监理工程师之合同管理模拟考试试卷B卷含答案

监理工程师之合同管理模拟考试试卷B卷含答案

单选题（共60题）1、某工程开工前，承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，影响了工程按时开工。承包商在合同约定开工日期前7天，向工程师提交了申请延期开工报告，提出顺延合同工期和费用补偿的要求，工程师对延期开工报告的处理，正确的是()A.同意延期开工，并顺延合同工期，但不批准费用补偿B.同意延期开工，但不批准顺延工期和费用补偿要求C.同意延期开工报告中的要求D.不同意延期开工报告的要求【答案】A2、根据《标准设计施工总承包合同》，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意后的（）日内向政府有关部门报送审查。A.7B.15C.21D.30【答案】A3、根据我国担保法律制度关于抵押权实现的说法，下列表述错误的是（）。A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿B.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权已登记的先于未登记的受偿C.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归抵押权人所有，不足部分由债务人清偿D.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权均已登记的，按照登记的先后顺序清偿【答案】C4、买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，意味着（）。A.对合同设备质量的确认B.买方不再提出质量异议或拥有退货的权利C.仅为过程行为D.卖方不再承担合同设备的任何义务【答案】C5、某工程的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力。下列关于组织该工程招标的说法中，正确的是()。A.招标申请经批准后，招标人可以自行招标B.办理招标备案后，招标人可以自行招标C.无须办理招标备案，招标人可以自行招标D.办理招标备案后，招标人应委托代理机构招标【答案】B6、保证合同内容没有缺项漏项，合同组成文件之间没有矛盾，体现合同评审工作中的（）。A.合同严密性、完整性评审B.与产品或过程有关要求的评审C.合理性、可行性评审D.合法性、合规性评审【答案】B7、下列关于评标专家确定方式说法正确的有（）。A.采取随机抽取或者直接确定的方式确定B.一般项目可以由招标人直接确定C.特殊项目可以采取随机抽取的方式D.特殊项目是指技术复杂.专业性强或者国家有特殊要求的招标项目【答案】A8、根据FIDIC《施工合同条件》，同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令。工程师发布该指令的依据是()的规定。A.施工合同中关于进度控制条款B.施工合同中关于变更条款C.工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款D.工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款【答案】B9、根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，因不可抗力事件导致的承包人机械设备损坏及停工损失，由（）承担。A.发包人B.承包人C.工程师D.承包人和发包人共同【答案】B10、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中约定由（）投保为宜。A.发包人B.其中一个承包人C.多个承包人分别D.组成联合体【答案】A11、依据FIDIC《施工合同条件》，当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时，要求承包商更换，则()A.增加的费用和工期延误责任都由发包人承担B.增加的费用由发包人承担，工期延误责任由承包人承担C.增加的费用由承包人承担，工期延误责任由发包人承担D.增加的费用和工期延误责任都由承包人承担【答案】D12、关于工程勘察设计的开标说法错误的是（）。A.工程勘察的开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B.投标人对开标有异议的，应当在开标后三日内提出C.开标由招标人主持并邀请所有投标人参加D.开标时应首先检查投标文件的密封情况，再按照规定的开标顺序当众开标【答案】B13、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前（）日向承包人发出开工通知。A.7B.10C.14D.15【答案】A14、施工合同中可约定保修期为5年的工程部位是()A.地基基础B.防水工程C.给水管道D.排水管道【答案】B15、合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的，则（）。A.视为合同材料不符合质量标准B.买方应验收合同材料，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金C.质量合格情况待定D.需经过有资质的第三方检测机构再次认定质量标准【答案】B16、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同履约担保期限应自（）之日起。A.招标人发出中标通知书B.发承包双方签订合同C.中标人接到中标通知书D.监理人发出开工通知【答案】B17、当事人以正在建造的建筑物抵押的，抵押合同自（）之日起生效。A.签订B.登记C.履行D.主合同生效【答案】B18、招标项目设有标底的，标底应当在（）时公布。A.发布招标公告B.发售招标文件C.开标D.评标【答案】C19、施工过程中，监理人为了便于工程进度管理，可以要求承包人在合同进度计划的基础上编制并提交分阶段和分项的进度计划，特别是合同进度计划关键线路上的（）的详细施工计划。A.单项工程或单位工程B.单位工程或分部工程C.分部工程或分项工程D.分项工程或检验批【答案】B20、在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是（）。A.建筑物B.施工工程技术C.施工工程款D.工程施工行为【答案】D21、根据住房和城乡建设部《建筑工程设计招标投标管理办法》，下列选项中，不属于评标委员会应当否决其工程设计投标的情形是（）A.投标报价大小写不一致B.投标文件未按招标文件要求经投标人盖章和单位负责人签字C.投标联合体没有提交共同投标协议D.投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应【答案】A22、材料采购招标中，投标报价与分项报价的合价不一致，应以（）为准。A.投标报价B.分项报价的合价C.评标委员会的意见D.应否决投标【答案】B23、由评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，后果是（）。A.否决其投标B.优先中标C.重新报价D.直接中标【答案】A24、建设工程合同管理的法律基础是（）。A.建设工程合同中的法律责任，只能是行政责任和民事责任B.建设工程合同中的法律责任，只能是刑事责任和民事责任C.建设工程合同中的法律责任，只能是民事责任D.建设工程合同中的法律责任，只能是行政责任和刑事责任【答案】C25、履约保证金不同于定金，履约保证金的目的是担保承包商完全履行合同，主要担保（）符合合同的约定。A.工期和成本B.工期和质量C.质量和成本D.工期和施工安全【答案】B26、设计施工总承包合同与（）内容相同的条款在用词上也完全一致。A.标准施工合同B.专业服务合同C.工程施工合同D.定期合同【答案】A27、某固态食品中，其糖含量满足（）g/100g，则可声称该食品“低糖”。A.≤10B.≤5C.≤3D.≤1【答案】B28、某工程监理合同履行中，委托人与科研机构的试验室签订了负责施工期间材料和工艺质量检测试验的技术服务合同。按照《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列关于监理人工作的说法中，不正确的是()。A.试验室应接受监理人的指示，完成要求进行的检测试验项目B.监理人应监督试验过程，对试验数据的正确性承担连带责任C.监理人对依据不准确的试验数据作出的错误判断，不承担责任D.试验数据正确，监理人作出错误判断应承担责任【答案】B29、担保方式中的保证要求（）订立书面保证合同。A.债权人和债务人B.保证人和债权人C.保证人和债务人D.主合同当事人【答案】B30、关于地下工程防水混凝土的下列表述中哪一条是错误的？()A.抗渗等级不得小于P6B.结构厚度不应小于250mmC.裂缝宽度不得大于0.2mm且不得贯通D.迎水面钢筋保护层厚度不应小于30mm【答案】D31、设计施工总承包合同通用条款规定，除非专用条款约定合同工程采用固定总价承包的情况外，应以（）作为支付的依据。A.实际完成的工作量B.固定单价C.可调单价D.可调总价【答案】A32、以正在建造的建筑物抵押的，抵押权自（）时设立。A.抵押合同成立B.建筑工程竣工C.抵押合同生效D.抵押登记【答案】D33、非语言传播包括（）。A.类语言B.动态体语C.时间语言D.静态体语E.空间语言【答案】A34、关于施工阶段承包人违约处理的表述中，不正确的是（）。A.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，承包人可通知发包人立即解除合同B.对于承包人违反合同规定的情况，监理人应向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正C.承包人应承担其违约所引起的费用增加和(或)工期延误D.监理人发出整改通知28d后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可向承包人发出解除合同通知【答案】A35、在任何情况下，建筑工程一切险保险人承担损害赔偿义务的期限不超过（）。A.保险单列明的建筑期保险终止日B.工程所有人对全部工程验收合格之日C.工程所有人实际占用全部工程之日D.工程所有人使用全部工程之日【答案】A36、特别重要的公共建筑屋面的防水等级为Ⅰ级，其防水层合理使用年限为()。A.50年B.40年C.30年D.25年【答案】D37、材料采购招标中，投标保证金的上限是（）。A.10万元B.80万元C.材料招标项目估算价的2%D.材料招标项目估算价的10%【答案】B38、按ECC合同文本，关于主要选项条款的说法，下列不正确的是()。A.选项A：带有分项工程表的标价合同B.选项B：带有工程量清单的标价合同C.选项C：带有分项工程表的标价合同D.选项D：带有工程量清单的目标合同【答案】C39、在履约保证中，如是以履约保证书的形式出具，则数额应为（）。A.合同价的5%B.合同价的10%C.合同价的20%D.合同价的30%【答案】D40、(2015年真题)根据《标准施工合同》，关于签约合同价总金额的说法，正确的是（）。A.只包括暂列金额，不包括暂估价B.即不包括暂列金额，也不包括暂估价C.不包括暂列金额，只包括暂估价D.既包括暂列金额，也包括暂估价【答案】D41、关于招标人解答投标人疑问的说法，正确的是（）。A.招标人给予口头答复即可B.招标人答复只给予提问者C.招标人答复作为招标文件的组成部分D.招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准【答案】C42、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，下列合同责任中，属于设备采购合同伴随服务的是（）。A.提供维修所需的工具B.交付设备C.提供设备必要的包装D.提供设备的易损备件【答案】A43、某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出约定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元；履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨()元。A.4300B.4250C.4200D.4150【答案】D44、监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行。如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由()负责赔偿。A.分包人B.设计方C.监理方D.发包人【答案】D45、某污水处理厂项目采用最低评标价法进行评标。评标办法规定，对提前竣工污水处理成本偏差等因素进行价格折算。价格折算的办法如下：污水处理成本比招标文件规定的标准每高一个百分点，投标报价增加2%，每低一个百分点，投标报价减少1%。高于10%投标将被否决。投标人A：投标报价为4850万元，污水处理成本比规定标准高2个百分点。投标人B：投标报价为4900万元，污水处理成本比规定标准高1个百分点。投标人C：投标报价为5000万元，污水处理成本比规定标准低2个百分点。则最终评标价由低到高的顺序为（）。A.投标人A，投标人B，投标人CB.投标人C，投标人B，投标人AC.投标人A，投标人C，投标人BD.投标人C，投标人A，投标人B【答案】B46、关于留置的说法，不正确的是（）。A.留置权不得通过合同的约定产生B.留置权以债权人合法占有对方财产为前提C.企业之间留置可以不受留置动产与债权属于同一法律关系的限制D.当事人不得约定不得留置的动产【答案】D47、下列施工招标中投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是（）。A.申请函的签字盖章B.资质条件C.财务状况D.项目经理资格【答案】A48、工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当（）。A.与承包单位承担连带赔偿责任B.工程监理单位独立承担责任C.承包单位独立承担责任D.与承包单位承担共同责任【答案】A49、采购机组、车辆等大型设备评标时，较多用（）。A.最低评标价法B.综合评估法C.最高投标价法D.以设备寿命周期成本为基础的评标价法【答案】A50、某国外设备投标的到岸价为300万美元，评审供货范围偏差增加评标价4万美元，商务偏差调整值为+2.5%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为（）万美元。A.7.5B.11.5C.13.0D.20.5【答案】D51、下列关于膳食史法说法正确的是（）。A.膳食史法可用于慢性病的营养流行病学调查B.可以进行具有代表性膳食模式的调查C.膳食史法调查可以将调查表发给调查对象自己填写，对调查员的要求不高D.与24h回顾法结合使用能较全面地反映出人群的膳食摄入情况E.膳食史法属于开放式的调查【答案】A52、施工合同履行中，对承包人施工设备的控制，说法正确的是（）。A.如不影响合同进度计划，施工设备和临时设施中的任何部分可运出施工场地或挪作他用B.未经监理人同意，施工设备和临时设施中的任何部分不得运出施工场地或挪作他用C.闲置的或后期不再使用的施工设备不会影响合同进度计划，承包人可将其撤离施工现场D.施工设备不能满足合同进度计划要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，增加的费用由发包人承担【答案】B53、《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定的合同有效期指()A.监理合同注明的开始至完成的时间B.监理合同约定的监理工作的日历天数C.监理人完成了包括附加和额外工作在内的全部监理义务的期间D.监理人自开始监理工作至保修期届满的时间【答案】C54、在设计施工总承包合同中，下列关于分包说法不正确的是()。A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.分包工作需要征得发包人同意C.承包人不得将施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人，设计工作可以全部分包D.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本【答案】C55、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押合同的生效日期为（）之日。A.当事人签字B.抵押物登记C.转移产权证D.转移房屋占有【答案】B56、招标人和中标人应当在（）之日起（）之内，订立书面合同A.中标通知书发出，15日B.中标通知书发出，30日C.中标通知书送达，15日D.中标通知书送达，30日【答案】B57、下列合同主体中，属于建设工程合同主体的是（）。【相关知识点新教材已删除】A.设计单位B.工程咨询单位C.监理单位D.材料设备供应单位【答案】A58、下列（）情形导致承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中较低的一个作为支付计算的价格指数。A.不可抗力B.工程量增加C.承包商基础施工超挖D.设计变更【答案】C59、依据《担保法》，()担保方式只能由合同当事人本人提供担保。A.保证B.抵押C.质押D.定金【答案】D60、施工过程中，由于施工企业项目经理的行为产生的后果，应由（）承担责任。A.项目经理B.监管部门C.建设单位D.施工单位【答案】D多选题（共45题）1、下列勘察设计招标文件中发包人要求包括的内容有（）。A.勘察或设计要求B.适用规范标准C.成果文件要求D.发包人提供的便利条件E.评标办法【答案】ABCD2、下列各项中，关于担保的表述中，正确的是()。A.担保合同是被担保合同的从合同B.主合同无效，从合同有效C.担保通常由当事人双方订立担保合同D.担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则E.我国担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金【答案】ACD3、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，关于设备采购合同交付检验的说法，正确的有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.买方有权检验货物，且不支付额外费用B.检验货物的地点应为货物的最终目的地C.卖方应向买方提供证明货物符合规定的检验证书D.卖方提供的检验证书可以作为货物验收的最终检验E.卖方提供的检验证书可以作为支付货款时提交给支付银行的文件【答案】AC4、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，以下（）属于合同文件的内容。A.合同协议书B.中标通知书C.业主要求D.明细表E.投标书【答案】ACD5、工程设计合同约定发包人承担违约责任的情形有（）。A.设计审批工作延误B.设计工作内容变更C.经设计人同意，委托其他人变更设计D.延误支付设计费E.非设计人原因要求解除合同【答案】AD6、能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有（）。A.合同当事人违约B.xxxxC.法院判决D.仲裁机构裁定E.物价正常波动【答案】ACD7、下列要求，属于材料采购招标对投标人资格要求的是（）A.具有独立订立合同的能力B.良好的银行信用C.完善的质量保证体系D.相应的资金来源E.良好的商业信誉【答案】ABC8、与材料供应合同相比，工程委托监理合同的法律特征有()A.主体具有特定的资格条件和资质条件B.兼有工程合同和委托合同两类合同的特点C.内容受到工程项目建设程序、法律法规和工程标准规范的制约D.合同标的是质量、进度、投资三控制E.在法律上依附于相关的工程勘察设计施工合同，属于从合同性质【答案】AC9、建设工程合同中可以约定的民事责任承担方式包括（）。A.消除影响B.赔礼道歉C.罚金D.暂扣或者吊销许可证E.恢复名誉【答案】AB10、根据《标准施工合同》，合同协议书中需要明确填写的内容有（）。A.签约合同价B.合同工期C.双方义务D.质量标准E.项目经理人选【答案】ABD11、某采用标准设计施工总承包合同的工程项目，合同履行出现合同进度计划工作的延误，应由发包人承担延长工期和增加费用并支付合理利润的是()A.发包人要求的设计变更B.发包人未按期审查承包人文件C.承包人未按已确认修改的设计文件实施D.发包人提供的材料延误E.异常不利的气候条件【答案】ABD12、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，关于竣工验收的说法，正确的有（）。A.承包人应提前14天将申请竣工试验通知送达发包人B.承包人应在申请竣工试验前提交运行操作和维修手册C.承包人应在竣工试验通过时将工程移交给发包人组织试运行D.工程经验收合格，监理人经发包人同意后签发工程接收证书E.工程接收证书上注明的实际竣工日期为提交竣工验收申请报告的日期【答案】BD13、以下（）属于招标资格审查中不能通过审查的情形。A.申请人不具备相应的资质B.申请人未按审查委员会的要求提供澄清说明C.申请人为项目的设计单位D.申请人为本项目的招标代理机构E.申请人本年内有骗取中标的违规行为【答案】ABD14、《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》中，属于业主的主要责任和义务的有（）A.发出变更通知B.审核承包商文件C.建立质量保证体系D.为承包商提供协助和配合E.准备并负责业主设备【答案】ABD15、根据《标准设计施工总承包合同》，关于承包人的说法，正确的有（）。A.总承包合同的承包人必须是联合体B.联合体协议经发包人确认后作为合同附件C.合同履行过程中，监理人仅与联合体牵头人联系D.承包人不得擅自改变联合体组成和修改联合体协议E.联合体组成和内部分工是重要的评标内容【答案】BD16、工程设计招标与施工招标的主要区别有（）。A.招标人不同B.投标保函的类别不同C.对投标书的编制要求不同D.开标形式不同E.评标原则不同【答案】CD17、投保建筑工程一切险，需要在专用合同条款中约定的内容有（）。A.投保人B.投保内容C.保险金额D.保险费率E.保险期限【答案】BCD18、非法人组织也可以成为合同法律关系的主体，主要包括（）。A.社会团体B.社团法人C.合伙企业D.个人独资企业E.事业单位【答案】CD19、《合同法》规定，合同解除后对当事人双方仍有约束力的条款为()A.履行期限条款B.结算条款C.清理条款D.质量条款E.违约责任条款【答案】BC20、甲欠乙设备货款2万元，迟迟未付。甲又向乙购买一批价值5万元的原材料，付清了货款。后乙向甲要求支付拖欠的设备货款，遭甲拒绝。下列关于乙行使留置权的说法正确的是（）。A.甲乙并未订立留置合同，所以乙不能行使留置权B.甲未能履行到期债务，所以乙可以留置价值2万元的原材料C.以对债务人动产合法占有为前提，所以乙可以留置价值2万元的原材料D.因不属于同一法律关系，所以乙不得留置价值2万元的原材料E.如甲乙均为企业，则乙可以留置价值2万元的原材料【答案】D21、下列关于联合体资格预审说法正确的有()。A.联合体协议书，不用明确联合体牵头人B.不需提供联合体各方的相关情况资料C.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级D.联合体各方可以自己名义单独参加资格预审，但不得加入其他联合体在同一标段中参加资格预审E.联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则相关投标均无效【答案】C22、以下关于投标人提出异议及踏勘现场的说法中正确的是（）。A.投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前，以书面形式提出B.招标人将在收到异议之日起5日内作出答复C.投标人应自理准备和参加投标活动、踏勘现场发生的费用D.招标人对异议作出答复前，继续招标投标活动E.招标人不对投标人据招标人对踏勘现场中对周边情况的介绍作出的判断和决策负责【答案】C23、根据国家发展改革委员会等九部委《标准材料采购招标文件》，响应性评审则主要审查（）A.交货期B.质量要求C.投标有效期D.投标保证金E.投标人名称【答案】ABCD24、勘察人应当按照（）完成勘察工作。A.勘察合同签订时适用的法律规定B.基准日时适用的地方规范和标准C.基准日时适用的企业规范和标准D.发包人要求E.勘察合同生效时适用的国家规范和标准【答案】BD25、下列关于勘察合同履约担保有效期的说法正确的是（）。A.自合同签订之日起开始B.自合同生效之日起开始C.至签收最后一批勘察成果文件之日后失效D.至签收最后一批勘察成果文件之日起14日后失效E.至签收最后一批勘察成果文件之日起28日后失效【答案】B26、施工企业从银行贷款，可作为质押担保的有（）。A.应收账款B.土地C.土地所有权D.支票E.可以转让的商标专用权【答案】AD27、合同法律关系的主体是享有相应权利、承担相应义务的合同当事人，包括（）。A.自然人B.企业法定代表人C.企业法人D.非企业法人E.其他组织【答案】ACD28、关于代理的说法，正确的有()A.项目经理是施工企业的代理人B.项目总监理工程师是监理单位的代理人C.项目总监理工程师是建设单位的代理人D.如果授权范围不明确，应由代理人向第三人承担民事责任E.授权范围不明确，应由被代理人与代理人承担连带责任【答案】AB29、如果发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求，由于涉及合同约定的变更，应与承包人通过协商达成提前竣工协议作为合同文件的组成部分。协议的内容应包括（）。A.负责修改施工进度计划B.向承包人直接发出提前竣工的指令C.提前竣工给发包人带来效益应给承包人的奖励D.发包人应提供的条件E.所需追加合同价款【答案】CD30、（2018年真题）工程设计招标中，投标人资格的审查内容有（）。A.投标人持有的资质证书B.企业专业技术人员的数量C.同类工程设计经历D.特定行业工程设计经历E.项目所在地区设计经历【答案】ABC31、（2017年真题）大型设备招标采购的投标报价或评标价中，属于伴随服务费用的有（）。A.出厂前的质量检验费B.运输中破损的修理费C.现场试运行费D.保修期内的维护、修理费E.运行、管理和维修人员培训费【答案】CD32、标准施工合同中的合同附件格式包括（）。A.合同协议书B.中标通知书C.履约担保D.预付款担保E.支付担保【答案】ACD33、建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法需要考虑（）因素。A.投标价B.付款条件C.设备性能D.寿命残值E.燃料消耗费【答案】ABC34、与材料供应合同相比，工程委托监理合同的法律特征有()A.主体具有特定的资格条件和资质条件B.兼有工程合同和委托合同两类合同的特点C.内容受到工程项目建设程序、法律法规和工程标准规范的制约D.合同标的是质量、进度、投资三控制E.在法律上依附于相关的工程勘察设计施工合同，属于从合同性质【答案】AC35、按照《招标投标法》，关于招标方式的说法，正确的有（）。A.公开招标的投标人不受地域和行业限制B.协议是招标方式的一种