一级监理工程师建设工程合同管理（建设工程施工合同管理）模拟试卷1（共244题）

一级监理工程师建设工程合同管理（建设工程施工合同管理）模拟试卷1（共8套）（共244题）一级监理工程师建设工程合同管理（建设工程施工合同管理）模拟试卷第1套一、单项选择题(本题共25题，每题1.0分，共25分。)1、标准施工合同文本根据通用条款的规定，在专用条款中针对()做出了应用的参考说明。A、18条36款B、22条50款C、12条24款D、23条52款标准答案：B知识点解析：为了便于行业主管部门或招标人编制招标文件和拟定合同，标准施工合同文本根据通用条款的规定，在专用条款中针对22条50款做出了应用的参考说明。2、标准施工合同通用条款规定，监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由()承担赔偿责任。A、监理人B、发包人和承包人共同C、发包人D、监理人和发包人共同标准答案：C知识点解析：通用条款明确规定：(1)监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行。(2)监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由发包人承担赔偿责任。3、根据标准施工合同条款的规定，异常恶劣的气候条件属于()的责任。A、承包人B、发包人C、发包人和承包人共同D、担保人标准答案：B知识点解析：施工过程中遇到不利于施工的气候条件直接影响施工效率，甚至被迫停工。气候条件对施工的影响是合同管理中一个比较复杂的问题，根据标准施工合同条款的规定，“异常恶劣的气候条件”属于发包人的责任。4、针对工期在12个月以上的施工合同，标准施工合同通用条款规定用公式法调价。该调整价格的方法适用于()。A、工程量清单中所有支付项目的工程款B、工程量清单中发包人确定的支付项目的工程款C、工程量清单中按单价支付部分的工程款D、工程量清单中按总价支付部分的工程款标准答案：C知识点解析：针对工期在12个月以上的施工合同，标准施工合同通用条款规定用公式法调价，但调整价格的方法仅适用于工程量清单中按单价支付部分的工程款，总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整。5、如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定由()负责补偿。A、发包人B、承包人C、发包人和承包人共同D、该事件的风险责任方标准答案：D知识点解析：标准施工合同条款规定，如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值。工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定由该事件的风险责任方负责补偿。6、当施工进度受到非承包人责任原因的干扰后，判定是否应给承包人顺延合同工期的主要依据是()。A、施工组织设计B、专项施工方案C、施工工艺D、合同进度计划标准答案：D知识点解析：合同进度计划的作用主要表现在两个方面：首先它是控制合同工程进度的依据。合同进度计划的另一重要作用是，施工进度受到非承包人责任原因的干扰后，判定是否应给承包人顺延合同工期的主要依据。7、合同工期，是指承包人在()内承诺完成合同工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。A、合同协议书B、投标函C、施工进度计划D、中标通知书标准答案：B知识点解析：“合同工期”是指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。8、标准施工合同条款规定，建设工程的保修期自()起算。A、颁发缺陷责任期终止证书之日B、实际竣工日C、颁发工程接收证书之日D、缺陷责任期终止之日标准答案：B知识点解析：标准施工合同条款规定，保修期自实际竣工日起算。发包人和承包人按照有关法律、法规的规定，在专用条款内约定工程质量保修范围、期限和责任。对于提前验收的单位工程，起算时间相应提前。9、当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知，承包人收到复工通知后，应在指示的期限内复工。因发包人原因无法按时复工时，承包人有权要求()。A、延长工期B、延长工期和增加费用C、增加费用D、延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润标准答案：D知识点解析：不论由于何种原因引起的暂停施工，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在指示的期限内复工。承包人无故拖延和拒绝复工，由此增加的费用和工期延误由承包人承担。因发包人原因无法按时复工时，承包人有权要求延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。10、监理人对已覆盖的隐蔽工程部位质量有疑问时，可要求承包人重新检验，承包人应遵照执行。由此增加的费用和(或)工期延误以及承包人利润损失()。A、由发包人承担B、由发包人和承包人共同承担C、由承包人承担D、应根据重新检验结果确定责任方标准答案：D知识点解析：监理人对已覆盖的隐蔽工程质量有疑问时，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。11、()是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额。A、签约合同价B、中标价C、合同价格D、修正合同价标准答案：C知识点解析：合同价格是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额。合同价格即承包人完成施工、竣工、保修全部义务后的工程结算总价，包括履行合同过程中按合同约定进行的变更、价款调整、通过索赔应予补偿的金额。12、()是在招标投标阶段暂时不能合理确定价格，但合同履行阶段必然发生，发包人一定予以支付的款项。A、暂列金额B、计日工金额C、暂估价D、预付款标准答案：C知识点解析：按照标准施工合同通用条款约定，暂估价是包括在签约合同价内的，在招标投标阶段暂时不能合理确定价格，但合同履行阶段必然发生，发包人一定予以支付的款项。13、市场价格浮动引起的合同价格调整，通用条款规定用公式法调价。在每次支付工程进度款用调价公式计算调整差额时，如果得不到现行价格指数，其处理方法是()。A、可用上次价格指数计算，并在以后的付款中不再对此进行调整B、可暂用上次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整C、可用发包人给定的价格指数计算，并在以后的付款中不再进行调整D、可暂用前三次价格指数平均值计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整标准答案：B知识点解析：市场价格浮动引起的合同价格调整，通用条款规定用公式法调价。在调价公式的应用中应遵循的基本原则之一是：在每次支付工程进度款计算调整差额时，如果得不到现行价格指数，可暂用上次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。14、工程量清单中的总价子目的计量和支付应以总价为基础，()。A、并考虑市场价格浮动的调整B、不考虑市场价格浮动的调整C、按照现场计量的结果，并考虑市场价格浮动的调整D、并考虑市场价格浮动和法规变化的调整标准答案：B知识点解析：总价子目的计量和支付应以总价为基础，不考虑市场价格浮动的调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。总价子目通常不进行现场计量，只进行图纸计量。15、建设工程施工过程中发生安全事故时，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知()。A、发包人B、国家安全生产主管部门C、行业安全生产主管部门D、本监理单位负责人标准答案：A知识点解析：施工过程中发生安全事故时，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。16、标准施工合同通用条款规定，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的()天内，向监理人提交变更报价书。A、7B、14C、21D、28标准答案：B知识点解析：标准施工合同通用条款规定，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书，详细开列变更工作的价格组成及其依据。并附必要的施工方法说明和有关图纸。变更工作如果影响工期，承包人应提出调整工期的具体细节。17、施工过程中发生的不可抗力造成永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由()承担。A、承包人B、发包人C、行业主管部门D、发包人和承包人共同标准答案：B知识点解析：通用条款规定，不可抗力造成永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担。18、承包人应在引起索赔事件发生后的()天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。A、7B、14C、21D、28标准答案：D知识点解析：承包人根据合同认为有权得到追加付款和(或)延长工期时，应按规定程序向发包人提出索赔。承包人应在引起索赔事件发生后的28天内，向监理人递交索赔意向通知书。并说发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书，丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利。19、施工合同规定由发包人提供的材料和工程设备，发包人要求向承包人提前交货，承包人不得拒绝，但承包人有权要求发包人补偿()。A、工期B、费用C、利润D、工期和费用标准答案：B知识点解析：标准施工合同通用条款5.2.4规定，发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。20、施工合同履行期间由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，监理人要求承包人采取措施补救，此种情况下，承包人有权要求发包人补偿()。A、增加的费用B、延误的工期和增加的费用C、合理利润D、增加的费用和延误的工期，并支付合理利润标准答案：D知识点解析：标准施工合同通用条款13.6.2规定，由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和工期延误，并支付合理利润。21、在履行合同过程中发生承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的情况时，发包人可通知承包人()。A、在指定的期限内改正B、立即暂停施工C、继续履行合同义务D、立即解除合同，并按有关法律处理标准答案：D知识点解析：标准施工合同通用条款22.1.2规定，在履行合同过程中发生承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。22、施工合同履行过程中，发包人收到承包人发出的要求其采取措施纠正违约行为通知后的()天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工。承包人暂停施工()天后。发包人仍不纠正违约行为，承包人可向发包人发出解除合同通知。A、14；7B、21；14C、28；28D、35；21标准答案：C知识点解析：标准施工合同通用条款22.2.3规定，施工合同履行过程中，发包人收到承包人发出的要求其采取措施纠正违约行为通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工。承包人暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人应承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。23、标准施工合同通用条款规定，竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求时，监理人应指示承包人限期修好，()。A、承包人应重新提交竣工验收申请报告B、并缓发工程接收证书C、并重新进行竣工验收D、向承包人出具经发包人签认的工程接收证书标准答案：B知识点解析：标准施工合同通用条款规定，竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求时，监理人应指示承包人限期修好，并缓发工程接收证书。经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，竣工日仍为承包人提交竣工验收申请报告的日期。24、标准施工合同通用条款规定，()后承包人应对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。A、竣工验收合格B、提交竣工验收申请报告C、工程接收证书颁发D、缺陷责任期满标准答案：C知识点解析：标准施工合同通用条款规定，工程接收证书颁发后，承包人应对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。25、()即表明合同终止，承包人不再拥有索赔的权利。A、颁发缺陷责任期终止证书B、颁发工程接收证书C、最终结清单生效D、缺陷责任期满标准答案：C知识点解析：最终结清单生效即表明合同终止，承包人不再拥有索赔的权利。如果发包人未按时支付最终结清款，承包人仍可就此事项进行索赔。二、多项选择题(本题共5题，每题1.0分，共5分。)26、中标通知书是招标人接受中标人的书面承诺文件，应具体写明的内容包括()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：中标通知书是招标人接受中标人的书面承诺文件，具体写明承包的施工标段、中标价、工期、工程质量标准和中标人的项目经理名称。27、经监理人批准的施工进度计划称为合同进度计划。合同进度计划是控制合同工程进度的依据，对()有约束力。标准答案：A,B,C知识点解析：合同进度计划是控制合同工程进度的依据，对承包人、发包人和监理人均有约束力，不仅要求承包人按计划施工，还要求发包人的材料供应、图纸发放等不应造成施工延误以及监理人应按照计划进行协调管理。28、按照标准施工合同通用条款的约定，外部原因引起的合同价格调整的情况包括()。标准答案：B,E知识点解析：标准施工合同通用条款约定的外部原因引起的合同价格调整包括市场物价浮动、法律法规的变化。29、建设工程施工过程中发生的下列事件中，属于不可抗力事件的有()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。30、标准施工合同通用条款规定，发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的。承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，此种情况下，承包人有权要求发包人补偿()。标准答案：A,B知识点解析：标准施工合同通用条款5.4.3规定，发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和(或)工期延误由发包人承担。换句话说，此种情况下，承包人有权要求发包人补偿增加的费用和延误的工期。一级监理工程师建设工程合同管理（建设工程施工合同管理）模拟试卷第2套一、单项选择题(本题共25题，每题1.0分，共25分。)1、国家九部委在2012年颁发的《简明标准施工招标文件》的适用范围是()。A、一定规模以上，且设计和施工不是由同一承包人承担的工程施工招标B、中小规模的，且设计和施工是由同一承包人承担的工程施工招标C、工期不超过12个月、技术相对简单、且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目施工招标D、工期不超过12个月、技术相对简单、且设计和施工是由同一承包人承担的小型项目施工招标标准答案：C知识点解析：国家九部委在2012年颁发了适用于工期不超过12个月、技术相对简单、且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目施工招标的《简明标准施工招标文件》(2012版)(以下简称“简明施工合同”)，其中包括合同条款及格式。2、标准施工合同履约担保格式中，担保人承诺在符合担保赔偿条件时，在收到被担保人书面提出的在担保金额内的赔偿要求后，在()天内无条件支付。A、5B、7C、14D、21标准答案：B知识点解析：标准施工合同履约担保格式中，担保人承诺“在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付”。3、下列有关投标函及投标函附录的说法中，不正确的是()。A、投标函是投标人置于投标文件首页的保证中标后与发包人签订合同、按照要求提供履约担保、按期完成施工任务的承诺文件B、投标函附录是投标函内承诺部分主要内容的细化，包括项目经理的人选、工期、缺陷责任期、分包的工程部位、公式法调价的基数和系数等的具体说明C、投标函及投标函附录等同于投标书及其附件，是指整个投标文件D、投标函及投标函附录是施工合同文件的组成部分标准答案：C知识点解析：(1)标准施工合同文件组成中的投标函，是投标人置于投标文件首页的保证中标后与发包人签订合同、按照要求提供履约担保、按期完成施工任务的承诺文件。(2)投标函附录是投标函内承诺部分主要内容的细化。包括项目经理的人选、工期、缺陷责任期、分包的工程部位、公式法调价的基数和系数等的具体说明。因此承包人的承诺文件(投标函及投标函附录)作为合同组成部分，不同于投标书及其附近，并非指整个投标文件。4、施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成的影响是否允许调整合同价格，要视()来决定。A、价格浮动的幅度B、价格浮动的绝对值C、合同工期的长短D、对施工成本造成影响的程度标准答案：C知识点解析：施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成的影响是否允许调整合同价格，要视合同工期的长短来决定。5、标准施工合同通用条款规定由()负责办理建筑工程一切险、安装工程一切险和第三者责任保险，并承担办理保险的费用。A、发包人B、承包人C、监理人D、行政管理部门标准答案：B知识点解析：标准施工合同和简明施工合同的通用条款中考虑到承包人是工程施工的最直接责任人。因此均规定由承包人负责办理“建筑工程一切险”“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用。具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用条款中约定。6、标准施工合同条款规定，()负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路，以及为开始施工所需的临时工程和必要的设施，满足开工的要求。A、发包人B、承包人C、发包人和承包人共同D、行政管理部门标准答案：B知识点解析：标准施工合同条款规定，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路，以及为开始施工所需的临时工程和必要的设施，满足开工的要求。7、根据有关法律规定，建设工程开工通知发出后，尚不具备开工条件的，则开工日期为()。A、开工通知载明的开工日期B、开工条件具备的时间C、发包人确定的时间D、实际进场施工时间标准答案：B知识点解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》(法释(2018]20号)规定，当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。8、建设工程缺陷责任期内工程运行期间出现的工程缺陷，()应负责修复，直到检验合格为止。A、发包人B、发包人和承包人共同C、承包人D、工程运营管理人标准答案：C知识点解析：由于承包人拥有施工技术、设备和施工经验，缺陷责任期内工程运行期间出现的工程缺陷，承包人应负责修复，直到检验合格为止。9、标准施工合同通用条款规定，出现专用合同条款约定的异常恶劣气候条件导致工期延误。承包人可以获得()。A、费用补偿B、延长工期C、利润补偿D、延长工期和费用补偿标准答案：B知识点解析：按照通用条款的规定，出现专用合同条款约定的异常恶劣气候条件导致工期延误，承包人有权要求发包人延长工期。10、监理人对承包人的试验和检验结果有疑问时，可要求承包人重新试验和检验，由此增加的费用和(或)工期延误()。A、应由承包人承担B、应由承包人和发包人共同承担C、应由发包人承担D、应根据重新试验和检验结果确定责任方标准答案：D知识点解析：监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验时，由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。11、对发包人提供的材料和工程设备，发包人要求向承包人提前交货的，承包人()拒绝。A、不得B、在经监理人同意后不得C、在经监理人同意后可以D、可以标准答案：A知识点解析：对发包人提供的材料和工程设备，发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝。但发包人应承担承包人由此增加的保管费用。12、暂估价内的工程材料、设备未达到必须招标的规模或标准时，材料和设备由承包人负责提供，其最终价格的确定方法是()。A、发包人确定B、监理人与发包人协商确定C、承包人提供相应票据，监理人确认D、承包人确定标准答案：C知识点解析：暂估价内的工程材料、设备未达到必须招标的规模或标准时，材料和设备由承包人负责提供，经监理人确认相应的价格或金额。13、按照有关规定，发包人应按照合同约定方式预留质量保证金，质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的()。A、1％B、2％C、3％D、5％标准答案：C知识点解析：住房和城乡建设部、财政部联合颁发的《建设工程质量保证金管理办法》(建质(2017]138号)规定，发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3％。合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的保函金额不得高于工程价款结算总额的3％。14、根据标准施工合同通用条款的规定，工程量清单内的单价子目的计量周期是()。A、按月计量B、监理人根据工程实际进度情况确定的周期C、按季度计量D、已批准承包人的支付分解报告确定的周期标准答案：A知识点解析：工程量清单或报价单内承包工作的内容，既包括单价支付的项目，也可能有总价支付部分，如设备安装工程的施工。单价支付与总价支付的项目在计量和付款中有较大区别。单价子目已完成工程量按月计量；总价子目的计量周期按已批准承包人的支付分解报告确定。15、工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失应由()负责赔偿。A、承包人B、行业行政主管部门C、发包人D、发包人和承包人共同标准答案：C知识点解析：发包人应负责赔偿工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失，以及负责赔偿由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。16、对于可能发生的变更，承包人收到监理人的变更意向书后，如果同意实施该变更，则向监理人提出书面()。A、变更建议书B、变更通知C、变更告知书D、变更接受书标准答案：A知识点解析：对于可能发生的变更：(1)监理人首先向承包人发出变更意向书，说明变更的具体内容、完成变更的时间要求等，并附必要的图纸和相关资料。(2)承包人收到监理人的变更意向书后，如果同意实施变更，则向监理人提出书面变更建议。建议书的内容包括拟实施变更工作的计划、措施、竣工时间等内容的实施方案以及费用和(或)工期要求。若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更也应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。如不具备实施变更项目的施工资质、无相应的施工机具等原因或其他理由。(3)监理人审查承包人的建议书。如果承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案可行并经发包人同意后，监理人发出变更指示。如果承包人不同意变更，监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变变更意向书。17、根据标准施工合同通用条款的规定，施工过程中承包人遇到不利物质条件时，应()。A、暂停施工，并通知监理人B、通知监理人C、通知发包人D、采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并通知监理人标准答案：D知识点解析：承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并通知监理人。监理人应当及时发出指示，构成变更的，按变更对待。如果监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，仍由发包人承担。18、施工过程中发生的不可抗力造成工程不能按期竣工的，()。A、不应延长工期B、承包人应支付逾期竣工违约金C、应合理延长工期D、发包人可以免除承包人的违约责任标准答案：C知识点解析：通用条款规定，不可抗力导致工程不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人无须支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。19、标准施工合同通用条款规定，承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后()天内完成赔付。A、21B、28C、35D、42标准答案：B知识点解析：标准施工合同通用条款规定，收到索赔处理结果后，承包人接受索赔处理结果的，发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按合同争议解决。20、暂停施工后，监理人应与合同双方当事人协商，采取措施消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人补偿()。A、延误的工期B、延误的工期和增加的费用C、合理利润D、延误的工期和增加的费用，并支付合理利润标准答案：D知识点解析：标准施工合同通用条款12.4规定，暂停施工后，监理人应与合同双方当事人协商，采取措施消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和增加费用，并支付合理利润。21、标准施工合同通用条款规定，由于发包人的原因导致工程或工程设备试运行失败的。承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担()。A、由此产生的费用B、由此延误的时间C、合理利润D、由此产生的费用，并支付承包人合理利润标准答案：D知识点解析：标准施工合同通用条款18.6.2规定，由于发包人的原因导致工程或工程设备试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。22、在建设工程施工合同履行过程中，发生发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的违约情况时，承包人可()。A、向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为B、书面通知发包人暂停施工C、书面通知发包人继续履行合同义务D、书面通知发包人解除合同标准答案：D知识点解析：标准施工合同通用条款22.2.3规定，在合同履行过程中发生发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。23、标准施工合同通用条款规定，监理人审查承包人提交的竣工验收申请报告后认为已具备竣工验收条件，应在收到竣工验收申请报告后的()天内提请发包人进行工程竣工验收。A、14B、21C、28D、35标准答案：C知识点解析：标准施工合同通用条款规定，监理人审查承包人提交的竣工验收申请报告后认为工程已具备竣工验收条件，应在收到竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。24、标准施工合同通用条款规定，监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的()天内完成核查，将核定的合同价格和结算尾款金额提交发包人审核并抄送承包人。A、7B、14C、21D、28标准答案：B知识点解析：监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，将核定的合同价格和结算尾款金额提交发包人审核并抄送承包人。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意。25、标准施工合同通用条款规定，监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的()天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。A、14B、21C、28D、35标准答案：A知识点解析：监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意。发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。二、多项选择题(本题共6题，每题1.0分，共6分。)26、下列有关监理人合同管理职责的说法中，正确的有()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：监理人受发包人委托对施工合同的履行进行管理。监理人的职责主要表现在以下几个方面：(1)在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作。(2)在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项，行使通用条款规定的，以及具体施工合同专用条款中说明的权力。(3)承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行。(4)在合同规定的权限范围内，独立处理或决定有关事项，如单价的合理调整、变更估价、索赔等。选项E是错误的。因为监理人是发包人的委托人，因此监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，由发包人负责赔偿。27、标准施工合同条款规定，承包人应在合同约定的期限内提交工程质量保证措施文件包括()。标准答案：A,B,D知识点解析：标准施工合同条款规定，承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件。包括质量检查机构的组织和岗位责任、专职质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。28、下列有关暂估价和暂列金额区别的说法中，正确的有()。标准答案：B,C,D,E知识点解析：暂估价和暂列金额两笔款项均属于包括在签约合同价内的金额，二者的区别表现为：暂估价是在招标投标阶段暂时不能合理确定价格，但合同履行阶段必然发生，发包人一定予以支付的款项；暂列金额则指包括在签约合同价内的，招标投标阶段已经确定价格，监理人在合同履行阶段根据工程实际情况指示承包人完成相关工作后给予支付的款项。签约合同价内约定的暂列金额可能全部使用或部分使用，因此承包人不一定能够全部获得支付。29、施工过程中监理人指示的变更根据情况可以进一步划分为()。标准答案：A,D知识点解析：监理人指示的变更根据工程施工的实际情况，可以进一步划分为直接指示的变更和通过与承包人协商后确定的变更两种情况。30、建设工程施工合同履行期间施工现场挖掘出唐代的文物古迹，承包人按文物行政部门要求立即暂停施工，并采取有效合理的保护措施。此种情况下，承包人有权要求发包人补偿()。标准答案：A,B知识点解析：标准施工合同通用条款1.10.1规定，在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和(或)工期延误由发包人承担。换句话说，此种情况下，承包人有权要求发包人补偿费用和工期损失。31、合同工程全部完工前可进行单位工程验收和移交的情况包括()。标准答案：A,C,D知识点解析：合同工程全部完工前可进行单位工程验收和移交，可能涉及以下三种情况：一是专用条款内约定了某些单位工程分部移交；二是发包人在全部工程竣工前希望使用已经竣工的单位工程，提出单位工程提前移交的要求，以便获得部分工程的运行收益；三是承包人从后续施工管理的角度出发而提出单位工程提前验收的建议，并经发包人同意。一级监理工程师建设工程合同管理（建设工程施工合同管理）模拟试卷第3套一、单项选择题(本题共24题，每题1.0分，共24分。)1、标准施工合同规定的履约保函的担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至()止。A、承包人提交工程交工验收申请之日B、工程通过竣工验收之日C、签发工程移交证书之日D、工程缺陷责任期满之日标准答案：C知识点解析：标准施工合同规定的履约保函的担保期限自发包入和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书之日止。标准施工合同没有采用国际招标工程或使用世界银行贷款建设工程的担保期限至缺陷责任期满止的规定，即担保人对承包人保修期内履行合同义务的行为不承担担保责任。2、组成施工合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时，根据合同文件优先解释的顺序为()。A、由发包人来解释合同文件之间的歧义B、由承包人来解释合同文件之间的歧义C、由发包人和承包人共同来解释文件之间的歧义D、总监理工程师应与发包人和承包人进行协商，尽量达成一致。不能达成一致时，总监理工程师应认真研究后审慎确定标准答案：D知识点解析：标准施工合同条款中未明确由谁来解释文件之间的歧义，但可以结合监理工程师职责中的规定，总监理工程师应与发包人和承包人进行协商，尽量达成一致。不能达成一致时。总监理工程师应认真研究后审慎确定。3、标准施工合同通用条款规定，承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价，长期合同中调价公式中的可调因素价格指数来源于()。A、基准日期前的市场价格B、基准日的价格C、承包人市场调查的价格D、发包人确定的价格标准答案：B知识点解析：标准施工合同通用条款规定：承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价，长期合同中调价公式中的可调因素价格指数来源于基准日的价格。4、针对工期在12个月以上的施工合同，标准施工合同通用条款规定用公式法调价。价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在()中约定。A、合同协议书B、中标通知书C、投标函附录D、专用合同条款标准答案：C知识点解析：针对工期在12个月以上的施工合同，标准施工合同通用条款规定用公式法调价。价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，以基准日的价格为准，因此应在合同调价条款中予以明确。5、发包人应按合同专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。承包人据此做出的判断、推论的后果应由()承担责任。A、发包人B、承包人C、监理人D、发包人和承包人共同标准答案：B知识点解析：发包人应按专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料。地下管线包括供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等的埋设位置、以及地下水文、地质等资料。发包人应保证资料的真实、准确、完整，但不对承包人据此判断、推论错误导致编制施工方案的后果承担责任。6、标准施工合同条款规定，监理人征得发包人同意后，应在开工日期()天前向承包人发出开工通知。合同工期自开工通知中载明的开工日起计算。A、5B、7C、14D、21标准答案：B知识点解析：标准施工合同条款规定，监理人征得发包人同意后，应在开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算。7、在建设工程施工合同管理中，通常用()与合同工期比较，用以判定是提前竣工还是延误竣工。A、合同有效期限B、合同履行期限C、合同工程施工期限D、履约担保期限标准答案：C知识点解析：在建设工程施工合同管理中，以施工期与合同工期比较，判定是提前竣工还是延误竣工。延误竣工承包人承担拖期赔偿责任，提前竣工是否应获得奖励需视专用条款中是否有约定。8、下列有关合同进度计划修订的说法中，不正确的有()。A、不论何种原因造成工程的实际进度与合同进度计划不符，均应修订合同进度计划B、承包人可以主动向监理人提交修订合同进度计划的申请报告C、监理人可以向承包人发出修订合同进度计划的指示D、监理人应在专用合同条款约定的时间内对修订后的合同进度计划予以批复，在批复前应取得发包人同意标准答案：D知识点解析：当合同进度计划需修订时，(1)承包人可以主动向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；(2)监理人也可以向承包人发出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划后报监理人审批；(3)如果修订的合同进度计划对竣工时间有较大影响或需要补偿额超过监理人独立确定的范围时，在批复前应取得发包人同意。9、承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验，认真执行“三检”制度。这里所指的“三检”制度是指()。A、承包人检查、发包人检查和监理人检查制度B、施工人员检查、施工班组检查和项目部检查制度C、自检、互检和工序交叉检查制度D、施工班组检查、项目部检查和公司检查制度标准答案：C知识点解析：承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验，认真执行自检、互检和工序交叉检查制度。10、对发包人提供的材料和工程设备，由()在约定的时间内，在交货地点进行验收。A、承包人B、承包人会同发包人C、监理人D、承包人会同监理人标准答案：D知识点解析：对发包人提供的材料和工程设备，承包人会同监理人在约定的时间内，在交货地点共同进行验收。11、()指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。A、暂列金额B、质量保证金C、暂估价D、计日工金额标准答案：C知识点解析：暂估价是指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。该笔款项属于签约合同价的组成部分，合同履行阶段一定发生，但招标阶段由于局部设计深度不够，质量标准尚未最终确定，投标时市场价格差异较大等原因。要求承包人按暂估价格报价部分，合同履行阶段再最终确定该部分的合同价格金额。12、按照标准施工合同通用条款约定，导致承包人增加开支的事件如果属于发包人也无法合理预见和克服的情况，应给予承包人补偿的原则是()。A、不应补偿费用B、应补偿费用但不计利润C、应补偿部分费用D、应补偿费用和合理利润标准答案：B知识点解析：通用条款中很多涉及应给予承包人补偿的事件，其补偿的原则是：(1)导致承包人增加开支的事件如果属于发包人也无法合理预见和克服的情况，应补偿费用但不计利润；(2)若属于发包人应予控制而未做好的情况，如因图纸资料错误导致的施工放线返工，则应补偿费用和合理利润。13、市场价格浮动引起的合同价格调整，通用条款规定用公式法调价。因承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中()作为支付计算的价格指数。A、原约定竣工日价格指数B、较高的一个C、较低的一个D、实际支付日价格指数标准答案：C知识点解析：市场价格浮动引起的合同价格调整，通用条款规定用公式法调价。在调价公式应用中应遵循的基本原则是：因承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中，较低的一个作为支付计算的价格指数。14、标准施工合同通用条款规定，监理人向承包人出具的进度付款证书，()。A、应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作B、不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作C、应视为是对承包人完成该部分工作的数量、质量及价值的最终确认D、应视为承包人对完成该部分工作的价值已无权提出修正要求标准答案：B知识点解析：通用条款规定，监理人出具的进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作，在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。15、施工过程中发生的监理人直接指示的变更属于()。A、可能发生的变更B、需要征求承包人同意后实施的变更C、必须实施的变更D、承包人提出合理化建议产生的变更标准答案：C知识点解析：监理人指示的变更可进一步分为：(1)监理人直接指示的变更：此类变更属于必须实施的变更，如按照发包人的要求提高质量标准、设计错误需要进行的设计修改、协调施工中的交叉干扰等情况。此时无须征求承包人意见，监理人经过发包人同意后发出变更指示要求承包人完成变更工作。(2)与承包人协商后确定的变更：此类情况属于可能发生的变更，与承包人协商后再确定是否实施变更，如增加承包范围外的某项新增工作或改变合同文件中的要求等。16、按照标准施工合同通用条款的约定，下列有关变更估价原则的说法中，不恰当的是()。A、已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的单价计算变更费用B、已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人商定或确定变更工作的单价C、已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定变更工作的单价D、已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可由承包人与发包人重新谈判确定变更工作的单价，并签订补充协议标准答案：D知识点解析：标准施工合同通用条款规定的变更估价的原则包括：(1)已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的单价计算变更费用；(2)已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人商定或确定变更工作的单价；(3)已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定变更工作的单价。17、施工过程中发生的不可抗力造成的承包人的停工损失由()承担。A、承包人B、监理人C、发包人D、发包人和承包人共同标准答案：A知识点解析：通用条款规定，不可抗力造成的承包人的停工损失、设备损坏、人员伤亡、财产损失等由承包人承担。18、标准施工合同通用条款规定，在索赔事件影响结束后的()天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书。A、14B、21C、28D、35标准答案：C知识点解析：标准施工合同通用条款规定，在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。19、施工合同履行期间由于出现专用合同条款约定的异常恶劣气候条件导致的工期延误，承包人有权要求发包人补偿()。A、延误的工期B、增加的费用C、合理利润D、增加的费用和延误的工期标准答案：A知识点解析：标准施工合同通用条款11.4规定，由于出现专用合同条款约定的异常恶劣气候条件导致的工期延误，承包人有权要求发包人延长工期。20、基准日后，因法规变化导致承包人在履行合同中所需要的工程费用发生明显增加时，承包人有权要求发包人补偿()。A、增加的费用B、合理利润C、延误的工期D、增加的费用和合理利润标准答案：A知识点解析：标准施工合同通用条款16.2规定，基准日后，因法律变化导致承包人在履行合同中所需要的工程费用发生除第16.6款约定的物价波动以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省(自治区、直辖市)有关部门的规定，按第3.5款商定或确定需调整的合同价款。换句话说在此种情况下，承包人有权要求发包人补偿因法律变化而导致增加的费用。21、因承包人违约可导致发包人解除合同。合同解除后，发包人因继续完成该工程的需要()承包人在现场的材料、设备和临时设施。A、无权扣留使用B、有权扣留使用C、有权没收D、无权没收标准答案：B知识点解析：因承包人违约解除合同后，发包人可派员进驻施工场地。另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。这种扣留不是没收，只是为了后续工程能够尽快顺利开始。发包人的扣留行为不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。22、承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，并负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，全部试运行的费用由()承担。A、发包人B、工程接收管理单位C、发包人和承包人共同D、承包人标准答案：D知识点解析：标准施工合同通用条款18.6规定，除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。23、按照有关法律规定，承包人已经提交工程竣工验收申请报告，发包人拖延验收的，则该工程的竣工日期为()。A、竣工验收合格之日B、实际进行竣工验收之日C、承包人提交竣工验收申请报告之日D、监理人商定或确定之日标准答案：C知识点解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(法释［2004]14号)规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。24、颁发缺陷责任期终止证书，意味着承包人已按合同约定完成了()的义务。A、施工B、施工、竣工和缺陷修复责任C、施工、竣工D、施工、竣工、缺陷修复责任和质量保修责任标准答案：B知识点解析：颁发缺陷责任期终止证书，意味着承包人已按合同约定完成了施工、竣工和缺陷修复责任的义务。二、多项选择题(本题共6题，每题1.0分，共6分。)25、招标工程项目订立合同时需要在合同协议书中明确填写的内容包括()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：合同协议书除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，具体招标工程项目订立合同时需要在合同协议书中明确填写的内容仅包括：发包人和承包人的名称、施工的工程或标段、签约合同价、合同工期、质量标准和项目经理的人选。26、按照《建设工程安全生产管理条例》规定，下列工程应编制专项施工方案的有()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：按照《建设工程安全生产管理条例》规定，在施工组织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方案。27、如果发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求，应与承包人通过协商达成提前竣工协议作为合同文件的组成部分。协议的内容应包括()。标准答案：B,C,E知识点解析：如果发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求，由于涉及合同约定的变更，应与承包人通过协商达成提前竣工协议作为合同文件的组成部分。协议的内容应包括：承包人修订进度计划及为保证工程质量和安全采取的赶工措施；发包人应提供的条件；所需追加的合同价款；提前竣工给发包人带来效益应给承包人的奖励等。专用条款使用说明中建议奖励金额可为发包人实际效益的20％。28、按照标准施工合同通用条款的约定，施工过程中出现的变更包括()。标准答案：B,C知识点解析：施工过程中出现的变更包括监理人指示的变更和承包人中请的变更两类。监理人可按通用条款约定的变更程序向承包人做出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。选项A发包人的变更要求通过监理人指示来体现的。29、监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时()。标准答案：B,E知识点解析：监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。30、下列有关承包人违约导致合同解除后结算的说法中，正确的有()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：标准施工合同通用条款22.1.4规定：(1)合同解除后，监理人按第3.5款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值；(2)合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金；(3)发包人应按合同的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失；(4)合同双方确认上述往来款项后，发包人出具最终结清付款证书，结清全部合同款项；(5)发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致，按合同约定解决争议的方法处理。一级监理工程师建设工程合同管理（建设工程施工合同管理）模拟试卷第4套一、单项选择题(本题共24题，每题1.0分，共24分。)1、标准施工合同要求中标人提供的履约担保的形式为()，并给出了该担保的标准格式。A、银行汇票B、银行保函C、保兑支票D、现金标准答案：B知识点解析：标准施工合同要求履约担保采用保函的形式，并给出了履约保函的标准格式。2、根据标准施工合同通用条款规定，下列解释合同的优先次序正确的是()。A、①通用合同条款；②投标函；③技术标准和要求；④合同协议书B、①合同协议书；②已标价的工程量清单；③专用合同条款；④投标函C、①合同协议书；②技术标准和要求；③专用合同条款；④中标通知书D、①合同协议书；②投标函；③专用合同条款；④技术标准和要求标准答案：D知识点解析：组成合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时，合同文件优先解释的顺序如下：(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录；(4)专用合同条款；(5)通用合同条款；(6)技术标准和要求；(7)图纸；(8)已标价的工程量清单；(9)其他合同文件，即经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。3、标准施工合同通用条款规定的基准日期是指投标截止时间前()天的日期。A、14B、21C、28D、35标准答案：C知识点解析：标准施工合同通用条款规定的基准日期指投标截止时间前28天的日期。规定基准日期的作用是划分该日期后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。承包人投标阶段在基准日后不再进行此方面的调研，进入编制投标文件阶段。4、针对工期在12个月以上的施工合同。标准施工合同通用条款规定用公式法调价。其给出的调价公式中的各可调因子的基本价格指数，是指()的各可调因子的价格指数。A、基准日期前28天B、基准日期C、价格调整之日D、承包人提交中期支付申请之日标准答案：B知识点解析：针对工期在12个月以上的施工合同，标准施工合同通用条款规定用公式法调价。其给出的调价公式中的各可调因子的基本价格指数，是指基准日期的各可调因子的价格指数。5、通常情况下，进场材料和工程设备保险应由()负责办理相应的保险。A、发包人B、承包人C、材料和工程设备的采购方D、发包人和承包人共同标准答案：C知识点解析：由当事人双方具体约定，在专用条款内写明。通常情况下，应是谁采购的材料和工程设备，由谁办理相应的保险。6、如果发包人开工前的配合工作已完成且约定的开工日期已届至，但承包人的开工准备还不满足开工条件，()发出开工指示。A、监理人仍应按时B、监理人应延迟C、发包人决定是否按时D、发包人与承包人协商是否按时标准答案：A知识点解析：如果发包人开工前的配合工作已完成且约定的开工日期已届至，但承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期不予顺延。7、承包人施工期是从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至()止。A、颁发工程接收证书之日B、工程接收证书中写明的实际竣工日C、承包人提交竣工验收申请之日D、竣工验收开始之日标准答案：B知识点解析：承包人施工期是从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日止。8、标准施工合同通用条款规定，不论何种原因造成工程的实际进度与合同进度计划不符时，()。A、均应修订合同进度计划B、应由发包人决定是否需要修订合同进度计划C、应由监理人决定是否需要修订合同进度计划D、应由承包人决定是否需要修订合同进度计划标准答案：A知识点解析：标准施工合同通用条款规定，不论何种原因造成工程的实际进度与合同进度计划不符。包括实际进度超前或滞后于计划进度，均应修订合同进度计划，以使进度计划具有实际的管理和控制作用。9、因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准，发包人应承担由于承包人返工造成的()。A、费用增加B、费用增加和工期延误C、工期延误D、费用增加和(或)工期延误，并支付承包人合理利润标准答案：D知识点解析：标准施工合同通用条款规定：(1)因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。(2)因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。10、对发包人提供的材料和工程设备，发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期。向承包人提交材料和工程设备，并在到货()天前通知承包人。A、3B、5C、7D、14标准答案：C知识点解析：对发包人提供的材料和工程设备，承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货7天前通知承包人。11、()是承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部合同价款。A、签约合同价B、中标价C、合同价格D、付款合同价标准答案：C知识点解析：合同价格是承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部合同价款，包括施工过程中按照合同相关条款的约定，在签约合同价基础上应给承包人补偿或扣减的费用之和。因此只有在最终结算时，合同价格的具体金额才可以确定。12、()指履行合同所发生的或将要发生的不计利润的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用。A、成本B、费用C、支出D、收益标准答案：B知识点解析：通用条款内对费用的定义为履行合同所发生的或将要发生的不计利润的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用。13、市场价格浮动引起的合同价格调整，通用条款规定用公式法调价。在合同履行过程中，因非承包人原因导致工期顺延，原定竣工日后的支付过程中，通用条款给定的调价公式()。A、继续有效B、由行政管理部门决定是否有效C、无效D、无效，并由发包人给出新的调价公式标准答案：A知识点解析：市场价格浮动引起的合同价格调整，通用条款规定用公式法调价。在合同履行过程中。因非承包人原因导致工期顺延，原定竣工日后的支付过程中，通用条款给定的调价公式继续有效。14、监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的()天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料。A、7B、14C、21D、28标准答案：B知识点解析：标准施工合同通用条款规定，监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料。经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额，如扣除质量不合格部分的工程款等。15、工程事故发生后，()应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施。A、承包人B、发包人和承包人C、发包人D、发包人和监理人标准答案：B知识点解析：工程事故发生后，发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施。16、标准施工合同通用条款规定，监理人收到承包人变更报价书后的()天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。A、21B、7C、14D、28标准答案：C知识点解析：标准施工合同通用条款规定，监理人收到承包人变更报价书后的14天内。根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。17、施工过程中发生的不可抗力造成的承包人人员伤亡、财产损失及其相关费用由()承担。A、发包人B、承包人C、监理人D、发包人和承包人共同标准答案：B知识点解析：通用条款规定，不可抗力造成的有关人员伤亡、财产损失及相关费用由各自单位承担。就是说发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用。18、标准施工合同条通用条款规定，承包人应在发出索赔意向通知书后()天内，向监理人递交正式的索赔通知书。A、14B、21C、28D、35标准答案：C知识点解析：标准施工合同通用条款规定，承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交正式的索赔通知书，详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期，并附必要的记录和证明材料。19、施工合同履行期间因发包人提供图纸延误，或未按合同约定及时支付进度款而导致工期延误的，承包人有权要求发包人补偿()。A、延误的工期B、延误的工期和增加的费用C、增加的费用和合理利润D、增加的费用、延误的工期和合理利润标准答案：D知识点解析：标准施工合同通用条款11.1规定，在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润：(1)增加合同工作内容；(2)改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；(3)发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；(4)因发包人原因导致的暂停施工；(5)提供图纸延误；(6)未按合同约定及时支付预付款、进度款；(7)发包人造成工期延误的其他原因。20、建设工程施工合同履行期间由于建筑市场人工、材料和工程设备价格波动而导致工程费用明显增加。此种情况下，承包人有权要求发包人补偿()。A、增加的费用B、合理利润C、延误的工期D、增加的费用和合理利润标准答案：A知识点解析：标准施工合同通用条款16.1规定，因人工、材料和工程设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按给出的公式计算差额并调整合同价格。换句话说，在此种情况下，承包人有权要求发包人补偿因物价波动而导致增加的费用。21、在施工合同履行过程中发生承包人违反合同规定的违约情况时，监理人应向承包人发出整改通知。监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出()的通知。A、暂停施工B、继续履行合同义务C、解除合同D、继续纠正违约行为标准答案：C知识点解析：在施工合同履行过程中发生承包人违反合同规定的违约情况时，监理人应向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可向承包人发出解除合同通知。22、在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷时，由承包人进行修复，所需费用由()承担。A、发包人B、发包人和承包人共同C、承包人D、损坏或缺陷的责任方标准答案：D知识点解析：施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程已竣工或工程设备安装完毕，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人验收合格，证明能确保安全后。才能在施工期投入运行。施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷时，由承包人进行修复，并按照损坏或缺陷原因由责任方承担相应的费用。23、标准施工合同通用条款规定，监理人审查承包人提交的竣工验收申请报告后认为工程已具备竣工验收条件，并已提请发包人进行工程验收。发包人在收到承包人竣工验收申请报告()天后未进行验收，视为验收合格。A、35B、42C、49D、56标准答案：D知识点解析：监理人审查承包人提交的竣工验收申请报告后认为工程已具备竣工验收条件，应在收到竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的情况除外。24、标准施工合同通用条款规定，缺陷责任期满，包括延长的期限终止后()天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书。A、7B、14C、21D、28标准答案：B知识点解析：标准施工合同通用条款规定，缺陷责任期满，包括延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。二、多项选择题(本题共6题，每题1.0分，共6分。)25、施工合同标准文本合同附件格式包括()。标准答案：A,D,E知识点解析：标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件。包括合同协议书、履约担保和预付款担保三个文件的应用格式。26、按照有关规定，承包人应在开工前编制施工实施计划。施工实施计划主要包括()。标准答案：A,C,E知识点解析：按照标准施工合同条款规定，承包人应在开工前编制施工实施计划。施工实施计划主要包括施工组织设计、质量管理体系、环境保护措施计划等。27、根据标准施工合同通用条款的规定，下列原因引起的暂停施工，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润的有()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：标准施工合同通用条款规定，发包人责任造成的暂停施工，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。发包人责任的暂停施工大体可以分为以下几类：(1)发包人未履行合同规定的义务。此类原因较为复杂，包括自身未能尽到管理责任，如发包人采购的材料未能按时到货致使停工待料等；也可能源于第三者责任原因，如施工过程中出现设计缺陷导致停工等待变更的图纸等。(2)不可抗力。不可抗力的停工损失属于发包人应承担的风险，如施工期间发生地震、泥石流等自然灾害导致暂停施工。这类暂停施工，发包人通常只承担工程的损坏或损害以及工期损失，不承担承包人的经济及利润损失的责任。(3)协调管理原因。同时在现场的两个承包人发生施工干扰，监理人从整体协调考虑指示某一承包人暂停施工。(4)行政管理部门的指令。某些特殊情况下可能执行政府行政管理部门的指示，暂停一段时间的施工。如奥运会和世博会期间，为了环境保护的需要，某些在建工程按照政府文件要求暂停施工。选项C中天降中雨是不利气候条件，属于承包人应承担的风险责任。28、按照标准施工合同通用条款规定，承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用条款约定的份数，向监理提交进度付款申请单。进度付款申请单的内容包括()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用条款约定的份数，向监理提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。通用条款中要求进度付款申请单的内容包括：(1)截至本次付款周期末已实施工程的价款；(2)变更金额；(3)索赔金额；(4)本次应支付的预付款和扣减的返还预付款；(5)本次扣减的质量保证金；(6)根据合同应增加和扣减的其他金额。选项E履约保证金是由保证人(如银行)在担保范围内承担的赔偿金额。29、下列有关承包人提出索赔程序的说法中，正确的有()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：承包人根据合同认为有权得到追加付款和(或)延长工期时，应按规定程序向发包人提出索赔。(1)承包人应在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书，丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利。(2)承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交正式的索赔通知书，详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期，并附必要的记录和证明材料。(3)对于具有持续影响的索赔事件，承包人应按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数。(4)在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。30、建设工程施工合同履行过程中发生的下列情况属于承包人违约的有()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：标准施工合同通用条款22.1.1规定，在履行合同过程中发生下列情况属承包人违约：(1)私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；(2)未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；(3)使用不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；(4)未能接合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；(5)在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，又拒绝按监理人指示再进行修补；(6)承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；(7)承包人不按合同约定履行义务的其他情况。一级监理工程师建设工程合同管理（建设工程施工合同管理）模拟试卷第5套一、单项选择题(本题共25题，每题1.0分，共25分。)1、标准施工合同的通用条款的组成包括()。A、20条，共计108款B、17条，共计69款C、24条，共计131款D、72条，共计194款标准答案：C知识点解析：九部委标准施工合同的通用条款包括24条，标题分别为：一般约定，发包人义务，监理人，承包人，材料和工程设备，施工设备和临时设施，交通运输，测量放线，施工安全、治安保卫和环境保护，进度计划，开工和竣工，暂停施工，工程质量，试验和检验，变更，价格调整，计量与支付，竣工验收，缺陷责任与保修责任，保险，不可抗力，违约，索赔，争议的解决共计131款。2、下列有关简明施工合同特点的说法中，不正确的是()。A、简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工B、简明施工合同是对标准施工合同简化的文本C、适用于简明施工合同的工程通常由承包人负责材料和设备的供应D、简明施工合同