室内装修工程劳务分包合同范本2024年

室内装修工程劳务分包合同范本2024年通用合同编号：__________室内装修工程劳务分包合同（2024年通用）一、工程概述1.1工程名称：__________室内装修工程项目1.2工程地点：__________1.3工程内容：包括但不限于__________（具体工程内容详见附件）1.4工程规模：__________1.5工程预算：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元二、合同主体2.1甲方（业主）的义务和权利：（1）负责办理工程项目的相关审批手续；（2）按照约定的时间和要求向乙方提供施工场地；（3）向乙方支付合同约定的工程款；（4）协调解决乙方在施工过程中遇到的问题；（5）按照合同约定履行其他义务。2.2乙方（分包商）的义务和权利：（1）按照合同约定的时间和质量要求完成施工；（2）负责施工过程中的安全防护；（3）遵守施工现场的管理规定；（4）负责施工人员的工资、福利和管理；（5）按照合同约定履行其他义务。三、合同价格及支付3.1合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2支付方式：（1）甲方支付乙方的工程进度款，按照乙方实际完成工程量的70%支付；（2）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的30%工程款；（3）支付方式为银行转账，账户信息详见附件。四、工程进度及质量4.1乙方应当按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工程延期，甲方有权按照违约金计算方式向乙方追讨违约金。4.2乙方应当保证施工质量，如施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方进行整改，直至达到约定标准。整改费用由乙方承担。五、安全及环保5.1乙方在施工过程中应当遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规，确保施工安全。如发生安全事故，乙方应当承担相应责任。5.2乙方在施工过程中应当遵守国家和地方有关环境保护的法律、法规，确保施工环保。如发生环保事故，乙方应当承担相应责任。六、违约责任6.1任何一方违反合同的约定，应当承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2违约金的计算方式为：违约金额×违约天数×1%。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（业主）：__________乙方（分包商）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程概述附件工程设计图纸工程量清单施工规范和要求2.合同主体附件甲方（业主）营业执照复印件乙方（分包商）营业执照复印件授权代表委托书3.价格及支付附件工程进度款支付申请表工程款支付凭证4.工程进度及质量附件工程进度计划表质量验收标准和方法5.安全及环保附件安全生产措施方案环保措施方案6.违约金计算方式附件违约金计算公式7.争议解决附件诉讼管辖法院确认书二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按约定时间提供施工场地未按时支付工程进度款未履行合同约定的其他义务2.乙方违约行为未按约定时间完成施工施工质量不符合约定未遵守施工现场管理规定3.违约行为认定违约行为由守约方提出，并提供相应证据违约行为经双方确认，或有仲裁机构、法院判决三、法律名词及解释：1.甲方（业主）指合同中承担发包人角色的一方2.乙方（分包商）指合同中承担承包人角色的一方3.工程进度款指根据工程实际完成情况，按约定比例支付的款项4.违约金指违约方因违约行为应支付给守约方的经济赔偿5.施工质量指工程符合合同约定的技术标准、规范和美观要求四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程延期提前沟通，调整施工计划根据违约条款，协商或判决违约金2.施工质量问题及时检查，整改至符合标准质量不合格部分重做，费用由乙方承担3.支付纠纷按照合同约定的支付条款执行通过协商或法律途径解决争议4.安全事故立即启动应急预案，报告相关部门调查事故原因，责任方承担相应责任五、所有应用场景：1.适用