版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
项目工程居间合同项目工程居间合同篇一甲方(居间人):地址:联系方式:乙方(委托人):地址:联系方式:甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》,依平等、自愿、等价有偿的原则,经过充分协商达成如下协议:一、委托事项1、甲方接受乙方的委托,负责就项目(以下简称“该工程项目”),向乙方提供关于该工程项目的重要信息,引荐乙方和该项目的招标单位洽谈,协助乙方投标,并最终促成乙方与招标单位签订该。2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项乙方与招标单位未签订书面的工程施工合同,甲方仅为乙方提供的信息,或为乙方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。二、居间期限从年月日至年月日。三、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间报酬为项目签订的工程施工合同(以下简称“施工合同”)金额的5%。2、居间成功后,乙方应在收到第一笔工程预付款三日内,向甲方支付居间报酬的50%,并在收到第二笔工程预付款三日内,向甲方支付剩余50%居间报酬。3、乙方应以的方式支付居间报酬。四、居间活动费用的承担居间活动费用是指甲方为完成委托事项所支出的必要费用。在本合同签订时乙方向甲方支付作为居间活动费用。居间人促成施工合同签订的,居间活动的费用由居间人负担,并从居间报酬中扣除;居间人未促成合同成立的,甲方有权不向乙方返还居间活动费用。五、双方的权利和义务1、甲方向乙方提供有关该工程项目的信息,并保证其提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。2、乙方应按本合同的要求向甲方支付居间报酬及居间活动费用。3、居间成功的,则由乙方全面履行和招标单位所签订的施工合同。乙方因履行施工合同而产生的权利、义务、利益和责任,均与甲方无关。六、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密,包括但不限于双方经营信息、生产信息、技术信息、财务信息等。2、双方不得以其在签订居间合同或实施居间行为过程中所获取的对方的商业秘密,实施对另一方不利的任何行为,否则因前述不利行为受损害的一方有权要求不利行为的实施方承担相应的法律责任。七、合同变更、解除和终止1、经双方协商一致,可以变更或解除本协议。2、居间事项完成的、居间事项已无法完成的、居间事项的完成已无意义的或居间期限届满的,本合同终止。3、因不可抗力等导致本合同目的不能实现的,本合同终止。八、违约责任1、甲方未按本合同的约定履行其义务,隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况的,应向乙方支付违约金人民币元(大写圆整)。2、乙方未按合同的约定向甲方支付居间报酬或居间活动费用的,乙方应当按日以逾期未付金额的向甲方支付相关的违约金。3、乙方不得隐瞒或提供虚假的施工合同金额,否则须按施工合同实际金额的向甲方支付违约金。4、本合同生效后,任意一方单方解除本合同的,应向对方支付违约金。在前述违约金支付完成后,双方应继续履行本合同九、争议解决方式因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方均应协商解决,协商不能达成一致的,双方应提请北京仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。十、其他事项1、本合同未尽事宜,双方可另行协商并达成补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。甲方:(盖章):法定代表人或授权签字人:年月日乙方:(盖章):年月日法定代表人或授权签字人:项目工程居间合同篇二业主或总承包方:____________________________(以下简称甲方)委托人及单位:__________________________(以下简称乙方)居间人:______________________________依照《中华人民共和国合同法》第二十三章居间第四百二十四条、第四百二十九条之规定,经当事人双方协商一致。订立如下合同条款,共同遵守执行。工程名称:一、委托人及单位与业主方或总承包方正式签订工程施工合同后,按本工程量的总造价支付叁拾伍万人民币给居间人作为酬金。二、居间人酬金付款方式,具体支付时间:委托人与总承包方签订合同后支付贰万元给居间人,余款第一个月付进度款时付贰拾万元,第二次付款支付壹拾叁万元居间费付清。三、居间人促成委托人及单位与业主方或总承包方合同成立的委托人,当按约定支付酬金。四、如委托人及单位不按本合同约定的条款和时间支付酬金给居间人时,居间人可以持此合同向居间人户口所在地人民法院或委托人及单位所在地人民法院提请诉讼仲裁申请支付令,并承担工程总价款每天千分之一的违约金。委托人及单位放弃一切抗辩权力,居间人也有权委托业主方或总承包方在施工承包工程款中扣给居间人。五、本居间酬金税金由委托单位交纳,居间人无须向委托人及单位出具相关票据。对居间方有无具备经营内容无提出具体要求和异议。六、该委托人及单位委托以上居间人联系取得本工程项目。居间酬金以现金支付或以转帐方式转入居间人指定的个人帐户。七、本合同与总合同同时生效。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日项目工程居间合同篇三发包方:_______________(以下简称甲方)本项目承包单位:_______________(以下简称乙方)为完成_______________住宅小区6#楼土方工程项目内容,甲乙双方遵循自虑、公平和诚信的原则,就本土方工程的开挖承包内容事项,在双方协商一致的基础上订立合同。具体条款如下:一、工程概况1、工程名称_______________楼工程。2、工程地点:_______________3、合同签定地点二、承包内容及方式1、工程承包内容:马路、清理土方。2、承包方式:土方方量大约26000m,最终结算方量以实际丈量为准。3、劳动力组织方式:乙方自行组织三、合同工期1、开工日期:_______________年_______________月_______________日(从甲方通知之日起开始计算)2、竣工日期:_______________年_______________月_______________日。四、质量标准:_________________达到支护要求.(须经发包方验收确认)五、合同价款及计算方式1、按双方事前商定价计算:1)土方开挖、运输20元/m3。2)破碎砼由甲方支付台班费(破碎每小时260元)。3)挖机台班费220元/每小时,清扫。2、增项或变更,须经甲方确认后双方另行商定,做到合理计价六、合同价款的支付方式;在土方开挖到一半时支付已完工程量的50%,土方开挖完后经甲乙双方签字认可后将剩余工程款全部支付完。七、安全责任;土方开挖过程中,发生安全事故由乙方负责。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日项目工程居间合同篇四委托方(施工承包方):_____________________委托人(施工承包方法人):_____________________居间人:______________身份证号码:______________工程名称:______________挖运工程。工程总方量:_______万方左右,以实际施工结价方量为准。工程价款:土方14元、石方22元,含爆破、开挖、装运。一、委托人与建设方或总承包方正式签订工程施工合同后,按本工程的总方量石方每方支付壹元(¥:1.00元)人民币给居间人作为酬金。二、居间酬金付款办法:按每月进度付款一次,具体办法按委托人人员机械进场,总包方拨付委托人的第一笔工程备料款之日,委托人必须当日支付叁拾万元(¥:300000.00元)人民币给居间人作为酬金,余款按进度支付。三、居间人促成委托人与建设方或总承包方合同成立的委托人,应当按照约定支付酬金。四、如委托人不按时支付酬金给居间人时,居间人可凭此合同向人民法院起诉、仲裁或申请支付令,居间人也有权委托业主方或建设方或总承包方在施工方工程款中扣给居间人。五、本居间酬金不承担交纳税金等一切费用。六、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,经双方签字或盖章后生效,酬金支付完毕后失效。注:1、该委托人委托以上居间人取得本工程项目。2、居间酬金以现金支付。委托方(公章):______________委托人:______________身份证号:______________身份证号:______________联系电话:______________联系电话:______________签订地点:______________签订地点:______________居间人:______________联系电话:__________________年____月_____日项目工程居间合同篇五委托方(承建方):委托方(法人):依据《中华人民共和国合同法》第二十三章居间合同第四百二十四条、第四百二十六条、第四百二四七条之规定,经当事人双方一致同意订立如下合同条款,并共同遵守执行。一、工程概况1、工程名称:2、业主单位:3、工程内容:4、工程价量:二、委托方与业主正式签订工程施工合同(含劳务承包合同,协议书等)之后,委托方同意支付居间人居间费用等,其居间费用按以上工程量总额提取。居间费所有税费由委托方承担支付,支付方式按工程进度比例走。三、居间人的居间费在委托方与业主方签订工程施工合同当日支付.后续款支付方式按工程进度拨付比例按季度支付。(先期支付款项在居间费中扣除)四、若居间从中促成委托方与业主方签订合同或协议成立,居间人的任务完成,委托方(承建方)签订施工合同后,在进场过程中,无论发生任何事故,如资金问题、安全问题等均与居间人无关。委托方应当按照约定支付其居间费用,如委托方在与相关方签约的前后变更人员或推荐其他人接手该项工程,委托方亦应按其约定履行支付居间费用。五、如委托方不按时或不支付居间费给居间人(受托方),居间人(受托方)有权直接扣押和处理委托方(承建方)在施工现场所有设备,并且特此合同项人民法院起诉申请支付、委托方(承建方)放弃进行抗辨,另按每日5%的费率赔偿。居间人(受托方)也有权委托业主方或总承包方(相关方)在委托方(承建方)承建项目的工程预付款、进度款内代扣给居间人(受托方)。六、本合同与施工合同(含劳务承包合同,协议书等)同时履行,如委托方与总承包方未签订上述工程施工合同(含劳务承包合同、协议书等),本工程居间合同自然失效。本合同空格内手填写部份与其它部份与打印字体具有同等法律效力。七、居间人只给委托方出据居间费用收条,不出据发票。八、本合同一式四份,委托方、居间人各执二份,经双方负责人、代表签字或盖章生效,居间费用支付完毕后失效。委托方签字(盖章):居间人(受托人)签字:法人代表:签约日期、地点:年月日项目工程居间合同篇六委托人(以下简称甲方):居间人(以下简称乙方):甲、乙双方经过友好协商,按照《中华人民共和国合同法》的相关规定,达成本合同。第一条甲方因与建设工程施工合同(以下简称建设工程施工合同),委托乙方提供居间服务(以下简称居间服务)。第二条甲方签订建设工程施工合同时,视为乙方完成居间服务。建设工程施工合同作为本合同的附件,在甲方签订后三个工作日内交复印件一份(加盖甲方公章)给乙方保存。本合同签订后,甲方签订建设工程施工合同的,均视为由乙方提供居间服务所签订,甲方不得提出任何异议。第三条甲方应当提供确切的需求和真实的信息,以便乙方提供居间服务。甲方应当向乙方提供建设工程施工合同相关的甲方文件及信息,包括但不限于营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份信息、甲方的施工资质等。乙方需要其他文件的,应当书面通知甲方,甲方应当及时提供给乙方,一般不超过三个工作日。第四条乙方的居间报酬为人民币十万元。第五条乙方完成居间服务的,甲方同意按照如下方式支付乙方的居间报酬。1、甲方按照建设工程施工合同的约定进场或者建设工程施工合同约定的进场时间到达之日后三个工作日内,支付乙方人民币五万元的居间报酬;2、甲方按照建设工程施工合同的约定开始施工并收到第一笔工程款后三个工作日内,再支付乙方人民币五万元的居间报酬;乙方应当提供相应的账号供甲方支付居间报酬,该账户信息作为本合同的附件。乙方变更账号的,应当及时书面告知甲方。甲方逾期支付的,每逾期一日需支付乙方违约金一千元。第六条甲、乙双方均应保守所知悉的本合同相关的信息,不得对外泄露,否则,泄露方应支付违约金人民币三万元,但乙方为了完成居间服务或者取得本合同相对方书面授权的除外。国家法律、法规或者有关国家机关要求提供本合同的,依照相关规定执行。第六条本合同在履行过程中发生的争议,甲、乙双方应当协商解决;协商不成的,依法向乙方所在地人民法院起诉。第七条如有未尽事宜,甲、乙双方可以另行签订补充协议进行约定,补充协议与本合同具有同等法律效力。第八条本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自甲、乙双方签署之日起生效。甲方(公章):乙方(公章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):年月日年月日项目工程居间合同篇七委托方(施工承包方):_____________________委托人(施工承包方法人):_____________________居间人:______________身份证号码:______________工程名称:______________挖运工程。工程总方量:_______万方左右,以实际施工结价方量为准。工程价款:土方14元、石方22元,含爆破、开挖、装运。一、委托人与建设方或总承包方正式签订工程施工合同后,按本工程的总方量石方每方支付壹元(¥:1.00元)人民币给居间人作为酬金。二、居间酬金付款办法:按每月进度付款一次,具体办法按委托人人员机械进场,总包方拨付委托人的第一笔工程备料款之日,委托人必须当日支付叁拾万元(¥:300000.00元)人民币给居间人作为酬金,余款按进度支付。三、居间人促成委托人与建设方或总承包方合同成立的委托人,应当按照约定支付酬金。四、如委托人不按时支付酬金给居间人时,居间人可凭此合同向人民法院起诉、仲裁或申请支付令,居间人也有权委托业主方或建设方或总承包方在施工方工程款中扣给居间人。五、本居间酬金不承担交纳税金等一切费用。六、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,经双方签字或盖章后生效,酬金支付完毕后失效。注:1、该委托人委托以上居间人取得本工程项目。2、居间酬金以现金支付。委托方(公章):______________委托人:______________身份证号:______________身份证号:______________联系电话:______________联系电话:______________签订地点:______________签订地点:______________居间人:______________联系电话:__________________年____月_____日项目工程居间合同篇八工程项目建设需要,现委托落实并促成委托人签订该项目承包合同,一旦委托方及其指定的中标公司签订该项目承包合同,并收到工程造价总额10%预付时,即视为居间成功生效。根据《合同法》有关规定,本着有偿服务的原则
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 短暂性脑缺血发作风险预警与干预
- 3G TDD系统及其演进系统干扰共存的深度剖析与策略研究
- 300MW燃煤机组SCR脱硝装置气固流场特性的深度剖析与试验研究
- 25-羟基维生素D3抗体的制备及ELISA检测方法构建与性能探究
- 2011年新浪微博视角下我国官员微博的现状审视与问题剖析
- 眼镜验光员考证全干货|到底要不要报机构?自学怎么备考
- 2026年国际护士考试试题及答案
- 2026《医疗保障基金使用监督管理条例》试题+答案
- 《医疗器械召回管理办法》培训试题及答案
- 临床执业医师病理学试题及答案
- 2026年中小学教师编制考试教育综合知识全真模拟试题及答案
- 特种设备使用管理规则TSG082026测试题及答案
- DL∕T 1946-2018 气体绝缘金属封闭开关设备X射线透视成像现场检测技术导则
- DL∕T 1724-2017 电能质量评估技术导则 电压波动和闪变
- 茶园土壤管理(茶园耕作)课件
- JJG 703-2003光电测距仪行业标准
- (高清版)TDT 1071-2022 园地分等定级规程
- 苏教版八年级上册数学全册教学课件
- 2024年员工考勤表(通用版)
- 音标汇报课家长会课件
- 国内某连锁酒店机电设计专篇
评论
0/150
提交评论