位应各自承担哪些损失或费用(不考虑保险因素)?标准答案：1.监理单位认为A施工单位有资格参加投标，是正确的。理由：《招标投标法》规定，招标人不得以不合理的条件限制和排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇，所以招标人以投标人是外地企业的理由排斥潜在投标人是不合理的。2．施工招标评标委员会组成的不妥之处：(1)建设行政管理部门的招投标管理办公室主任参加不妥。理由：评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济方面的专家组成。正确做法：投标管理办公室主任不能成为评标委员会成员。(2)政府提供的专家库中抽取的技术经济专家3人不妥。理由：评标委员会中的技术经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。正确做法：至少有4人是技术经济专家。3．B施工单位的投标不是有效标。理由：评标委员会发现投标人的报价明显低于其他报价时，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料，投标人不能合理说明的应作废标处理。D施工单位的投标是有效标。理由：投标报价大写与小写不符属细微偏差，细微偏差修正后仍属有效投标书。F施工单位的投标书不是有效标。理由：检验标准与方法不符招标文件的要求，属未作实质性响应的重大偏差，H施工单位的投标书是有效标。理由：某分部工程的报价有个别漏项属细微偏差，应为有效标书。4．安装调试阶段发生的火灾属于不可抗力。建设单位和施工单位承担的损失或费用如下：(1)工程本身损失150万元由建设单位承担；(2)100万元的待安装设备的彻底报废由建设单位承担；(3)G施工单位人员烧伤的医疗费及补偿费15万元由G施工单位承担，(4)租赁的设备损坏赔偿10万元由G施工单位承担；(5)其他单位临时停放在现场的价值25万元的汽车被烧毁由建设单位承担；(6)G施工单位停工5天应相应顺延工期；(7)施工机械闲置损失2万元由G施工单位承担；(8)必要的管理保卫人员费用支出1万元由建设单位承担；(9)工程所需清理、修复费用200万元由建设单位承担。知识点解析：暂无解析52、某高速公路项目利用世界银行贷款修建，施工合同采用PmIC合同条件，业主委托其监理单位进行施工阶段的监理。该工程在施工过程中，陆续发生了如下索赔事件(索赔工期与费用数据均符合实际)。1．施工期间，承包方发现施工图纸有误，需设计单位进行修改，由于图纸修改造成停工20天。承包方提出工期延期20天与费用补偿2万元的要求。2．施工期间因下雨，为保证路基工程填筑质量，总监理工程师下达了暂停施工指令，共停工10天，其中连续4天出现低于工程所在地雨季平均降雨量的降雨天气和连续6天出现五十年一遇的特大暴雨。承包方提出工程延期10天与费用补偿2万元的要求。3．施工过程中，现场周围居民称承包方施工噪音对他们有干扰，阻止承包方的混凝土浇筑工作。承包方提出工期延期5天与费用补偿1万元的要求。4．由于业主要求，在原设计中的一座互通式立交桥设计长度增加了5m，监理工程师向承包方下达了变更指令，承包方收到变更指令后及时向该桥的分包单位发出了变更通知，分包单位及时向承包方提出了索赔报告，报告内容包括：(1)由于增加立交桥长度，需增加费用20万元和分包合同工期延期30天的索赔；(2)此设计变更前因承包方使用而未按分包合同约定提供施工场地，导致工程材料到场二次倒运增加的费用1万元和分包合同工期延期10天的索赔。承包方以已向分包单位支付索赔款21万元的凭证为索赔证据，向监理工程师提出要求补偿该笔费用21万元和延长工期40天的要求。5．由于某路段路基基底是淤泥，根据设计文件要求，需进行换填，在招标文件中已提供了地质的技术资料。承包方原计划使用隧道出碴作为填料换填，但施工中发现隧道出碴级配不符合设计要求，需要进一步破碎以达到级配要求，承包方认为施工费用高出合同单价，如仍按原价支付不合理，需另行给予延期20天与费用补偿20万元的要求。[问题]针对承包方提出的上述索赔要求，监理工程师应如何签署意见?标准答案：1.这是非承包方原因造成的，故监理工程师应批准工期补偿和费用补偿。2．由于异常恶劣天气造成的6天停工是承包方不可预见的，应签证给予工期补偿6天，而不应给费用补偿。对于低于雨季正常雨量造成的4天停工，是承包方应该预见的，故不应该签证给予工期补偿和费用补偿。3．这是承包方自身原因造成的，故不应给予费用补偿和工期补偿。4．监理工程师应批准由于设计变更导致的费用补偿20万元和工期补偿30天的索赔，因其属于业主责任(或不属于承包方责任)；不应批准材料倒运增加的费用补偿1万元和工期补偿10天的索赔，因其属于承包方责任。5．这是承包方应合理预见的，故监理工程师不应签证给予费用补偿和工期补偿。知识点解析：暂无解析公路工程监理工程师合同管理模拟练习试卷第2套一、单项选择题(本题共20题，每题1.0分，共20分。)1、工程项目三大目标不包括()。A、质量B、进度C、投资D、计划标准答案：D知识点解析：暂无解析2、经济法律关系的主体之一是()。A、物B、行为C、智力成果D、法人标准答案：D知识点解析：暂无解析3、招标代理行为属于()。A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、表见代理标准答案：A知识点解析：暂无解析4、根据法律规定，延付或者拒付租金的诉讼时效是()。A、6个月B、1年C、2年D、3年标准答案：B知识点解析：暂无解析5、投标行为属于()。A、要约B、要约邀请C、有效承诺D、无效承诺标准答案：A知识点解析：暂无解析6、合同法规定构成要约撤回的条件是撤回通知()。A、应在对方作出承诺之前到达对方B、应在要约到达对方之前到达对方C、应在对方承诺到达要约人之前到达对方D、发出和到达时间不受限制标准答案：B知识点解析：暂无解析7、不属于承担违约责任的形式是()。A、继续履行B、采取补救措施C、赔偿损失D、追缴财产标准答案：D知识点解析：暂无解析8、在合同履行过程中，逾期提取标的物，遇到标的物的价格发生变化，则处理的原则是()。A、遇价格上涨，按原价执行，价格下降按新价执行B、遇价格上涨，按新价执行，价格下降按原价执行C、无论价格上涨还是下降都按原价执行D、无论价格上涨还是下降都按新价执行标准答案：B知识点解析：暂无解析9、债权人将合同的权利转让给第三人的()。A、无需经债务人同意，也不必通知债务人B、无需经债务人同意，但应办理公证手续C、无需经债务人同意，但应当通知债务人D、需经债务人同意标准答案：C知识点解析：暂无解析10、关于债权转让与债务承担，下列说法错误的是()。A、债权转让的主体是债权人和债务人B、债权人转让权利时，应当通知债务人C、债务人将合同的义务全部或部分转移给第三人的必须经债权人同意D、债务人转移义务的，新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩标准答案：A知识点解析：暂无解析11、在下列合同中，()合同是可变更的合同。A、一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的B、以合法活动掩盖非法目的的C、因重大误解而订立的D、损害社会公共利益的标准答案：C知识点解析：暂无解析12、当仲裁法庭由三名仲裁员组成时，其中()足首席仲裁员。A、当事人各自委托仲裁委员会主任指定的仲裁员B、当事人各自选定的仲裁员C、当事人共同选定的仲裁员D、仲裁委员会指定的仲裁员标准答案：C知识点解析：暂无解析13、应以()为最优投标书。A、投标价最低B、评审标价最低C、评审标价最高D、评标得分最低标准答案：B知识点解析：暂无解析14、监理单位与业主之间是()的关系。A、代理与被代理B、雇用与被雇用C、委托与被委托D、内部的授权与被授权标准答案：C知识点解析：暂无解析15、关于代理，()的说法是正确的。A、代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的，其民事责任由代理人承担的法律行为B、代理人在代理权限内，以代理人的名义实施的，其民事责任由代理人承担的法律行为C、代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的，其民事责任由被代理人承担的法律行为D、代理人在代理权限内，以代理人的名义实施的，其民事责任由被代理人承担的法律行为标准答案：C知识点解析：暂无解析16、承租人对出租人的房产具有()。A、占有权B、使用权C、收益权D、处分权标准答案：B知识点解析：暂无解析17、向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期为()。A、1年B、2年C、3年D、4年标准答案：B知识点解析：暂无解析18、对工程招投标来说，()。A、招标是要约，投标是承诺B、投标是要约，中标通知书是承诺C、招标是要约邀请，投标是承诺D、开标是要约，中标通知书是承诺标准答案：B知识点解析：暂无解析19、根据《中华人民共和国合同法》的规定，一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，但不损害国家利益的，则该合同()。A、无效B、有效C、可撤销或变更D、据具体情况确定标准答案：C知识点解析：暂无解析20、不能作为合法关系主体的是()。A、法人B、其他组织C、自然人D、无行为能力人标准答案：D知识点解析：暂无解析二、多项选择题(本题共20题，每题1.0分，共20分。)21、在我国确立法人制度的意义主要表现在()。标准答案：A,B,C知识点解析：暂无解析22、代理的特征表现为()。标准答案：B,C,D,E知识点解析：暂无解析23、代理的种类有()。标准答案：A,C,E知识点解析：暂无解析24、无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行民事、经济活动。其包括()。标准答案：A,C,D知识点解析：暂无解析25、《中华人民共和国民法通则》规定委托代理终止叙述为()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析26、申请建筑工程许可证的条件是()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：暂无解析27、目前国内外通常采用的招标方式主要有()。标准答案：A,C知识点解析：暂无解析28、建筑安全生产管理包括()。标准答案：A,B,D知识点解析：暂无解析29、《中华人民共和国保险法》共8章152条，主要内容包括()。标准答案：A,C,D,E知识点解析：暂无解析30、建筑工程制定费率应考虑的因素有()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析31、安装工程一切险的保险标的有()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：暂无解析32、建设工程合同管理的根本目的是()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：暂无解析33、在实行经济体制转型中，欲振兴和发展我国建筑业，加强现代建设工程事业的科学管理，实行()，势在必行。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析34、合同目标管理的过程是一个动态过程，全过程包括()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：暂无解析35、建筑市场中，利用签订建设工程合同进行欺诈的违法活动主要表现形式为()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析36、法律关系的特征是()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析37、法人产生的形式有()。标准答案：A,B,D知识点解析：暂无解析38、事件是指不以合同法律主体的主观意志为转移的一种客观事实，事件可分为()。标准答案：A,D知识点解析：暂无解析39、工程项目建设程序的性质有()。标准答案：A,C,D知识点解析：暂无解析40、建设工程从业经济活动应具备()条件。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析三、判断题(本题共10题，每题1.0分，共10分。)41、任何工程变更，均不应以任何方式使合同作废或无效，从而导致承包人责任的解除。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：工程变更只是合同内容的变化，不改变合同的法律关系，不能解除承包人的责任，也不能单方面使合同作废和无效。42、工程变更后的变更单价确定应由监理工程师和承包人协商确定。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：工程变更后的合同单价应按合同条款中的规定进行调整或由业主和承包人协商确定。43、工程量清单的每一个细目，不论有无列出数量，都须填入单价或总价。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：根据《公路工程国内招标文件范本》的规定，工程量清单中应全部填入单价或总价，便于招标方了解投标方的情况及评标。44、监理工程师可以用保留金支付属于业主的合同义务而发生的费用。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：保留金是用于保证承包人履行合同的一种担保措施，不能作为合同义务费用的支付。根据《公路工程国内招标文件范本》，在整个工程缺陷责任期满并发给缺陷责任终止证书后14d内，监理工程师签发保留金支付证书，将保留金退还给承包人。45、某工程承包合同金额为3000万元，则根据《公路工程国内招标文件范本》该工程一般情况下应预留100万元作为保留金。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：根据《公路工程国内招标文件范本》，保留金应按投标书附录中规定的百分率从每期应支付给承包人的工程结算款额中扣留，直至保留金的金额达到投标书附录中规定的限额为止。46、根据《公路工程国内招标文件范本》，业主应补偿因恶劣的气候条件而造成的承包人的停工和费用损失。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：如果工程中出现异常恶劣气候条件影响施工进度，而且受影响的工程是处在工程施工进度网络计划的关键线路上，承包人有权要求延长本合同工程或单项工程的工期，但不能得到费用的索赔。47、经过鉴证的有效合同和经过公证的有效合同，在经济纠纷诉讼中具有同等的法律效力。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：只要是有效合同，不管是不是经过公证或鉴证，其法律效力都是一样的。48、仲裁机构做出裁决后，当事人就同一纠纷向人民法院起诉的，人民法院应予受理。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：合同纠纷处理的方法有：协商、调解、仲裁、诉讼四种形式，但如调解不成，应选择或仲裁或诉讼的方式，仲裁是“一裁终局”制，一旦裁定就必须执行，不得再选择诉讼。49、合同变更的必要条件是当事人协商一致，任何一方都不得擅自变更合同。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：合同双方只要协商一致就可对合同进行变更，任何一方不得单方面变更合同。50、因工程师提出重新检验已隐蔽工程而发生费用和工期延误，无论重新检验是否合格，费用均应由承包人承担，但工期可以顺延。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：检验不合格，费用由承包人承担，工期也不得顺延。四、综合分析题(本题共1题，每题1.0分，共1分。)51、某公路工程项目，工程量清单中的土方开挖数量为750000m3，岩石分类为软石、次坚石、坚石三类，对应的单价也随之递增，合同工期15个月。【问题】(1)在施工中，承包人开挖的土方数量比工程量清单中的数量多了约100000m3，为此承包人提出由于工程量的变化影响了工程的正常进度，要求业主对此给予经济赔偿。承包人的要求是否合理?为什么?(2)如果在施工中监理工程师未及时提供施工图纸，承包人是否能得到经济赔偿及顺延合同工期?(3)如果工程量清单中的软石、次坚石、坚石与实际情况出入太大，承包人能否得到额外费用赔偿?为什么?(4)该工程在施工中部分工地遭受洪水不可抗力的灾害，监理工程师接到承包人提交的索赔申请后，应进行哪些工作?标准答案：承包商的要求不合理。因为工作量的增加在±15%的合同范围，故不能向业主索赔。(2)监理工程师有义务满足承包人正常施工的用图需要。应该赔偿承包人停工待图的全部经济损失并顺延合同工期。(3)不能得到额外费用赔偿。因为合同条件规定，承包人在投标时已对施工现场进行了勘察，承包人考察现场后已对每一单价做出了详尽分析，应该自己承担在报价时单价计算不准确的风险，其额外赔偿无效。(4)实地勘察，了解证实有关受灾情况；验证施工单位提出的索赔项目(数量)及证据；根据法律和合同，划清责任界限；认可合理索赔要求。对双方均有责任的项目，划清责任及确定各自的比例；拒绝无理索赔要求；拟定合理赔偿数额和延期天数；与承包人协调统一意见；签发索赔报告；把处理意见报业主核定批准。知识点解析：暂无解析公路工程监理工程师合同管理模拟练习试卷第3套一、单项选择题(本题共20题，每题1.0分，共20分。)1、建设工程勘察合同法律关系的客体是指()。A、物B、智力成果C、行为D、财标准答案：C知识点解析：暂无解析2、如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向()申请撤销裁决。A、人民法院B、政府的建设行政主管部门C、上级仲裁委员会D、质量监督机构标准答案：A知识点解析：暂无解析3、下列财产中，()可作为抵押物进行抵押。A、抵押人所有的房屋B、抵押人有权使用的集体土地所有权C、依法被查封的财产D、抵押人所有的支票标准答案：A知识点解析：暂无解析4、合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，()。A、未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿B、违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任C、未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿D、违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任标准答案：A知识点解析：暂无解析5、施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使()。A、同时履行抗辩权B、代位权C、撤销权D、不安抗辩权标准答案：D知识点解析：暂无解析6、按照国家有关规定，施工单项合同的估算价在()万元人民币以上，必须进行招标。A、10B、50C、100D、200标准答案：D知识点解析：暂无解析7、监理招标的宗旨是对监理单位()的选择。A、能力B、人员C、设备D、报价标准答案：A知识点解析：暂无解析8、一般情况下，()应当由招标人完成。A、确定中标人B、评标情况说明C、对各个合格投标书的评价D、推荐合格的中标候选人标准答案：A知识点解析：暂无解析9、委托监理合同中不属于监理人义务的内容是()。A、负责施工合同的协调管理B、负责外部关系的协调C、认真勤奋地工作D、不得泄露申明的秘密标准答案：B知识点解析：暂无解析10、当承包人提出索赔要求后，工程师无权就()作出决定。A、费用索赔B、要求承包人缩短合同工期C、合同内索赔D、工期延误索赔标准答案：B知识点解析：暂无解析11、公路工程施工合同示范文本中，工程师无权指示设计变更的情形是()。A、减少合同中约定的工程量B、改变有关工程的施工时间C、删除承包范围内的部分工作D、更改工程有关部分尺寸标准答案：C知识点解析：暂无解析12、施工合同示范文本规定，当合同文件发生矛盾时，应按顺序进行解释。下列排序中正确的是()。A、合同协议书、通用条款、专用条款B、中标通知书、专用条款、协议书C、中标通知书、专用条款、投标书D、中标通知书、专用条款、标准标准答案：D知识点解析：暂无解析13、FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期”是指()。A、完成合同内注明的全部工程的时间B、完成合同内外全部工程的时间C、招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准顺延的工期D、中标通知书内注明的完成全部工程的时间，加上经批准顺延的工期标准答案：D知识点解析：暂无解析14、FIDIC施工合同条件规定的合同有效期的结束时间是以()日为标志。A、工程接收证书签发B、颁发履约证书C、“结清单”生效D、提交竣工报表标准答案：C知识点解析：暂无解析15、因总监理工程师在项目监理中决策不当，给发包人造成损失时，发包人应当要求()赔偿。A、监理单位B、总监理工程师C、监理单位的法定代表人D、具体的监理人员标准答案：A知识点解析：暂无解析16、法人的变更是指()。A、法人法定存在期限届满B、法人企业改变经营方式C、法人企业转让企业D、企业法人资格被撤销标准答案：B知识点解析：暂无解析17、要约人要撤销要约，撤销要约通知应在()到达对方。A、要约到达对方之前B、对方发出承诺之前C、对方承诺到达要约人之前D、对方承诺生效之后标准答案：B知识点解析：暂无解析18、对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可采用()合同。A、单价B、总价C、成本加酬金D、计划价格标准答案：B知识点解析：暂无解析19、双方签署的监理合同内写明的合同金额，是指()的酬金。A、正常监理工作B、附加监理工作C、额外监理工作D、包括正常、附加和额外监理工作标准答案：A知识点解析：暂无解析20、FIDIC合同条件规定当颁发部分工程移交证书时，()。A、不应返还保留金B、应退还一半保留金C、应退还该部分工程占合同工程相应比例保留金的一半D、应全部退还保留金标准答案：C知识点解析：暂无解析二、多项选择题(本题共20题，每题1.0分，共20分。)21、下列有关合同终止的叙述错误的是()。标准答案：C,D,E知识点解析：暂无解析22、按照《中华人民共和国合同法》的规定，出现()情况之一的，合同的权利义务终止。标准答案：A,B,C,E知识点解析：暂无解析23、下面属于合同解除的选项有()。标准答案：A,C,E知识点解析：暂无解析24、承担违约责任的方式有()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析25、解决合同争议的方法中，其结果具有强制执行的法律效力的是()。标准答案：B,D知识点解析：暂无解析26、最终结算的合同价可能与中标函中注明的接受的合同款额不一定相等，其影响因素主要有()。标准答案：A,B,D知识点解析：暂无解析27、虽然指定分包人与一般分包人处于相同的合同地位，但二者并不完全一致，主要差异体现在()。标准答案：B,C,D,E知识点解析：暂无解析28、争端裁决委员会最基本的义务是保证公正处理合同争议，合同规定()。标准答案：A,C,D,E知识点解析：暂无解析29、合同条件规定的业主风险包括()。标准答案：B,C,D,E知识点解析：暂无解析30、承包人收到开工通知后的28d内，按工程师要求的格式和详细程度提交施工进度计划，说明为完成施工任务而打算采用的()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：暂无解析31、施工阶段的合同管理包括()几个方面。标准答案：A,B,C,E知识点解析：暂无解析32、承包人有权按照他认为最合理的方法进行施工组织，监理工程师不应干预。监理工程师对承包人提交的施工计划的审查主要涉及()方面。标准答案：A,D,E知识点解析：暂无解析33、由于工程变更属于合同履行过程中的正常管理工作，监理工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就对()方面发布变更指令。标准答案：B,D,E知识点解析：暂无解析34、监理工程师在业主授权范围内根据施工现场的实际情况，在确属需要时有权发布变更指示。指示的内容应包括()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析35、有关保留金的返还说法错误的是()。标准答案：B,E知识点解析：暂无解析36、工程进度款的支付管理包括()方面内容。标准答案：A,B,D,E知识点解析：暂无解析37、当整个工程或某区段未能通过按重新检验条款规定所进行的重复竣工检验时，工程师应有权选择以下()任何一种处理方法。标准答案：A,B,E知识点解析：暂无解析38、关于竣工验收阶段的合同管理，下面说法正确的有()。标准答案：A,C知识点解析：暂无解析39、承包人可以采用()的方式与分包人签订分包合同。标准答案：B,E知识点解析：暂无解析40、分包合同的履行管理包括的内容有()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：暂无解析三、判断题(本题共10题，每题1.0分，共10分。)41、在建设工程中，施工合同的履约保证的有效期限自提交履约保证之日起，到项目竣工并验收合格之日止。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析42、投标人的投标是要约。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析43、某设备采购合同中约定，甲方向乙方订购5台设备。合同履行时，甲、乙双方约定，将其中2台设备交付给丙，但乙一直未向丙方交付该设备，则乙向甲承担违约责任。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析44、公路工程施工招标承包，一般采用单价合同的形式。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析45、招标单位发出中标通知书后，拒绝与中标单位签订合同的，应当双倍返还投标保证金。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析46、评标委员会成员或者参加评标的有关工作人员向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况的行为的属于侵犯商业秘密行为。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析47、投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标构成犯罪的，不得依法追究刑事责任。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析48、公开招标与邀请招标在招标程序上的主要不同是是否进行资格预审。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析49、合同履行的诚实信用原则，是指无论当事人是否在合同中有所约定，根据合同性质应履行通知、协助和保密义务。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析50、交通部《公路工程施工招标管理办法》规定，中标者向招标单位提交的履约保函的金额为合同总价的5%～10%。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析四、综合分析题(本题共2题，每题1.0分，共2分。)51、某工程项目，业主委托监理单位全权进行施工阶段监理，分别与监理单位和施工总承包单位签订了合同。在施工工程中，总承包单位没有做屋面防水的专门技术，按照合同约定，提出将屋面防水工程分包。为了保证工程质量，赶在雨季前做完屋面防水，业主代表选择了一家专业防水施工队，将屋面防水工程分包了出去(合同未签)，并向施工总承包单位和监理单位发出了通知，要求施工总承包单位配合屋面防水分包单位施工。【问题】(1)业主代表的做法是否正确?为什么?(2)施工总承包单位提出异议，监理单位应按什么程序协调有关方的关系?(3)分包单位施工完毕后，向监理单位报送了工程款支付申请和工程结算书，你认为监理方应如何处理?标准答案：(1)业主代表的做法不正确，理由：①业主代表不应直接分包，工程分包是承包人的权利，业主这样做属于违约。②业主代表没有通过监理工程师直接向施工单位发通知不对，业主这样做也属于违约。③业主代表自行选择分包人不正确。(2)监理单位应按以下程序协调各方关系：①由总监理工程师签发监理通知，要求业主终止违约做法。②在承包人自愿的条件下，由承包人向监理工程师提出分包申请，并将分包人的资质材料报送监理工程师，由监理工程师审核和确认，并报送业主批准。③由承包人与被批准的分包人签订分包协议，报监理工程师核备。(3)监理方处理方法如下：①退回分包人的支付申请，并告知分包人，分包工程的所有合同事宜均需通过承包人办理。②通知承包人对分包的工程质量进行验收并向监理工程师报验。知识点解析：暂无解析52、对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包商。签订合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了20万元定金。业主与承包商双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。【问题】(1)招标时对承包商的资质审查的内容有哪些?(2)定金与预付款有何区别?(3)监理工程师对两次索赔申请应如何处理?标准答案：(1)对承包商资质审查的内容有：法人资格和组织机构、财务报表、人员报表、施工机械设备情况、分包计划、近5年完成同类工程项目调查、在建工程项目调查、近2年涉及的诉讼案件调查、其他资格证明。(2)定金与预付款的区别：①目的不同。定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行；而预付款是为了解决承包商在工程准备和材料准备中的资金问题。②性质不同。定金是担保形式，是法律行为；而预付款是一种惯例，是约定俗成的习惯，不是法律行为。③处理不同。定金视合同履行情况有不同的法律后果：合同正常履行，定金返还；合同不履行，双方都无过错，定金返还；支付定金的一方不履行合同，无权获得返还定金；收受定金的一方不履行合同，双倍返还定金。预付款在工程进度款中按比例以扣还的方式归还。(3)监理工程师判定承包商索赔成立的条件：①与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；②造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人承担的责任，包括行为责任或风险责任；③承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知书的索赔报告。(4)两次索赔处理：对第一次索赔应判定索赔成立。因为：第一，遇到文物时的停工应视为业主应承担的风险，不属于承包商的责任，工期索赔理由成立；第二，承包商及时提供了证据资料；第三，承包商及时提出了索赔申请。监理工程师根据监理记录核实延误的天数。监理工程师签发工期变更指令。对第二次索赔判定索赔不成立。因为施工机械故障造成工期延误是承包商自己的责任，索赔无理由。监理工程师应在收到索赔申请后28天内作出答复，表示索赔不成立。知识点解析：暂无解析公路工程监理工程师合同管理模拟练习试卷第4套一、单项选择题(本题共20题，每题1.0分，共20分。)1、某项目设计合同的价格为500万元，设计单位已接受委托方支付的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还()万元。A、100B、150C、200D、250标准答案：C知识点解析：暂无解析2、工程项目承包单位投标时，按规定应提交下列证明文件()。A、只交验企业法人营业执照B、只交验企业等级证书C、优良工程证书D、企业法人营业执照和企业等级证书标准答案：D知识点解析：暂无解析3、施工中的费用索赔出现的原因是()。A、非自身的原因，且实际造成了损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿B、只限定当事人违约而提出的赔偿C、只限定事件引起的补偿D、不包括因第三者过错造成的损失的补偿或赔偿标准答案：A知识点解析：暂无解析4、经济合同担保常采用定金、保证、抵押、质押和留置权五种形式。下列说法正确的有()。A、预付款是定金的形式之一B、抵押人可以是合同当事人一方，也可以是第三人C、保证人可以是合同当事人一方，也可以是第三人D、留置物的所有人必须是债务人标准答案：B知识点解析：暂无解析5、按照法律规定，()不能成为建筑施工合同的担保人。A、建设主管部门B、建筑公司C、银行D、贸易公司标准答案：A知识点解析：暂无解析6、工程建设监理招标的宗旨是对监理单位()的选择。A、报价B、能力C、资历、信誉D、规模和经济实力标准答案：B知识点解析：暂无解析7、《合同法》规定，建设工程合同中没有规定的，适用()的有关规定。A、买卖合同B、技术合同C、承揽合同D、委托合同标准答案：C知识点解析：暂无解析8、世行贷款公路项目主要采用()。A、成本加酬金合同B、总价合同C、单价合同D、设计施工总承包合同标准答案：C知识点解析：暂无解析9、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况，投标人由此得出的推论是()。A、由业主负责B、由承包商负责C、由设计单位负责D、由业主与承包商各负责一半标准答案：B知识点解析：暂无解析10、根据《招标投标法》的规定，投标人少于()的，招标人应当依照《招标投标法》重新招标。A、2个B、5个C、10个D、3个标准答案：D知识点解析：暂无解析11、监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可()。A、发出中止合同通知，令监理合同即行停止B、发出未履行业务通知后在第21天单方面终止合同C、发出未履行业务通知后21天内未得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止D、首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复后，在第一个通知发出35天后发出终止合同通知，监理合同即行终止标准答案：D知识点解析：暂无解析12、FIDIC土木工程施工合同条件按计价方式属()合同。A、固定总价B、调值总价C、单价D、成本补偿标准答案：C知识点解析：暂无解析13、FIDIC合同条件下，当业主与承包商发生合同争议时，首先()。A、由工程师对争议事项作出决定B、双方友好协商C、申请仲裁D、提起诉讼标准答案：A知识点解析：暂无解析14、经济合同的核心是()，它是当事人双方权利和义务的焦点。A、价款B、标的C、违约责任D、履行期限标准答案：B知识点解析：暂无解析15、在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务，对方()。A、经催告后，可解除合同B、经催告后在合理期限内未承诺履行的，可解除合同C、可解除合同D、在履行期限届满之前可解除合同标准答案：D知识点解析：暂无解析16、监理工程师有权处理的索赔是承包商()。A、依据合同条款提出的索赔B、依据其他法律文书提出的索赔C、提出的道义索赔D、无合法理由延误竣工对业主的违约索赔标准答案：A知识点解析：暂无解析17、工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是()。A、工期顺延，施工成本的增加由承包人承担B、工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担C、顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担D、工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担标准答案：B知识点解析：暂无解析18、无效经济合同的确认权属于()。A、法院或仲裁机关B、法院C、工商局D、建设管理部门标准答案：A知识点解析：暂无解析19、招标文件中的工程量清单是()。A、准确的工程量B、竣工结算的依据C、投标单位计算标价的依据D、总价承包时的工程量标准答案：C知识点解析：暂无解析20、FIDIC条款中对合同拥有解释权的是()。A、承包商B、业主C、第三方D、监理标准答案：D知识点解析：暂无解析二、多项选择题(本题共20题，每题1.0分，共20分。)21、可以是第三人作出担保的方式有()。标准答案：A,B,C知识点解析：暂无解析22、《合同法》规定的无效合同条件包括()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：暂无解析23、《合同法》规定合同应具备的条款中，()属于合同法律关系三个构成要素中“内容”的范畴。标准答案：C,D,E知识点解析：暂无解析24、招标人具备自行招标的能力表现为()。标准答案：B,C,E知识点解析：暂无解析25、公开招标过程中，招标阶段的主要工作内容包括()。标准答案：C,D,E知识点解析：暂无解析26、下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法错误的有()。标准答案：C,D,E知识点解析：暂无解析27、对委托人和监理人有约束力的监理合同，包括的文件有()。标准答案：A,D,E知识点解析：暂无解析28、FIDIC施工合同条件规定的指定分包商，其特点为()。标准答案：B,D,E知识点解析：暂无解析29、FIDIC施工合同条件规定，对承包商索赔同时给予工期、费用补偿的情况包括()。标准答案：A,B,E知识点解析：暂无解析30、法人应当具备的条件包括()等。标准答案：A,C,D,E知识点解析：暂无解析31、承揽合同主要包括()等类型合同。标准答案：A,B,C,E知识点解析：暂无解析32、要使索赔得到公正合理的解决，工程师在工作中必须遵守()等基本原则。标准答案：B,D知识点解析：暂无解析33、公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括()。标准答案：A,B,E知识点解析：暂无解析34、FIDIC施工合同条件规定的“不可预见物质条件”范围包括()。标准答案：A,B,D知识点解析：暂无解析35、合同履行地点没有约定或约定不明确的，下列确定方法的表述，正确的是()。标准答案：B,D知识点解析：暂无解析36、政府行政主管部门对招标投标活动进行的监督包括()等方面。标准答案：A,B,D,E知识点解析：暂无解析37、施工合同示范文本规定，属于承包人可以解除合同的情况有()。标准答案：B,D,E知识点解析：暂无解析38、当承包人提出索赔后，应相应的提供索赔的证据以证明索赔成立，这些证据包括()。标准答案：A,B,E知识点解析：暂无解析39、当承包人索赔后，工程师可以对索赔提出质疑的情况包括()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：暂无解析40、工程建设施工合同履行过程中，发包人应完成的工作内容包括()。标准答案：A,C,E知识点解析：暂无解析三、判断题(本题共10题，每题1.0分，共10分。)41、工程量清单的每一个细目，不论有无列出数量，都须填入单价或总价。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析42、监理工程师可以用保留金支付属于业主的合同义务而发生的费用。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析43、合同担保常采用定金、保证、抵押、质押和留置权五种形式，预付款是定金的形式之一。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析44、合同法对合同纠纷解决的规定是按照调解—仲裁—诉讼的步骤依次进行。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析45、工程标底是工程项目的招标预期价格。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析46、投标报价属于合同法律行为。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析47、甲与乙订有合同，按合同约定，甲向乙付定金5万，合同中规定的违约金数额6万，由于乙违约，给甲方造成了8万元的损失，则乙向甲方应偿付违约金8万元。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析48、《公路工程施工监理合同范本》中的监理人的权利中对选择工程总设计单位和施工总承包单位有建议权。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析49、《公路工程国内招标文件范本》共分三卷，第二卷是技术规范。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析50、按《公路工程国内招标文件范本》规定，如有分包计划。分包工作量不能超过30%。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析四、综合分析题(本题共2题，每题1.0分，共2分。)51、××公路工程项目业主与承包人签订了工程承包合同，合同约定工期600d，每提前一天奖励0.5万元，每推迟一天罚款0.7万元。当施工到120d时，监理工程师对某种工程材料检验，发现材料质量不合格，由此造成承包人整个工程停工30d。此后工程进行到200d时，业主提出变更设计，又造成承包人部分工程停工20d。最终工期597d。全部工程停工一天损失3万元，部分工程停工一天损失1.2万元。请根据上述背景情况分析说明：(1)承包人在何种合同规定下，能争取到补偿?(2)能够争取到多少补偿?标准答案：(1)根据合同范本，能争取到工期和费用的补偿。(2)可争取到工期延长20d，费用补偿为：工程变更造成部分停工可得费用补偿1.2×20=24万元；提前完成工程可得奖励23×0.5=11.5万元。知识点解析：暂无解析52、某工程公司(承包人)承包了某段公路工程，工程总造价5000万元，雇主在办理了建筑工程一切险和第三方责任险，其投保金额分别为5000万元和50万元，施工期间该地区发生了严重的洪水灾害造成部分路基被冲毁，损失300万元，工地临时工棚被毁，损失10万元，施工机械设备损失45万元，材料损失20万元，停工窝工损失40万元，承包人员伤亡损失15万元，另外由于施工破坏了原排水系统致使公路沿线农田被淹，估计损失80万元，请根据范本分析并回答：(1)上述风险损失，业主、承包人该如何分担?(2)保险公司应赔偿多少?(3)业主、承包人实际各承担经济损失多少?标准答案：(1)根据有关风险及保险规定分析如下：路基冲毁损失300万元、临时设施损失10万元、材料费损失20万元由业主承担。施工机械损失45万元、停工窝工损失40万元、沿线农田受淹80万元、承包人员伤亡15万元由承包人承担。(2)由于办理了建筑工程一切险，因此业主承担的上述三项损失全部应由保险公司赔偿，计330万元，由于办理了第三者责任险，因此承包人负责的公路沿线农田损失也应由保险公司赔偿，但由于只投保了350万元，因此，最多只可获得50万元的第三者责任赔偿金。(3)由于上述情况，建设单位无须另外出钱以支付风险损失(由保险公司赔偿)，而承包人除保险公司能赔偿50万元外，其余损失计130万元由自己承担。知识点解析：暂无解析公路工程监理工程师合同管理模拟练习试卷第5套一、单项选择题(本题共20题，每题1.0分，共20分。)1、下列情况下标书有效的是()。A、投标书封面无投标单位法人或其代理人签字或盖章B、投标书未密封C、投标书逾期送达D、投标单位未参加开标会议，事先未通知招标方标准答案：A知识点解析：暂无解析2、工程建设监理招标的宗旨是对监理单位()的选择。A、报价B、能力C、资历信誉D、规模和经济实力标准答案：B知识点解析：暂无解析3、作为订立合同的代理人()。A、必须是企业或单位内部有关人员B、必须是企业或单位外聘人员C、必须是其他组织或其驻外机构D、以上三者都可以为代理人标准答案：D知识点解析：暂无解析4、下列可以构成一个有效承诺的是()。A、承诺是由非受要约人做出B、承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效C、承诺的内容对要约的数量提出适当变更的D、向不特定的多数人同时做出承诺标准答案：B知识点解析：暂无解析5、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况，投标人由此得出的推论是()。A、由业主负责B、由承包商负责C、由设计单位负责D、由业主与承包商各负一半标准答案：B知识点解析：暂无解析6、具有合同撤销权的当事人自知道撤销事由之日起()内没有行使撤销权的，撤销权消失。A、3个月B、6个月C、1年D、2年标准答案：C知识点解析：暂无解析7、承包人在隐蔽工程覆盖之前应该()。A、请业主检查B、请监理工程师检查C、自我检查D、请质监站监督人员检查标准答案：B知识点解析：暂无解析8、某项目设计合同的价格为()，设计单位已接受委托方支付的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还200万元。A、200万元B、300万元C、400万元D、500万元标准答案：D知识点解析：暂无解析9、《合同法》规定，建设工程合同中没有规定的，适用()的有关规定。A、买卖合同B、技术合同C、承揽合同D、委托合同标准答案：D知识点解析：暂无解析10、根据FIDIC条件，索赔通知是由()。A、工程师发给承包人B、承包人发给工程师C、工程师发给业主D、业主发给承包人标准答案：B知识点解析：暂无解析11、委托代理必须满足以下()条件后，才可以代表被代理人进行生产经营活动。①必须以被代理人的名义设立权利和义务；②必须是法人单位的职工；③必须在授权的范围内设立权利和义务；④必须事先取得委托证明；⑤必须具有法人资格A、①②③B、①②④C、③④D、①③④标准答案：D知识点解析：暂无解析12、关于无权代理，不正确的叙述是()。①被代理人认为无权代理行为虽非自己委托，但其结果却符合自己的意愿和利益时，则有权追认；②当被代理人认为无权代理违背了自己的意愿和利益时，有权拒绝；③拒绝必须以口头或书面形式，凡不做或没有做出否认表示的，法律视为已经被迫认；④被代理人知道代理人的代理行为违法却没有表示反对的，被代理人可以不负责任；⑤凡因委托授权不明而给他人造成损失的，由代理人负责任，被代理人可以不承担责任A、③④⑤B、①②③C、④⑤D、①⑤标准答案：C知识点解析：暂无解析13、关于联合体投标的说法不正确的是()。①联合体必须由两个法人组成；②联合体中只要有一方具备承担招标项目的相应能力就可以组成联合体投标；③组成的联合体以一个投标人的身份共同投标；④联合体中标的，联合体各方应当分别与招标人签订合同A、①②③B、①②④C、②③④D、③④标准答案：B知识点解析：暂无解析14、下面的行为违反《招标投标法》规定的是()。①投标者互相约定抬高投标价；②投标人在招标文件中公开标底；③投标人的投标报价低于标底；④招标人将其他投标人的情况告知某投标人；⑤投标人在投标截止日前撤回投标文件的A、①②④B、②③④C、②④D、③④标准答案：A知识点解析：暂无解析15、某甲在承诺中对某乙发来的要约作了一些非实质性的变更，则()。①该承诺有效；②如果某乙及时表示反对，则该承诺无效；③如果要约中表明不得对要约的内容做出任何变更，则该承诺无效；④如果没有②、③中的假设，则合同的内容以要约为准；⑤如果没有②、③中的假设，则合同的内容以承诺为准A、①④⑤B、②③④C、②③⑤D、①③⑤标准答案：C知识点解析：暂无解析16、甲公司主张乙公司违约，乙公司则主张合同未成立，其理由是自己向甲公司发出的要约已经撤销。在甲公司可以提出的以下理由中，可以被法院认定为乙公司撤销要约不能成立的根据是()。①乙公司在要约中确定了承诺期限；②尽管乙公司在要约中未定承诺期限，但甲公司接到要约后即为履行合同作了准备工作；③乙公司在要约中明确表示等待甲公司的答复；④甲公司发出承诺后才收到乙公司撤销要约的通知；⑤乙公司在甲公司收到要约后才发出撤销要约的通知A、①②③B、①②④C、①③④D、②③④标准答案：C知识点解析：暂无解析17、属于建筑工程一切险除外责任的情况通常包括()。①职工缺乏经验造成严重损失，②因原子核裂变而造成的损失；③由于合同罚款及其他非实质性损失；④因设计错误(结构缺陷)而造成的损失；⑤一般性盗窃和抢劫A、①④⑤B、②③④C、①⑤D、②④⑤标准答案：B知识点解析：暂无解析18、承包商的索赔要求成立必须同时具备()。①与合同相比较已经造成了实际的额外费用增加或工期损失；②造成了费用增加或工期损失的原因不是承包商的过失；③按合同规定不应由承包商承担的风险；④承包商在事件发生后的规定时间提出了书面索赔意向通知；⑤承包商提供的证据足以支持自己的主张A、①②③④B、②③④⑤C、①④⑤D、④⑤标准答案：A知识点解析：暂无解析19、索赔证据的基本要求是()。①索赔证据必须具备真实性；②索赔证据必须具备全面性；③索赔证据必须具备特定条件；④索赔证据必须具备逻辑性；⑤索赔证据必须具备直观性A、①②③B、②④⑤C、④⑤D、③④标准答案：A知识点解析：暂无解析20、承包人与业主联合参与保险的项目有()。①人身伤亡险，②货物运输险；③第三方责任险；④工程一切险；⑤设备保险A、①②B、③④C、④⑤D、①⑤标准答案：B知识点解析：暂无解析二、多项选择题(本题共20题，每题1.0分，共20分。)21、根据交通部《公路工程国内招标文件范本》的规定，保留金的处理方式是()。标准答案：A,B,D知识点解析：暂无解析22、无效经济合同的财产后果，处理方式不包括()。标准答案：A,D知识点解析：暂无解析23、工程建设施工合同履行过程中，下列()不属于发包人应完成的工作内容。标准答案：B,D知识点解析：暂无解析24、FIDIC施工合同条件规定的“不可预见物质条件”范围不包括()。标准答案：C,E知识点解析：暂无解析25、施工合同示范文本规定，属于承包人可以解除合同的情况不包括()。标准答案：A,C知识点解析：暂无解析26、公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容不包括()。标准答案：C,D知识点解析：暂无解析27、要使索赔得到公正合理的解决，工程师在工作中必须遵守的基本原则不包括()。标准答案：A,C,E知识点解析：暂无解析28、合同履行地点没有约定或约定不明确的，下列关于确定方法的表述，错误的是()。标准答案：A,C,E知识点解析：暂无解析29、当承包人提出索赔后，应相应地提供索赔的证据以证明索赔成立，这些证据不包括()。标准答案：C,D知识点解析：暂无解析30、招标人具备自行招标能力的表现不包括()。标准答案：A,D知识点解析：暂无解析31、对委托人和监理人有约束力的监理合同，下列不属于监理合同应包括的文件是()。标准答案：B,C知识点解析：暂无解析32、《合同法》规定合同应具备的条款中，()不属于合同法律关系三个构成要素中“内容”的范畴。标准答案：A,B知识点解析：暂无解析33、公开招标过程中，招标阶段的主要工作内容不包括()。标准答案：A,B知识点解析：暂无解析34、下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法正确的是()。标准答案：A,B知识点解析：暂无解析35、FIDIC施工合同条件规定，对承包商索赔同时给予工期、费用补偿的情况不包括()。标准答案：C,D知识点解析：暂无解析36、可以是第三人作出担保的方式不包括()。标准答案：D,E知识点解析：暂无解析37、FIDIC施工合同条件规定的指定分包商，其特点不包括()。标准答案：A,C知识点解析：暂无解析38、仲裁协议的内容不包括()。标准答案：B,D知识点解析：暂无解析39、属于下列()情况，即为无效经济合同，是国家法律不承认其效力的合同。标准答案：B,D知识点解析：暂无解析40、施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素不包括()。标准答案：A,B知识点解析：暂无解析三、判断题(本题共10题，每题1.0分，共10分。)41、合同分为有效合同、无效合同和可撤销合同，无效合同同样具有法律效力。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析42、FIDIC合同条件规定，由于工程变更，当项目实施的实际工程量超过或小于工程量表中所注明工程量的35%时，才考虑费率和价格的变动。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析43、建设工程物资采购合同属于买卖合同，具有买卖合同的一般特点。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析44、合同公证与鉴证的效力不同。经过鉴证的合同，其法律效力高于经过公证的合同。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析45、标有单价的工程量清单是办理后期支付和结算的依据。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析46、如果发生紧急情况，监理工程师认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理工程师有权在未征得业主批准的情况下发布处理紧急情况所必须的指令，承包人应予执行。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析47、采用评标价法评标时应以投标价最低为最优投标书。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析48、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析49、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析50、FIDIC合同条款是针对总价合同编制的标准化文件。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析四、综合分析题(本题共2题，每题1.0分，共2分。)51、某公路工程项目，经过招标投标确定了一家施工单位承担该公路工程项目的总承包任务，双方签订了总承包合同，该承包商由于某些原因，将该工程的一部分工程经监理工程师批准后，分包给另外一家承包商来施工，总承包商和分包商签订了工程分包合同。总承包商为了加强施工物资采购，采用了公开招标方式选择供应商；经过招标投标过程，确定了一家供应商，双方签订了施工物资采购合同。[问题]1．如果该工程项目的总承包合同采用工程量清单计价办法，请简述工程量清单下工程量的计量办法。2．公路工程项目分包合同的类型有哪几种，本案例中采用的是哪一种?3．公路工程项目分包合同的主要内容有哪些?4．加强施工物资采购合同管理的意义何在?5．公路工程项目施工物资采购合同的主要条款有哪些?标准答案：1.工程量清单下工程量的计量办法是：(1)按照合同应计量的所有工程细目，应以公制的物理计量单位或习惯的自然计量单位进行计量。(2)确定按合同完成的工程数量所采用的量测和计算方法，如在有关部分未做具体规定时，应符合我国公路工程的习惯做法。(3)一切工程的计量，应由承包人提供符合精度要求的计量设备和条件，并由承包人计算后报监理工程师审核确认。(4)凡超过了图纸所示或监理工程师指示或同意的任何长度、面积或体积，都不予计量。(5)全部必须的模板、脚手架、装备、机具和联结螺栓、垫圈等其他材料，应包括在其他支付细目中，不再单独计量。(6)如果规范规定的任何分项工程或其细目未在工程量清单中出现，则应被认为是其他相关工程的附属义务，不再单独计量。2．公路工程项目