2024年电线电缆敷设工程分包标准合同

2024年电线电缆敷设工程分包标准合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3分包方第二条工程范围及内容2.1工程概述2.2工程地点2.3工程量及施工内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3付款方式及进度第四条工程质量与标准4.1质量要求4.2质量验收标准4.3质量保证措施第五条工期要求5.1施工期限5.2工期延误责任5.3提前完成奖励第六条施工材料及设备6.1材料供应6.2设备使用及维护6.3材料质量标准第七条施工安全与环保7.1安全措施7.2安全事故处理7.3环保要求及措施第八条技术支持与配合8.1技术交底8.2施工配合8.3技术培训第九条违约责任9.1承包方违约9.2分包方违约9.3违约赔偿方式第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁或诉讼地点及法院10.3法律适用第十一条合同的变更与解除11.1合同变更条件11.2合同解除条件11.3变更与解除的程序第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3泄密责任第十三条合同的生效、变更与终止13.1合同生效条件13.2合同变更程序13.3合同终止条件第十四条其他条款14.1不可抗力14.2合同的转让14.3附件及补充协议第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3分包方第二条工程范围及内容2.1工程概述工程概述是指甲方委托乙方进行的电线电缆敷设工程的基本情况，包括但不限于工程规模、工程地点、工程性质等。2.2工程地点工程地点是指甲方指定的进行电线电缆敷设工程的地点，具体位置见附件一。2.3工程量及施工内容工程量及施工内容是指乙方根据甲方要求，在工程地点进行的电线电缆敷设工作，包括但不限于电缆敷设、接头制作、电缆接头连接等。第三条合同价格3.1合同总价合同总价是指乙方根据工程量及施工内容，按照附件二中的报价表向甲方报价，经甲方确认后形成的总价。3.2价格调整机制价格调整机制是指在合同执行过程中，因市场行情变化、政策调整等因素导致合同价格发生变化的处理方式。具体价格调整机制见附件三。3.3付款方式及进度付款方式及进度是指甲方根据乙方完成工程的情况，按照约定的时间和比例向乙方支付合同款项的方式。具体付款方式及进度见附件四。第四条工程质量与标准4.1质量要求质量要求是指乙方按照国家标准和行业规范，完成工程所需的质量标准。具体质量要求见附件五。4.2质量验收标准质量验收标准是指甲方对乙方完成工程的质量进行验收的标准。具体质量验收标准见附件六。4.3质量保证措施质量保证措施是指乙方为保证工程质量，采取的一系列措施。具体质量保证措施见附件七。第五条工期要求5.1施工期限施工期限是指乙方完成工程的期限。具体施工期限见附件八。5.2工期延误责任工期延误责任是指乙方因自身原因导致工程不能在约定期限内完成的，应承担的责任。具体工期延误责任见附件九。5.3提前完成奖励提前完成奖励是指乙方提前完成工程，甲方给予乙方的奖励。具体提前完成奖励见附件十。第六条施工材料及设备6.1材料供应材料供应是指甲方负责提供本工程所需的材料，包括但不限于电线电缆、接头、绝缘子等。具体材料供应事宜见附件十一。6.2设备使用及维护设备使用及维护是指乙方在施工过程中，对甲方提供的设备进行合理使用和维护。具体设备使用及维护要求见附件十二。6.3材料质量标准材料质量标准是指甲方提供的材料应符合的质量标准。具体材料质量标准见附件十三。第八条技术支持与配合8.1技术交底技术交底是指在合同签订后，甲方应向乙方详细介绍工程的技术要求、施工标准、注意事项等内容。具体技术交底事宜见附件十四。8.2施工配合施工配合是指在施工过程中，甲方应协助乙方解决施工中遇到的问题，确保工程顺利进行。具体施工配合事宜见附件十五。8.3技术培训技术培训是指乙方在施工前，应接受甲方组织的技术培训，掌握工程所需的技能和知识。具体技术培训事宜见附件十六。第九条违约责任9.1承包方违约承包方违约是指乙方违反合同约定，导致工程不能按照约定完成或者质量不符合要求的情况。具体违约责任见附件十七。9.2分包方违约分包方违约是指丙方违反合同约定，导致工程不能按照约定完成或者质量不符合要求的情况。具体违约责任见附件十八。9.3违约赔偿方式违约赔偿方式是指违约方应承担的赔偿方式，包括但不限于赔偿金额、赔偿时间等。具体违约赔偿方式见附件十九。第十条争议解决10.1争议解决方式争议解决方式是指当合同各方在履行合同过程中发生争议时，应采取的解决方式。具体争议解决方式见附件二十。10.2仲裁或诉讼地点及法院仲裁或诉讼地点及法院是指当合同各方发生争议，选择仲裁或诉讼时，应提交的地点及法院。具体仲裁或诉讼地点及法院见附件二十一。10.3法律适用法律适用是指本合同的签订、履行、解释及争议解决均应适用中华人民共和国的法律。具体法律适用见附件二十二。第十一条合同的变更与解除11.1合同变更条件合同变更条件是指在合同履行过程中，因特殊情况需要变更合同内容时，应满足的条件。具体合同变更条件见附件二十三。11.2合同解除条件合同解除条件是指在合同履行过程中，因特殊情况需要解除合同时，应满足的条件。具体合同解除条件见附件二十四。11.3变更与解除的程序变更与解除的程序是指合同各方在满足合同变更或解除条件时，应遵循的程序。具体变更与解除程序见附件二十五。第十二条保密条款12.1保密内容保密内容是指合同各方在合同签订、履行过程中涉及到的商业秘密、技术秘密等。具体保密内容见附件二十六。12.2保密期限保密期限是指合同各方对保密内容承担保密义务的期限。具体保密期限见附件二十七。12.3泄密责任泄密责任是指合同各方违反保密义务，导致保密内容泄露的责任。具体泄密责任见附件二十八。第十三条合同的生效、变更与终止13.1合同生效条件合同生效条件是指合同各方在签订合同时应满足的条件。具体合同生效条件见附件二十九。13.2合同变更程序合同变更程序是指合同各方在履行合同过程中，需要变更合同内容时应遵循的程序。具体合同变更程序见附件三十。13.3合同终止条件合同终止条件是指合同各方在履行合同过程中，需要终止合同时应满足的条件。具体合同终止条件见附件三十一。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力是指合同各方在履行合同过程中，无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。具体不可抗力条款见附件三十二。14.2合同的转让合同的转让是指合同各方在履行合同过程中，需要将合同权益或义务转让给他人的规定。具体合同转让条款见附件三十三。14.3附件及补充协议附件及补充协议是指与本合同相关的附件和补充协议。具体附件及补充协议见附件三十四。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程概述详细描述工程规模、工程地点、工程性质等信息。附件二：报价表列出乙方根据工程量及施工内容向甲方报价的详细表格。附件三：价格调整机制详细说明价格调整的条件、程序以及价格调整的方法。附件四：付款方式及进度详细说明付款的比例、时间以及付款的条件。附件五：质量要求列出乙方应符合的质量标准，以及质量验收的具体要求。附件六：工期要求详细说明施工期限、工期延误责任和提前完成奖励的条款。附件七：施工材料及设备详细描述甲方提供的材料种类、质量标准以及设备的使用和维护要求。附件八：施工安全与环保列出乙方应遵守的安全措施、安全事故处理程序以及环保要求。附件九：技术支持与配合详细说明技术交底、施工配合和技术培训的具体事宜。附件十：提前完成奖励列出提前完成工程所能获得的奖励的具体条款。附件十一：材料供应事宜详细描述甲方提供材料的方式、时间以及质量要求。附件十二：设备使用及维护要求列出设备使用和维护的具体要求，以及甲方提供的设备清单。附件十三：材料质量标准详细说明甲方提供的材料应符合的质量标准。附件十四：技术交底事宜列出技术交底的具体事宜，包括时间、地点和内容。附件十五：施工配合事宜详细描述甲方应协助乙方解决施工中遇到问题的具体方式。附件十六：技术培训事宜列出技术培训的具体事宜，包括时间、地点和培训内容。附件十七：承包方违约责任详细说明承包方违约的行为认定和违约责任的具体条款。附件十八：分包方违约责任列出分包方违约的行为认定和违约责任的具体条款。附件十九：违约赔偿方式详细描述违约赔偿的方式和金额计算方法。附件二十：争议解决方式说明争议解决的途径，包括仲裁或诉讼的地点和法院。附件二十一：法律适用明确本合同适用的人民法院管辖及法律适用。附件二十二：合同生效条件详细说明合同生效的条件。附件二十三：合同变更条件列出合同变更的条件和程序。附件二十四：合同解除条件详细说明合同解除的条件和程序。附件二十五：变更与解除程序列出合同变更和解除的具体程序。附件二十六：保密内容详细描述需要保密的内容，包括商业秘密和技术秘密。附件二十七：保密期限明确保密内容的保护期限。附件二十八：泄密责任列出泄密行为的认定和责任的具体条款。附件二十九：合同生效、变更与终止条件详细说明合同生效、变更和终止的条件。附件三十：合同变更程序列出合同变更的具体程序。附件三十一：合同终止条件详细说明合同终止的条件。附件三十二：不可抗力列出不可抗力的定义和不可抗力事件的具体条款。附件三十三：合同转让详细说明合同转让的条件和程序。附件三十四：附件及补充协议列出与本合同相关的附件和补充协议的名称和内容。说明二：违约行为及责任认定：1.承包方未能按照约定的质量要求完成工程，或者工程质量不符合验收标准。2.分包方未能按照约定的质量要求完成工程，或者工程质量不符合验收标准。3.承包方或分包方未能按照约定的工期完成工程，导致工期延误。4.承包方或分包方违反保密义务，导致保密内容泄露。5.合同各方在履行合同过程中，违反合同约定的其他义务。违约的责任认定标准：1.违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。2.违约方的违约行为导致合同无