二级建造师考试《法规》题库100题含答案卷1246

二级建造师考试《法规》题库100题含答案」246

L题型：多选题

某建筑公司注册登记成立后，经有关部门批准，向社会公开招聘人员。在与被录用

人员张某订立的劳动合同中，下列不符合劳动法规定的情形是（）。

A劳动合同约定试用期为1年

B在试用期内，张某不得通知建筑公司解除劳动合同

C在试用期间，张某被证明不符合录用条件，建筑公司可随时解除劳动合同

D张某如被依法追究刑事责任，建筑公司可以随时解除劳动合同

E张某如果患病，建筑公司可以随时解除劳动合同

答案

A,B,E

解析

根据《劳动合同法》的规定："劳动合同可以约定试用期。试用期最长不得超过

6个月。劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：（1）在试用期间被

证明不符合录用条件的；（2）严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的；（3）严重

失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的；（4）被依法追究刑事责任的。"

选项C、D符合劳动法。故选项A、B、E正确。

2.题型：多选题

下列关于仲裁裁决书说法中错误的有（）。

A裁决书中当事人协议不愿写明争议事实和裁决理由的，可以不写

B裁决书由仲裁员签名后，须加盖仲裁庭印章

C对仲裁裁决持不同意见的仲裁员，也必须在裁决书上签名，此点和民事诉讼中是

相同的

D对裁决持不同意见的仲裁员应出具个人意见，该意见构成裁决书的一部分

E仲裁裁决书自作出之日起发生法律效力

答案

B,C,D

解析

A说法正确，对于仲裁裁决书中争议事实和仲裁理由部分，一般情况下应写明，

但如果申请人不愿写明争议事实和理由，可以不写，这是仲裁裁决与民事判决书的

不同之处;B说法不正确，应该是加盖仲裁委员会印章;C说法不正确，持不同意见

的仲裁员可不用签字;D不正确，持不同意见的仲裁员不管是否签字，其意见不能

为裁决书的构成。因此，B、C、D选项符合题意。

3.题型：多选题

根据《劳动合同法》的规定，集体合同草案应当提交（）讨论通过。

A工会

B职工代表大会

C股东大会

D全体职工

E董事会

答案

B,D

4.题型：单选题

如果承包商与建设单位签约时就解决纠纷的方式选择了仲裁，则（）。

A就没有权利选择仲裁员

B申请仲裁后就不可以再达成和解了

C申请人无正当理由不到庭，就视为撤回仲裁

D若对仲裁结果不服，依然可以上诉

答案

C

解析

仲裁庭可以作出缺席裁决。申请人经书面通知，无正当理由开庭时不到庭或者未

经仲裁庭许可中途退庭的，可以视为撤回仲裁申请。

5.题型：单选题

下列法律部门中，《劳动合同法》属于（）。

A经济法

B社会法

C行政法

D民法商法

答案

B

解析

社会法是在国家干预社会生活过程中逐渐发展起来的一个法律门类，所调整的是

政府与社会之间、社会不同部分之间的法律关系。《中华人民共和国残疾人保障

法》（以下简称《残疾人保障法》）、《中华人民共和国矿山安全法》（以下简称

《矿山安全法》）、《中华人民共和国劳动法》（以下简称《劳动法》）、《中华

人民共和国职业病防治法》（以下简称《职业病防治法》）、《中华人民共和国安

全生产法》（以下简称《安全生产法》）、《中华人民共和国劳动合同法》（以下

简称《劳动合同法》）等属于社会法。

6.题型：单选题

2013年2月10日，甲作为出租人与乙订立租赁合同，约定将甲的房屋于同年4月

1日租赁给乙作为车间。同年3月13日，丙向甲购买该出租房屋并办理了产权转

让手续。对甲与乙2月10日所签订合同的性质，下列说法正确的是（）。

A该合同为效力待定合同

B该合同为可撤销合同

C该合同为有效合同

D该合同为无效合同

答案

C

解析

《合同法》第229条规定，租赁物在租赁期间发生所有权变动的，不影响租赁合

同的效力。甲、乙于2月10日签订的租赁合同具备合同生效的四个条件，因而是

有效合同。

7.题型：多选题

下列选项中，属于违法发包的情形的有（）。

A建设单位在合同中要求承包单位垫资的

B建设单位设置不合理的招投标条件，限制、排斥潜在投标人或者投标人的

C建设单位将施工合同范围内的单位工程或分部分项工程又另行发包的

D建设单位违反施工合同约定，通过各种形式要求承包单位选择其指定分包单位的

E建设单位将工程发包给个人的

答案

B,C,D,E

解析

违法发包：（1）建设单位将工程发包给个人的；（2）建设单位将工程发包给不

具有相应资质或安全生产许可的施工单位的；（3）未履行法定发包程序，包括应

当依法进行招标未招标，应当申请直接发包未申请或申请未核准的；（4）建设单

位设置不合理的招投标条件，限制、排斥潜在投标人或者投标人的；（5）建设单

位将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位

的；（6）建设单位将施工合同范围内的单位工程或分部分项工程又另行发包的；

（7）建设单位违反施工合同约定，通过各种形式要求承包单位选择其指定分包单

位的；（8）法律法规规定的其他违法发包行为。

8.题型：多选题

下列情形仲裁协议无效或失效的有（）。

A约定的仲裁事项属于平等主体之间有关人身关系的争议

B约定的仲裁事项是不动产争议

C载有仲裁条款的合同因违反法律禁止性规定而无效

D甲乙两公司签订合同，并约定了仲裁条款。后合同双方又订立补充协议：“约定

在履行合同中的纠纷由双方协商解决或向法院起诉解决”

E双方当事人在合同中约定：“因本合同履行发生的争议，双方既可以向甲地仲裁

委申请仲裁，也可以向乙地仲裁委申请仲裁“

答案

A,D,E

9.题型：多选题

施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对()进行检验，未

经检验或检验不合格的不得使用。

A建筑材料

B周转材料

C建筑构配件

D设备

E商品混凝土

答案

A,C,D,E

10.题型：单选题

民事责任分为违约责任和().

A侵权责任

B行政责任

C刑事责任

D财产责任

答案

A

11.题型：单选题

施工企业取得法人资格的时间为（）之日。A

注册资金到位B

法定代表人确定C

工商行政管理机关核准登记，营业执照签发D

建设行政主管部门颁发资质证书

考点

2Z201021法人的法定条件及其在建设工程中的地位和作用

解析

企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。

考点：法人的分类。

12.题型：多选题

在民事诉讼的执行过程中，人民法院应裁定中止执行的情形包括（）。

A申请人表示可以延期执行的

B案外人对执行标的提出确有理由异议的

C据以执行的法律文书被撤销的

D作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或承担义务的

E作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的

答案

A,B,D,E

13.题型：多选题

施工作业人员享有的主要安全生产权利有（）。【2014】A

建议权B

检举权C

获得工伤保险赔偿权D

收益权E

紧急避险权

考点

2Z206024施工作业人员安全生产的权利和义务

解析

施工作业人员应当享有的安全生产权利：（1）知情权和建议权；（2）安全防护用

户获得权；（3）批评、检举、控告及拒绝违章指挥；（4）紧急避险权；（5）获

得工伤保险和意外伤害保险赔偿权利；（6）请求民事赔偿权。

考点：施工作业人员应当享有的安全生产权利

14.题型：多选题

根据《建筑法》的要求，实行施工总承包的，施工现场的安全生产管理应符合的要

求包括（）o

A总承包单位对施工现场组织和安全生产进行统一协调管理

B分包单位应单独编制建设工程生产安全事故应急救援预案

C总承包单位应建立应急救援组织

D分包单位应建立应急救援组织

E分包单位应配备救援器材

答案

A,C,D,E

解析

根据《建筑法》的要求，实行施工总承包的，施工现场的安全生产管理应符合的

要求包括总承包单位对施工现场组织和安全生产进行统一协调管理，总承包单位应

建立应急救援组织，分包单位应建立应急救援组织，分包单位应配备救援器材

15.题型：单选题

设计文件注明的工程合理使用年限的起算日期是（）。

A核发施工许可证之日

B工程缺陷责任期满之日

C工程竣工验收合格之日

D工程法定保修期满之日

答案

C

解析

工程合理使用年限也就是勘察、设计单位的责任年限，它与《建筑法》中的“建

筑物合理寿命年限”、《合同法》中的"工程合理使用期限”等在概念上是一致的。

国务院发布的《（建设工程质量管理条例）释义》规定："工程合理使用年限是指

从工程竣工验收合格之日起工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使

用的年限。"工程合理使用年限是从工程竣工验收合格之日起。

16.题型：单选题

某合同定金为22.5万元，由于给付定金的一方违约而使该合同被迫中止，此时收受定

金一方应返还给对方的金额为（）.

B15万元

C22.5万元

D45万元

答案

A

17.题型：单选题

建设工程与土地关系密切的物权中以下说法错误的是（）。A

土地所有权是国家或农民集体依法对归其所有的土地所享有的具有支配性和绝对性

的权利B

建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上，不包括集体所有的农村土地C

设立建设用地使用权，可以采用出让或者抵押等方式D

设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记

考点

2Z201041物权的主要种类和与土地相关的物权

解析

设立建设用地使用权，可以采用出让或者划拨等方式。注意题目中是让选错误的

是，所以C。

考点：与土地相关的物权。

18.题型：多选题

根据《侵权责任法》，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由（）承

担连带责任.有其他责任人的，有权向其他责任人追偿.

A监理单位

B建设单位

C设计单位

D施工单位

E质量监督站

答案

B,D

解析

本题是《侵权责任法》第86条规定的原文，规定了建筑物缺陷损害责任的具体承

担，即建筑物没有达到法律、法规规定的标准，存在对他人人身、财产的不合理危险,

其损害责任由建设单位与施工单位承担连带责任，建设单位、施工单位赔偿后，有其

他责任人的，有权向其他责任人追偿.显然，该责任属于无过错责任，而且，没有免责的

事由.其中，他人泛指受损的一切人,包括建筑物所有人、管理人在内.正确答案B、D.

19.题型：多选题

下列合同中，债权人不得将合同的权利全部或部分转让给第三人的有（）。

A当事人因信任订立的委托代理合同

B建筑材料供应合同

C合同中约定禁止债权人转让权利

D供用电、水、气、热力合同

E最高额抵押的主合同

答案

A,C,E

解析

债权人可以将合同的权利全部或部分转让给第三人，但是下列三种情形除外：（1）

根据合同性质不得转让的，A选项属于此类；（2）按照当事人约定不得转让的，C选

项属于此类；（3）依照法律规定不得转让的，E选项是按照《担保法》的规定，所以

属于此类。

20.题型：单选题

注册商标有效期自核准之日起计算为10年，有效期满需要继续使用的,应当在期满前

()内申请续展注册。

A1个月

B2个月

C6个月

D12个月

答案

D

解析

2017版教材改为12个月。

21.题型：单选题

根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，必须持特种作业操作证书上岗的人员是

()。A

项目经理B

兼职安全员C

建筑架子工D

BIM系统操作员

考点

2Z206025施工单位安全生产教育培训的规定

解析

本题考查的是安全生产教育培训。建筑施工特种作业包括：建筑电工；建筑架子

工；建筑起重信号司索工；建筑起重机械司机；建筑起重机械安装拆卸工；高处作

业吊篮安装拆卸工；经省级以上人民政府建设主管部门认定的其他特种作业。

考点：施工单位三类管理人员与“三项岗位”人员的培训考核

22.题型：单选题

《工伤保险条例》的规定，职工因工死亡,其近亲属可以从工伤保险基金领取一次性

工亡补助金为().

A上年度统筹地区职工平均工资的20倍

B上年度职工本人平均工资的20倍

C上年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍

D上年度统筹地区职工平均工资的10倍

答案

C

23.题型：多选题

根据《担保法》，债权人可以行使留置权的合同有（）。

A借款合同

B运输合同

C施工合同

D加工承揽合同

E定金合同

答案

B,D

24.题型：单选题

下列条件中，（）不是申请招标代理机构资质时必备的条件。

A有从事招标代理业务的营业场所

B有从事招标代理业务相应的资金

C有编制招标文件和组织评标的相应专业力量

D有对投标人的财务状况进行审计的专业人才

答案

D

解析

招标代理机构是依法设立，从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。

招标代理机构应当具备下列条件：1.有从事招标代理业务的营业场所和相应资

金；2.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量；3.有符合法定条件、可

以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库。因此，有对投标人的财

务状况进行审计的专业人才并不是招标代理机构的必备条件。

25.题型：单选题

下列组织中，不具备有法人资格的组织是（）

A大学

B项目经理部

C公司

D社团

答案

B

26.题型：单选题

下列关于意外伤害保险的说法，正确的是（）。

A由建设单位办理

B保险期限自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日

C实行施工总承包的，施工总承包单位支付保险费

D意外伤害保险是强制险

答案

C

27.题型：单选题

某建筑公司向供货商采购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为4000元/

吨，约定6月1日运至某工地。后供货商迟迟不予交货，8月下旬，国家调整价格

为3400元/吨，供货商急忙交货。双方为结算价格产生争议。下列说法正确的是

（）。

A应按合同约定的价格4000元/吨结算

B应按国家确定的最新价格3400元/吨结算

C应当按新旧价格的平均值结算

D双方协商确定，协商不成的应当解除合同

答案

B

解析

根据《合同法》规定，执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限

内政府价格调整时，按交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按

原价格执行；遇价格下降时，按新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇

价格上涨时，按照新价格执行；遇价格下降时;按原价格执行。本题中供货商没有

按照约定交付货物，违约在先，应当按照新价格执行结算。

28.题型：单选题

民用建筑节能，是指在保证民用建筑使用功能和（）的前提下，降低其使用过程

中能源消耗的活动。

A能源合理利用

B室内温度适宜

C减少能源消耗

D室内热环境质量

答案

D

29.题型：多选题

授予专利权的发明和实用新型，应当具备的条件是（）。*

A新颖性

B创造性

C美观性

D适用性

E实用性

答案

A,B,E

30.题型：单选题

某企业发现自己的安全生产许可证遗失，其正确做法是（）。A

向原发证机关声明作废并申请补办B

向原发证机关申请注销，待该许可证有效期满后补发C

由原发证机关通报原件作废，按规定罚款后补发D

向原发证机关报告，并在媒体上声明作废后，申请补办

考点

2Z206012安全生产许可证的有效期和政府监管的规定

解析

建筑施工企业遗失安全生产许可证，应当立即向原安全生产许可证颁发管理机关报

告,并在公众媒体上声明作废后，方可申请补办。

考点：安全生产许可证的有效期

31.题型：单选题

某项目设计费用为10（）万，合同约定定金为设计费用的15%。发包方依约支付了

定金后，设计承包方不履行合同，给发包方造成了12万元的损失。发包人对此可

获支持的最大价款为（）万元。

A24

B27

C30

D42

答案

C

解析

按定金是双倍赔付，应赔付3（）万元；如按实际损失赔付是赔付12万元，把定金

收回15万元，共27万元。所以发包人对此可获支持的最大价款为30万元。

32.题型：单选题

《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，项目负责人因

其他事务需离开施工现场时，应向（）请假.

A工程项目的建设单位

B建筑施工企业总经理

C建筑施工企业总工程师

D建筑施工企业主管副总经理

答案

A

解析

《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》第11条规定，项目

负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80G.因其他事务需离开施工现

场时，应向工程项目的建设单位请假，经批准后方可离开.离开期间应委托项目相关负

责人负责其外出时的日常工作.因此，正确选项为A.

33.题型：单选题

根据《建设工程质量检测管理办法》规定，工程质量检测机构对在检测过程中发现

的违反工程建设强制性标准的情况，以及涉及结构安全检测结果的不合格情况，应

当及时报告（）。

A工程所在地建设主管部门

B工程所在地工程质量监督机构

C工程所在地安全生产监督部门

D工程所在地人民政府

答案

A

34.题型：单选题

《工伤保险条例》规定，社会保险行政部门对受理的事实清楚、权利义务明确的工

伤认定申请，应当在（）内作出工伤认定的决定。

A5日

B10日

C15日

D30日

答案

C

解析

社会保险行政部门应当自受理工伤认定申请之日起6()日内作出工伤认定的决

定，并书面通知申请工伤认定的职工或者其近亲属和该职工所在单位。社会保险行

政部门对受理的事实清楚、权利义务明确的工伤认定申请，应当在15日内作出工

伤认定的决定。

35.题型：单选题

建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担

()。

A法律责任

B监督责任

C民事责任

D连带责任

答案

D

解析

建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承

担连带责任。建设单位、施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追

偿。因其他责任人的原因，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由

其他责任人承担侵权责任。

36.题型：单选题

建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料不包括()。*

A规划、招投标、公安消防、环保部门的完整备案文件

B工程竣工验收报告

C施工企业签署的工程质量保修书

D住宅工程的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》

答案

A

37.题型：单选题

建设行政主管部门可以将施工现场的（）委托给建设工程安全监督机构具体实

施。

A监督管理

B定期检验

C监督检查

D检验检查

答案

C

38.题型：单选题

根据《仲裁法》，以下关于仲裁的表述正确的是（）。

A仲裁委员会是国家机关

B限制民事行为能力人订立的仲裁协议效力待定

C当事人选择仲裁委员会可以不受地点的限制

D仲裁委员会是按照行政区划设立的

答案

C

39.题型：单选题

按照法院的辖区和民事案件隶属关系，划分同级法院受理第一审民事案件的分工和

权限称之为（）。

A级别管辖

B指是管辖

C移送管辖

D地域管辖

答案

D

40.题型：单选题

甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月1（）日竣工，但是乙方因为管理不善

导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣

工时间为2010年5月31日.甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙

方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算（）天的拖期违约损失.

A15

B16

C17

D21

答案

D

41.题型：单选题

建设工程在开工阶段出现了下列情况，其中不能顺延工期的是（）o

A承包人因施工机械不能及时到位，在开工前7天以书面形式向工程师提出延期开

工，监理方在48小时内未作书面答复

B因设计进度拖延，工程师书面通知承包人延期开工

C因施工场地未达到开工要求，工程师书面通知承包人延期开工

D承包人因工人回家过节不能按时开工，在节后以书面形式向工程师提出延期施工

答案

D

42.题型：多选题

在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施

工企业必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行

政主管部门申报该工程的（）。

A项目名称

B施工场所和期限

C产生噪声的原因

D可能产生的环境噪声值

E所采取的环境噪声污染防治措施

答案

A,B,D,E

解析

《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设

备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地

县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和

期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

43.题型：单选题

关于施工企业违法行为应承担法律责任的说法，正确的是（）。[2015]A

超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为降低资质等级B

将承包的工程转包的，责令改正并没收其违法所得C

未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处罚款；有违法所得的，予以没收D

允许他人以本企业名义承揽工程的，没收违法所得并处罚款和吊销资质证书

考点

2Z202024违法行为应承担的法律责任

解析

无资质承揽工程应承担的法律责任。

考点：无资质承揽工程应承担的法律责任。

44.题型：单选题

甲代理乙与丙公路运输公司签订多式联运合同，约定由丙和丁铁路运输公司采用铁

路公路联运方式共同将货物运给乙，在铁路运输过程中发生了交通事故，使货物毁

损不能按时交货。那么以下关于责任承担的说法正确的有（）»

A丙与丁应向甲承担违约责任

B丙应向乙承担违约责任

C甲应向丁主张违约责任

D丁应向乙承担违约责任

答案

B

解析

多式联运经营人可以与参加多式联运的各区段承运人就多式联运合同的各区段运

输约定相互之间的责任，但该约定不影响多式联运经营人对全程运输承担的义务。

多式联运过程中发生货物损毁事件时.，应由签订合同的承运人承担责任，无论该事

件是否发生在其承运区段。所以本题中应由丙向乙承担违约责任，B选项正确。

45.题型：单选题

在工地驾车作业时违反操作规程，不慎将一名施工工人轧死，这种行为应当属于

()。'

A意外事件

B交通事故

C重大责任事故罪

D过失致人死亡

答案

C

46.题型：单选题

根据《消防法》和《食品安全法》，关于施工现场违法行为应承担法律责任的说

法，正确的是()。［20151A

埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的，处以罚款B

进货时未查验许可证和相关证明文件的，给予警告并处以罚款C

未按规定要求贮存、销售食品或者清理库存食品的，罚款并责令停产停业D

故意破坏或者伪造火灾现场尚不构成犯罪的，拘留并处以罚款

考点

2Z206035违法行为应承担的法律责任

解析

施工现场违法行为应承担的法律责任

考点：施工现场消防安全违法行为应承担的法律责任

47.题型：单选题

甲施工企业将承包的工程全部委托乙施工企业施工，因此出现的工程质量缺陷应当

由（）o[2012]A

甲、乙承担连带责任B

甲按照收取的管理费比例承担责任C

乙承担部分责任D

乙承担全部责任

考点

2Z207052质量责任的损失赔偿

解析

本题考查转包时工程质量缺陷的责任承担甲施工企业将承包的工程全部交由乙施工

企业施工，属于转包。转包指的是承包单位承包建设工程后，不履行合同约定的责

任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人或者将其承包的全部建设工程肢解以

后以分包的名义分别转给其他单位承包的行为。依据《建筑法》第67条，施工企

业对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转

包或者分包的单位承担连带赔偿责任。故A选项正确。

考点：缺陷责任期的确定

48.题型：多选题

招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用包括（）。

A补偿印刷的成本支出

B补偿人工成本支出

C邮寄的成本支出

D必要的管理费

E项目宣传成本支出

答案

A,C

解析

《招标投标法实施条例》规定，招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用

应当限于补偿印刷、邮寄的成本支出，不得以营利为目的。故选项A、C正确。

49.题型：多选题

《循环经济促进法》规定,国务院和省、自治区、直辖市人民政府设立发展循环经

济的有关专项资金，支持().

A循环经济的科技研究开发

B循环经济技术和产品的示范与推广

C重大循环经济项目的实施

D发展循环经济的信息服务

E发展循环经济的人才培养

答案

A,B,C,D

解析

《循环经济促进法》规定,国务院和省、自治区、直辖市人民政府设立发展循环

经济的有关专项资金，支持循环经济的科技研究开发、循环经济技术和产品的示范

与推广、重大循环经济项目的实旋、发展循环经济的信息服务等.故选项A、B、

c、D正确.

50.题型：单选题

《建筑法》规定，在工程发包与承包中索贿、受贿、行贿，构成犯罪的，依法追究

()oA

违约责任B

民事责任C

行政责任D

刑事责任

考点

2Z203024违法行为应承担的法律责任

解析

《建筑法》规定，在工程发包与承包中索贿、受贿、行贿，构成犯罪的，依法追究

刑事责任。

考点：其他法律责任。

51.题型：多选题

下列选项中，属于《建筑法》规定的建设单位安全责任有（）.

A向建筑施工单位提供与施工现场相关的地下管线资料

B向建筑施工单位提供给水、排水、供电、燃气等地下管线资料

C房屋拆除应当由具备保证施工质量的建筑施工单位承担

D房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担

E需要临时停水、停电、中断道路交通的,应办理申请批准手续

答案

A,D,E

52.题型：单选题

《关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见》对建筑施工企业参加工伤保险进行

了规定。下列选项中符合该规定的是（）。

A相对固定的职工应按用人单位参加工伤保险

B相对固定的职工应按项目参加工伤保险

C按用人单位参保的应以项目工程总造价的一定比例缴纳工伤保险费

D按建设项目为单位参保的应以工资总额为基数缴纳工伤保险费

答案

A

解析

答案A

《曼城进一步做好建筑业工伤保险工作的意见》第1条规定，针对建筑行业的特

点，建筑施工企业对相对固定的职工，应按用人单位参加工伤保险；对不能按用人

单位参保、建筑项目使用的建筑业职工特别是农民工，按项目参加工伤保险。第2

条规定，按用人单位参保的建筑施工企业应以工资总额为基数依法缴纳工伤保险

费。以建设项目为单位参保的，可以按照项目工程总造价的一定比例计算缴纳工伤

保险费。因此，只有A选项符合该规定。

53.题型：单选题

劳动合同补偿标准中的月工资是指劳动者在劳动合同解除或终止前（）个月的平

均工资。

A3

B6

CIO

D12

答案

D

54.题型：多选题

某建筑工程公司在修筑公路时，将大量工程用土倒人张某的鱼塘，导致鱼虾因缺氧

死亡，损失8万元。张某起诉要求建筑工程公司进行赔偿。下列事实应当由建筑公

司承担举证责任的有（）。

A建筑工程公司是否向张某的鱼塘弃土

B弃土是否会消耗大量的氧气导致鱼虾缺氧

C张某鱼塘中鱼虾死亡的原因是否是缺氧

D鱼虾死亡造成的损失是否是8万元

E倒弃废土是否征得张某同意

答案

B,C

解析

答案B、C

B和C属于行为与损害结果之间不存在因果关系的事实，应当由加害人承担举证责

任。A和D属于基本事实，不需举证。

55.题型：单选题

某建设工程项目，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司，乙公司

施工工程不符合规定质量标准，给建设单位造成损失，下列说法中，正确的是

（）。[2015]A

建设单位与甲公司有直接合同关系，应由甲公司承担赔偿责任B

甲、乙承担连带赔偿责任C

实际施工并造成损失的是乙公司，应由乙公司承担赔偿责任D

因建设单位管理不到位，应由建设单位承担部分损失

考点

2Z203024违法行为应承担的法律责任

解析

承包单位违法行为应承担的法律责任。

考点：承包单位违法行为应承担的法律责任。

56.题型：单选题

按照《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当向当

地建设行政主管部门和其他有关部门报告的时限是在（）小时内。A

6B

12C

24D

48

考点

2Z207034政府部门工程质量监督管理的相关规定

解析

《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在24小

时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。

考点：建设工程质量事故报告制度

57.题型：单选题

下列法律中，属于民法商法的是（）o

A政府采购法

B公司法

C劳动合同法

D劳动法

答案

B

解析

民法是规定并调整平等主体的公民间、法人间及公民与法人间的财产关系和人身

关系的法律规范的总称。商法是调整市场经济关系中商人及其商事活动的法律规范

的总称。我国采用的是民商合一的立法模式。商法被认为是民法的特别法和组成部

分。

58.题型：单选题

下列关于应急预案的评估的表述中，错误的是（）。

A应急预案应当至少每5年进行一次评估

B预案中的重要信息发生变化需要及时修订应急预案

C应急指挥机构职责发生调整需要及时修订应急预案

D预案修订情况应有记录并归档

答案

A

59.题型：单选题

建设单位2015年11月8日领取施工许可证，由于一些原因无法按工期开工，并向

发证机关办理了延期，则建设单位最迟可以（）开工。A

2016年2月8日B

2016年5月8HC

2016年8月8日D

2015年12月31日

考点

2Z202013延期开工、核验和重新办理批准的规定

解析

《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能

按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。可

以延期2次所以最长可以9个月不开工，从2015年11月8日+9个月=2016年8月

8日o

考点：申请延期的规定。

6（）.题型：单选题

建设单位申请领取施工许可证应具备的条件中，应当有建设工程（）。A

专项施工方案B

安全施工措施C

施工组织设计D

安全生产检查制度

考点

2Z206051建设单位相关的安全责任

解析

《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位在申请领取施工许可证时，应当提

供建设工程有关安全施工措施的资料。

考点：确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用

61.题型：单选题

二审法院对一起工程欠款纠纷作出发回重审的裁定，则以下说法错误的是（）。

A重审法院不应是原一审法院

B重审法院作出的裁定是可以上诉的

C重审法院作出的判决是可以上诉的

D重审法院应该按照一审程序审理此案

答案

A

62.题型：单选题

甲与乙签订了一份合同,后乙将自己的债务转移给丙，并征得甲的同意,现丙履行债务

的行为不符合合同的约定，甲有权请求（）承担违约责任.

A请求丙承担违约责任

B请求乙承担违约责任

C请求乙和丙共同承担违约责任

D请求乙或者丙承担违约责任

答案

A

63.题型：多选题

根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的要求，建筑施

工企业负责人带队实施对工程项目质量安全生产状况进行检查.这里的建筑施工企

业负责人可以是（）.

A企业的法定代表人

B企业的总经理

C企业的副总经理

D企业的总工程师

E企业的副总工程师

答案

A,B,D,E

64.题型：单选题

注册建造师未执行法律、法规和工程建设强制性标准，尚未构成严重情节，将被责

令停止执业（）»

A1个月〜2个月

B2个月〜3个月

C3个月〜1年

D1年〜5年

答案

C

解析

注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月

以上1年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册；造成重大安全

事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

65.题型：多选题

关于施工现场水污染防治的规定，正确的是（）。

A禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液

B禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾

C在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口

D禁止利用渗井、渗坑排放、倾倒含有毒污染物的废水

E兴建地下工程设施，应当采取防护性措施，防止地下水渗透

答案

A,B,C,D

66.题型：单选题

建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能开工又不申请延期

或超过延期时限的，施工许可证（）。A

自行废止B

应报发证机关核验C

应由发证机关收回D

由施工单位重新申办

考点

2Z202013延期开工、核验和重新办理批准的规定

解析

《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能

按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既

不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

考点：申请延期的规定。

67.题型：单选题

建造师初始注册者，自资格证书签发之日起提出注册申请的最长期限为（），逾期未

申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。*

A3年

B6个月

C1年

D2年

答案

A

68.题型：单选题

建设工程项目的投资主体或管理主体是（），其在整个工程建设中居于主导地位。

A建设单位

B施工单位

C设计单位

D监理单位

答案

A

69.题型：单选题

某合同于2012年11月10日签订，2012年11月25日当事人一方认为合同无效，

于2012年11月30日向法院申请确认该合同无效，法院于2012年12月28日确认

无效，合同没有效力的时间是从（）开始。

A2012年A月10日

B2012年B月25日

C2012年11月30日

D2012年12月28日

答案

A

70.题型：多选题

下列合同中，属于可撤销合同的有（）.

A因重大误解订立的合同

B违反法律的强制性规定的合同

C一方以欺诈、胁迫手段订立的合同

D订立合同时显失公平的合同

E以合法行为掩盖非法目的的合同

答案

A,C,D

71.题型：单选题

需要办理施工许可证的建设工程，建设行政主管部门应在收到建设单位申请之日起

的（）日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。

A7

B15

C20

D30

答案

B

72.题型：单选题

甲、乙双方在合同中约定赔偿损失为5万元，甲方因违约给乙方造成直接损失2万

元，「日接损失1.5万元，那么，甲方应向乙方支付的赔偿金为（）。

A2万元

B3.5万元

C5万元

D8.5万元

答案

C

解析

本题的考点是约定赔偿损失优于法定赔偿损失。约定赔偿损失是指一旦发生违约

并造成受害人的损害后，受害人不必证明其具体损害范围即可依据约定赔偿损失条

款而获得赔偿。本题中虽然明确了直接损失和间接损失，但因为有约定赔偿损失，

因此赔偿金应为5万元。

73.题型：多选题

在委托代理中，书面委托代理的委托授权书的内容包括（）o

A代理人的姓名或者名称

B代理的事项、权限

C第三人的姓名或者名称

D代理的期间

E委托人的签名、盖章

答案

A,B,D,E

解析

书面委托代理的授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和

期间，并由委托人签名或者盖章。委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担

民事责任，代理人负连带责任。

74.题型：单选题

关于劳动争议解决方式的说法，正确的是（）*

A用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者应当先申请本单位劳动争议调解委员

会调解

B用人单位与劳动者发生劳动争议，劳动者可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，

也可以自行和解

C企业劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表、工会代表、劳动行政部门

代表组成

D用人单位与劳动者发生劳动争议的，可以向劳动者住所地的仲裁委员会申请仲裁

答案

B

75.题型：多选题

下列选项中属于《安全生产法》规定的生产经营单位安全生产责任的有（）.

A建立健全生产安全事故隐患排查治理制度

B建立健全重大事故隐患治理督办制度

C及时发现并消除事故隐患

D如实记录事故隐患排查治理情况

E如实向从业人员通报事故隐患排查治理情况

答案

A,C,D,E

解析

安全生产法》第38条规定，生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治

理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患.事故隐患排查治理情况应当

如实记录，并向从业人员通报.县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职

责的部门应当建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事

故隐患.因此A、c、D、E选项是生产经营单位应该作的工作.B选项是政府安全生

产监督管理部门应该做的工作.

76.题型：单选题

在同一个法律体系中，按照一定的标准和原则所制定的同类法律规范总称为（）.

A法律形式

B法律体系

C法律规范

D法律部门

答案

D

77.题型：单选题

在不违反民事诉讼对级别管辖和专属管辖规定的情况下，合同双方当事人可在书面

合同中协议选择的人民法院不包括（）。

A合同履行地

B合同纠纷发生地

C合同签订地

D标的物所在地

答案

B

解析

《民事诉讼法》第25条规定：合同的当事人可以在书面合同中协议选择被告住

所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖，但不

得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。

78.题型：单选题

根据《物权法》，下列不适合作为质押财产的是()。

A汇票

B仓单

C建设用地

D应收账款

答案

C

79.题型：单选题

()要按工程的施工顺序和施工进度，安排好施工图纸的配套交付计划。A

建设单位B

施工单位C

设计单位D

监理单位

考点

2Z202012申请主体和法定批准条件

解析

设计单位要按工程的施工顺序和施工进度，安排好施工图纸的配套交付计划。

考点：有满足施工需要的施工图纸及技术资料•，施工图设计文件已按规定进行了审

查。

80.题型：单选题

下列属于用人单位可以解除劳动合同，但应提前3（）天以书面形式通知劳动者本人

的情形是，劳动者（）。

A非因工负伤、医疗期满后，不能从事原工作和用人单位另行安排的工作

B因工负伤并被确认丧失劳动能力

C因患职业病并被确认丧失劳动能力

D因工负伤，在规定的医疗期内的

答案

A

81.题型：单选题

《文物保护法》规定，一切机关、组织和个人都有依法保护文物的（）。

A责任

B义务

C任务

D权利

答案

B

解析

《文物保护法》规定，一切机关、组织和个人都有依法保护文物的义务。

82.题型：多选题

注册建造师享有的权利有（）。

A使用注册建造师名称

B遵守法律、法规和有关规定

C在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章

D保管和使用本人注册证书、执业印章

E接受继续教育

答案

A,C,D,E

83.题型：单选题

《安全生产许可证条例》规定，除中央管理的建筑施工企业外，建筑施工企业安全

生产许可证由（）颁发和管理。

A县级以上人民政府

B县级以上人民政府建设主管部门

C省、自治区、直辖市人民政府

D省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门

答案

D

解析

省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门负责建筑施工企业安全生产许可证的

颁发和管理，并接受国务院建设主管部门的指导和监督。

84.题型：单选题

潜在投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（）前

提出

A5天

B3天

CIO天

D15天

答案

C

85.题型：单选题

某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2014年3月20日领到工程施工许可证。

开工后因故于2014年10月15日中止施工。根据建筑法施工许可证制度的规定，

该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2014年（）o

A10月15日

B10月22日

C11月14日

D12月14日

答案

C

解析

答案C

《£筑法》第十条规定：在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施

工之日起一个月内，向发证机关报告。

86.题型：单选题

根据《招标投标法》，招标项目属于建设施工的，投标文件应当（）。［20131A

由投标人自行编制B

完全响应招标文件各项要求C

包括投标担保D

包括拟用于完成招标项目的机械设备

考点

2Z203013投标人、投标文件和投标保证金

解析

招标项目属于建设施工项目的，投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主

要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。

考点：投标文件。

87.题型：多选题

房屋开发公司与建材公司签订一份装饰材料购销合同，后因该批装饰材料质量问

题，双方发生纠纷，起诉至人民法院。人民法院经过审理后，判决建材公司退还货

款。建材公司不服上诉，二审法院审理认为上诉请求不成立，判决维持原判决。该

判决产生的法律效力有（）o

A双方的购销合同解除

B双方的装饰材料质量争议消灭

C二审法院判决不具有强制执行力

D建材公司不履行义务时，房屋开发公司可申请人民法院强制执行

E二审法院审理后，诉讼程序即告终结

答案

B,D,E

解析

由于我国实行两审终审制，上诉案件经二审法院审理后，作出的判决、裁定为终

审的判决、裁定，诉讼程序即告终结，故选项B、D、E正确。

88.题型：单选题

某房屋预售合同房价60万元，交付定金20万元。房屋建成后，房产商高价把这套

房子卖给了别人。买房人可要求房产商返还（）万元。

A20

B24

C32

D40

答案

C

89.题型：单选题

在下列施工现场安全防护违法行为中，除了承担其他法律责任，并处5万元以上

10万元以下罚款的不包括（）。

A未根据周围环境在施工现场采取相应的安全施工措施

B施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求

C在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

D安全防护用具在进入施工现场前未经查验即投入使用

答案

D

解析

按照《建设工程安全生产管理条例》规定，选项A、B、C、D都属于责令限期

改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处罚款的行为，但罚款额度上有所不同。

选项A、B、C符合该题的罚款额度，选项D的行为是属于处1()万元以上3()万元

以下罚款的行为。故选项D正确。

90.题型：多选题

房屋开发公司与建材公司签订一份装饰材料购销合同，后因该批装饰材料质量问

题，双方发生纠纷，起诉至人民法院。人民法院经过审理后，判决建材公司退还贷

款。建材公司不服上诉，二审法院审理认为上诉请求不成立，判决维持原判决。该

判决产生的法律效力有()。

A双方的购销合同解除

B双方的装饰材料质量争议消灭

C人民法院非经法定审判监督程序，不得撤销该判决

D建材公司不履行义务时・，房屋开发公司可申请人民法院强制执行

E二审法院审理后，诉讼程序即告终结

答案

B,C,D,E

解析

由于我国实行两审终审制，上诉案件经二审法院审理后，作出的判决、裁定为终

审的判决、裁定，诉讼程序即告终结，故B、C、D、E选项正确。

91.题型：单选题

甲施工企业违反行政法规规定，行政机关拟对其作出吊销资质证书的处罚，下列说

法正确的是()o[2012]A

行政机关应当告知甲有要求举行听证的权利B

即使甲不要求听证，为保证处罚决定的公正性，行政机关也应该组织听证C

因为处罚关系到甲切身利益，甲法定代表人应该自己参加听证，而不能委托他人代

理参加听证D

甲应当承担行政机关组织听证的费用

考点

2Z208024民事诉讼时的审判和执行程序

解析

本题考查行政处罚的听证程序。《行政处罚法》第42条规定：行政机关作出责令

停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚决定之前，应当告知当

事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，行政机关应当组织听证。当事人

不承担行政机关组织听证的费用。行政机关在拟作出吊销资质证书行政处罚决定

前，应当告知行政相对人有要求举行听证的权利。A选项正确。《行政处罚法》

中，听证属于依申请而非依职权启动的程序。则B选项不正确。听证由非本案调

查人员主持，听取调查人员提出当事人违法的事实、证据和行政处罚建议与法律依

据，并听取当事人的陈述、举证、质证和申辩及意见。当事人可以亲自参加听证，

也可以委托一至二人代理，则C选项不正确。当事人不承担行政机关组织听证的

费用，故D选项不正确。

考点：执行中的其他问题

92.题型：单选题

根据《行政诉讼法》，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是()。*

A对于限制人身自由的行政强制措施不服的

B国防、外交等国家行为

C行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍的约束力的决定、命令

D行政机关对行政机关人员的奖惩、任免等决定

答案

A

解析

人民法院不受理公民、法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼：(1)国防、外

交等国家行为;(2)行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决

定、命令;(3)行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定;(4)法律规定由行政

机关最终裁决的行政行为。

93.题型：多选题

关于建筑施工企业负责带班检查的说法，正确的有()。A

超过一定规范的危险性较大的分部分项工程施工时.，施工企业负责人应到施工现场

进行带班检查B

工程出现险情或发现重大隐患时，施工企业负责人应到施工现场带班检查C

应认真做好检查记录，并分别在企业和工