沙河市人民医院病房楼土建工程施工招标文件

页第一部分协议书发包人:（全称）沙河市人民医院承包人:（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。一、工程概况工程名称：沙河市人民医院病房楼工程工程地点：沙河市迎新街与新兴路交叉口东南角工程内容：设计图纸范围内的沙河市人民医院病房楼工程土建、水、电等工程内容工程立项、规划批准文件号：沙发改【2008】149号资金来源：财政、自筹二、工程承包范围承包范围:设计图纸范围内的沙河市人民医院病房楼工程土建、水、电等安装工程内容（详见工程量清单）。三、合同工期工程合同工期总日历天数：_____天。从年月日开始施工，至年月日竣工完成。四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款合同总价（小写）：元。（大写）：元。六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第（1）条的约定。（1）本合同第二部分通用条款第2.2款。（2）本合同第三部分专用条款第2条。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。十、合同生效本合同订立时间：年月日本合同订立地点：发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于后生效。发包人：（公章）沙河市人民医院承包人：（公章）地址：沙河市健康街16号地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：电子邮箱:电子邮箱:第二部分通用条款执行《河北省建设工程施工合同示范文本》中通用条款（内容略）第三部分专用条款1、定义1.37所采用的书面形式包括以下第（1）、（2）、（3）、（4）条。文书信件电报传真电子邮件其他2、本合同文件的优先解释顺序如下：见通用条款第2.2条。3、语言及适用的法律、标准与规范约定适用的标准、规范的名称：（1）《砌体结构工程质量验收规范》GB50213-2002（2）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-20011（3）《工程测量规范》GB50026-93（4）《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50214-2002（5）《地下工程防水技术规范》GB50108-2002（6）《地下防水工程质量验收规范》GB50218-2002（7）《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-96（8）适应本工程的其他现行国家及地方施工及验收规范。（9）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）(10)国家、河北省及邢台市现行规程、规范。4、通讯联络4.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式(1)各方通讯地址和收件人：发包人：沙河市人民医院通讯地址：沙河市健康街16号收件人：付国魁邮编：054100承包人通讯地址：收件人：邮编：监理单位通讯地址：收件人：邮编：造价咨询单位：通讯地址：收件人：邮编：(2)视为送达的其他方式：5、工程分包5.1分包工程事项：除基础和主体工程不允许分包外，其它与甲方协商，征得甲方同意后，可分包。14、发包人14.1发包人完成下列工作的约定办理土地征用、拆迁工作、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：开工前完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：开工前开通施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：开工前工程地质和地下管线资料的提供时间及约定：开工前办理有关证件的约定：开工后一周内组织现场交验的时间：开工后一周内组织图纸会审和设计交底的约定：开工后二周内协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：双方约定发包人应做的其他工作及其约定：负责与当地政府部门的协调工作委托给承包人负责的工作有：协助办理本工程相关手续。支付方式的约定按以下第1）或2）条。1）按协议书所注明的帐号银行转帐。2）支票支付。3）其他方式：14.3发包人向承包人提供标准与规范、图纸及技术要求的约定(1)提供的时间：开工前提供图纸及勘察报告，标准与规范承包人自备。(2)提供的份数：图纸5份，勘察报告2份。14.4提供施工场地的时间：开工前15、承包人15.1承包人有关工作的约定（4）向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：开工后半个月内（9）承包人应做的其他工作及要求承包人在开工前须提供施工组织设计（或施工方案）、总进度计划，用水、用电计划，经监理工程师和发包人审核合格后方可开工，开、竣工通知书，施工月进度计划，隐蔽工程验收单等，须及时送达发包人及监理工程师，如不能及时送达（或经监理工程师审核不合格，并且不能及时更改时），发包人、监理工程师将有权拒绝在月付款通知单上签字。承包人负责的设计的约定(1)合同规定由承包人负责的设计：无(2)承包人提供设计的时间：无17、发包人代表17.1发包人代表及其权力的限制(1)发包人任命（）为发包人代表，其联络通讯地址如下：通讯地址：邮政编码：联系电话：(2)发包人对发包人代表权力做如下限制：变更设计和付款18、监理工程师18.1负责合同工程的监理单位及确认的监理工程师(1)监理单位：法定代表人：(2)确认（）为监理工程师，其联络通讯地址如下：通讯地址：邮政编码：联系电话：传真号码：18.3（11）需要发包人批准的事项：设计变更、签证及工程付款19、造价工程师负责合同工程的造价咨询单位及确认的造价工程师(1)造价咨询单位：法定代表人：(2)确认（）为造价工程师，其联络通讯地址如下:通讯地址：邮政编码：联系电话：传真号码：19.3（4）需要发包人批准的事项：20、承包人代表20.1承包人任命（）为承包人代表，其通讯联络地址如下：联系电话：通讯地址：邮政编码：23、工程担保23.8担保内容、方式和责任等事项的约定：不采用26、不可抗力26.1降水量、气温、空气相对湿度、风速、地震不可抗力的数值按以下第（2）条的规定。（1）降水量、气温、空气相对湿度、风速、地震不可抗力的具体数值见下表，超过此数值视为不可抗力。项目日降水量(mm)日最高气温（℃）日最低气温（℃）空气相对湿度（%）风速（m/s）地震烈度(度)数值（2）按河北省《建设工程工程量清单编制与计价规程》给定的数值。27、保险27.1发包人委托承包人办理保险事项有以下第条。（1）本合同通用条款27.1款的第（1）项。（2）本合同通用条款27.1款的第（2）项。（3）本合同通用条款27.1款的第（3）项。（4）本合同通用条款27.1款的第（4）项。(5)其他：27.8对保险事项的其他约定：28、进度计划和报告承包人编制进度报告和修订进度计划的时间要求：每月23-25日。29、开工29.2监理工程师在本合同签订后按以下第（1）条的时间内签发开工令。（1）按照本合同通用条款第29.2款的规定。（2）14天内。31、工期及工期延误31.1合同工程工期：（）天。(1)（）单项工程的工期：（）天，从年月日开始施工，至年月日竣工完成。(2)（）单项工程的工期：（）天，从年月日开始施工，至年月日竣工完成。36、质量目标36.1工程质量标准：合格41、发包人供应材料、设备41.1发包人供应材料、设备按以下第（2）条的约定。（1）发包人不供应材料、设备。（2）发包人供应材料、设备的数量、质量等，按“招标人供应材料、设备明细表”。42、承包人采购材料、设备42.7发包人指定的生产厂家或供应商：根据发包人对暂定价计入的材料（项目）招标确定的生产厂家或供应商确定。指定生产厂家或供应商的材料名称、规格、数量：以工程量清单为依据，根据实际确定。45、隐蔽工程和中间验收中间验收部位包括：按规范要求47、工程试车47.1工程试车按以下第（1）条的约定。（1）不需要试车。（2）试车的内容及要求具体如下：49、竣工验收49.5中间交工工程的验收按以下第（1）条的约定。（1）合同工程无中间交工工程。（2）各中间交工工程的范围、计划竣工时间如下：(1)（）工程，计划竣工时间（），其范围包括：(2)（）工程，计划竣工时间（），其范围包括：50、质量保修50.2工程质量保修期的约定：（1）地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2）房屋防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的渗漏，为５年；（3）供热和供冷系统，为２个采暖期、供冷期；（4）电气管道、给排水管道、设备安装为２年；（5）装修工程为２年。54、暂列金额本合同暂列金额为（5000000）元。56、提前竣工奖与误期赔偿费提前竣工奖按以下第（2）条的约定。（1）不设提前竣工奖。（2）每日历天应奖额度为（5000）元，提前竣工奖的最高限额是（100000）元。误期赔偿费按以下第（2）条的约定。(1)不设误期赔偿费。(2)每日历天应赔付额度为（5000）元，误期赔偿费最高限额是（100000）元。57、合同价款约定与调整因素57.1合同价款采用以下第（1）条的方式。（1）固定单价。（2）固定总价。（3）可调价格。57.2合同价款的调整因素除包括通用条款57.2款第1项至第8项规定外，还包括以下调整因素：无60、价款调整方法（1）合同约定采用固定单价方式，价款调整方法按以下第（1）条的约定。1）本合同第二部分通用条款第60条。2）按下列方法：a）变更引起的数量变化幅度在±()%以内时，其综合单价不变，措施项目费按比例调整；当变更引起的数量变化幅度超过±（）%时，增加（）%以外的数量或减少后剩余的数量所对应的综合单价及措施项目费由承包人重新提出。b）数量偏差在±5%内时，该项目的综合单价不变，措施项目费按比例调整；当数量偏差率超过±5%时，增加5%以外的数量或减少5%后剩余的数量所对应的综合单价及措施项目费由承包人重新提出。c）由承包人重新提出的综合单价及措施项目费依据现行的河北省计价依据计算；现行的河北省计价依据要求投标人自主确定的人工单价、材料单价、机械单价、费率等按承包人投标时的数值；没有可参照的数值时，按当时省工程造价管理机构发布的造价信息、计价方法确定。d）人工、材料、机械单价上涨或下降引起的价款调整按河北省《建设工程工程量清单编制与计价规程》第11.0.6条第2款规定调整合同价款。固定系数、加权系数按投标文件填报的数值。价款调整系数（Y）幅度限制：e）人工单价、材料单价、机械单价的基期价格以基准日的省工程造价管理机构发布的信息价格为准，现行价格以当月省工程造价管理机构发布的信息价格为准。f）价款调整以()为时间单元。3）其他约定：（2）合同约定采用固定总价方式，价款调整方法：（3）合同约定采用可调价格方式，价款调整方法：62、支付事项62.2利率按以下第（1）条的约定。（1）按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。（2）利率为：（）。63、预付款63.1预付款的金额为（合同价10%）元。63.2预付款支付的有关规定：…………63.4预付款抵扣办法按以下第（1）条的约定。（1）预付款按照抵扣比例从期中应支付款项扣回，直到扣完为止，抵扣比例按预付款占合同价扣减暂列金额后的百分比计算。（2）抵扣办法为：64、安全防护、文明施工措施费64.1安全防护、文明施工措施费金额的约定(1)安全防护、文明施工措施费的总额为()元。64.2安全防护、文明施工措施费预付、支付办法和扣回方式按以下第（1）条的约定。(1)本合同第二部分通用条款第64.2款的规定。(2)预付、支付办法和扣回方式为：65、进度款65.1支付期间按以下第（3）条的约定。(1)以月为单位。(2)以季度为单位。(3)以形象进度为准，具体为：（双方协商）1)……2)……65.2期中付款的最低限额是：（10万）元。67、竣工结算与结算款67.1结算的程序和时限按以下第（1）条的约定。(1)按本合同第二部分通用条款67.2款至67.7款的规定办理。(2)办理结算程序和时限为：68、质量保证金68.2质量保证金的金额及扣留方式(1)质量保证金的金额按以下第（1）条的约定。1)按本合同第二部分通用条款第68.2款的规定。2)(2)质量保证金的扣留按以下第（1）条的约定。1）按照本合同第二部分通用条款的规定，从每次应支付给承包人的工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留的比例为5%。2）其他扣留方式：68.3质量保证金的返还时间按以下第1）条的约定。1)按本合同第二部分通用条款第68.3款的规定。2)为工程竣工验收合格满年后的28天内。69、合同争议69.4调解机构按以下第（1）条的约定。（1）按本合同第二部分通用条款第69.4款的规定。（2）调解机构为：1）……2）……3）……双方同意选择以下第（2）条的方式解决争议：（1）向（）仲裁机构申请仲裁。（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。74、保密要求保密信息的提供时间：76、合同份数76.1合同文本的提供按以下第（1）条的约定。（1）按本合同第二部分通用条款第76.1款的规定。（2）提供方式为：76.3合同副本的份数（六），其中发包人（三）份，承包人（三）份。第四部分附件承包人承揽工程项目一览表序号单位工程名称建设规模建筑面积（平方米）结构层数跨度（米）设备安装内容合同价款（元）开工日期竣工日期第三章合同文件格式一、合同协议书二、合同通用条款三、合同专用条款四、附件（以上四部分使用《河北省建设工程施工合同示范文本》详见第二章）第四章工程技术要求及建设标准1.依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到现行国家以及河北省或行业的工程建设标准、规范的要求。2、主要规范参考（1）《砌体结构工程质量验收规范》GB50213-2002（2）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-20011（3）《工程测量规范》GB50026-93（4）《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50214-2002（5）《地下工程防水技术规范》GB50108-2002（6）《地下防水工程质量验收规范》GB50218-2002（7）《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-96（8）适应本工程的其他现行国家及地方施工及验收规范。第五章：图纸（另册）第六章工程量清单(内容详见本招标文件所附工程量清单内容)第七章投标文件投标函部分格式

正本或副本工程施工招标投标文件项目编号：项目名称：投标人：(盖章)投标文件内容：投标函部分法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)日期：年月日

目录一、法定代表人身份证明书二、投标文件签署授权委托书三、投标函四、投标函附录五、招标文件要求投标人提交的其他投标资料

一、法定代表人身份证明书单位名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。投标人：（盖章）日期：年月日

二、授权委托书本授权委托书声明：我(姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现授权委托(单位名称)的(姓名)为我公司签署工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。代理人无转委托权，特此委托。代理人：(签字)性别：年龄：身份证号码：职务：投标人：(盖章)法定代表人：(签字或盖章)授权委托日期：年月日

三、投标函致：沙河市人民医院1.根据你方招标工程项目编号为的工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以上述合同条件、技术规范、图纸的条件承包上述工程的工程施工、竣工和保修，并保证在合同履行期内，不因施工条件（包括参考工程量）及市场价格等因素的变化而改变综合单价。我方的投标总价为：(币种，金额，单位)（大写）(小写)。并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。2.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如有时)及有关附件。3.我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。4.一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期完成并移交全部工程。5.我方与本投标函一起，提交金额为元的投标保证金。6.我方同意所提交的投标文件在“投标须知”第16条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。7.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。投标人：(盖章)法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）单位地址：邮政编码：电话：传真：日期：年月日四、投标函附录序号项目内容合同条款号约定内容备注1履约保证金2施工准备时间签订合同后()天3误期违约金额()元／天4误期赔偿费限额合同价款()％5提前工期奖()元／天6施工总工期()日历天7质量标准8工程质量违约金最高限额()元9预付款金额合同价款的()％10进度款付款时间签发月付款凭证后()天ll竣工结算款付款时间签发竣工结算付款凭证后()天12保修期依据保修书约定的期限13五、招标文件要求投标人提交的其他投标资料第八章投标文件商务部分格式

正本或副本工程施工招标投标文件项目编码：项目名称：投标文件内容：投标文件商务部分投标人：(盖章)法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)日期：年月日

工程工程量清单报价表投标人：（单位盖章）法定代表人：（盖章）造价工程师 （签字盖执及注册证号：业专用章）（预算员）（预算员章）编制时间：目录一、投标报价说明二、投标报价汇总表三、工程项目总价表四、单项工程费汇总表五、单位工程费汇总表六、分部分项工程量清单与计价表七、措施项目清单与计价表八、其他项目清单与计价表九、计日工表十、工程量清单综合单价分析表十一、主要材料价格表

一、投标报价说明1、本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。2、工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及采用固定价格的工程所测算的风险金等费用。3、措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。4、其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。5、本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其它单价或合价之中。6、本报价的币种为人民币。7、投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。二、投标总价工程名称：投标总价（小写）：（大写）质量承诺:工期承诺:开工日期:竣工日期:施工总日历天数天其它说明:投标人：（单位盖章）法定代表人：（盖章）编制时间：三、工程项目总价表四、单项工程费汇总表五、单位工程费汇总表六、分部分项工程量清单与计价表七、措施项目清单与计价表八、其他项目清单与计价表九、计日工表十、工程量清单综合单价分析表十一、主要材料价格表第九章投标文件技术部分格式

正本或副本工程施工招标投标文件项目编码：项目名称：投标人：(盖章)投标文件内容：投标文件技术部分法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)日期：年月日

一、施工组织设计1.投标人应编制施工组织设计，包括招标文件投标须知11.4项规定的施工组织设计基本内容。具体要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况；劳动力计划等；结合本工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术措施、扬尘治理措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等。2.施工组织设计除采用文字表述外应附图表，图表及格式要求自定。2.1拟投入的主要施工机械设备情况2.2劳动力计划表2.3计划开、竣工日期和施工进度网络图2.4施工总平面图2.5临时用地表二、项目管理机构配备情况（1）项目管理机构配备情况表（2）项目经理简历表（3）项目技术负责人简历表（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料

附件：评标办法根据《中华人民共和国招标投标法》及河北省的有关规定，并结合本工程的实际情况，本着保护竞争维护招标工作的公正性、公平性和严肃性，特制定本评标定标办法。评标程序：1、评委首先按招标文件要求对各投标人的投标书进行符合性评审，实质上响应的投标文件可进入下一步评标。2、评委质疑，投标人答疑，澄清有关问题。2.1评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情况的，评标委员会应当否决其投标：⑴施工方案与报价不一致，缺乏合理的经评委质询不能做出合理解释的；⑵对需要澄清、说明、补正的内容，投