建设工程施工合同页232024年

建设工程施工合同[页23]2024年通用合同编号：__________甲方（发包方）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方（承包方）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为建设工程的需要，委托乙方进行施工，经双方协商，特订立本合同，以便共同遵守。一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________二、合同价格2.1本工程合同价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价格包括：__________2.3合同价格不包括：__________2.4合同价格的调整：__________三、合同工期3.1开工日期：__________3.2竣工日期：__________3.3工期延误：__________四、质量标准4.1工程质量标准应符合国家__________标准。4.2工程质量的验收：__________五、付款方式及进度5.1付款方式：__________5.2付款进度：__________六、材料和设备6.1材料和设备的供应：__________6.2材料和设备的质量：__________七、施工条件7.1施工场地：__________7.2施工用水、用电：__________7.3施工道路：__________八、安全生产8.1乙方应严格按照国家安全生产法律法规进行施工，确保施工安全。8.2乙方应承担由于自身原因造成的安全生产事故的责任。九、违约责任9.1乙方未按合同约定完成工程，应承担相应的违约责任。9.2甲方未按合同约定支付工程款，应承担相应的违约责任。十、争议解决10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。十一、其他11.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。11.2本合同未尽事宜，可另行协商补充。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________[页23]2024年通用一、附件列表：

1.工程设计图纸

2.施工方案和施工组织设计

3.工程预算明细表

4.材料和设备供应合同

5.安全生产管理制度

6.工程质量验收标准

7.付款凭证和工程进度报告

8.变更协议

9.补充协议二、违约行为及认定：

1.甲方未按合同约定支付工程款，属于违约行为。

2.乙方未按合同约定完成工程，属于违约行为。

3.乙方未按合同约定提供材料和设备，属于违约行为。

4.乙方未按国家安全生产法律法规进行施工，属于违约行为。

5.甲方未按合同约定提供施工条件，属于违约行为。

6.甲方未按合同约定履行合同义务，属于违约行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.遇到施工进度延误的问题，应立即协商调整施工计划，并追究延误责任。

2.遇到工程质量问题，应立即停工整改，并追究质量责任。

3.遇到材料和设备供应问题，应及时与供应商沟通，确保供应。

4.遇到付款问题，应及时与甲方沟通，确保工程款按时支付。

5.遇到安全生产问题，应立即停工整改，并追究安全生产责任。五、所有应用场景：

1.适用于各类建设工程项目的施工合同。

2.