履约保证金合同

第第页履约保证金合同履约保证金合同甲方：乙方：本履约保证金合同由双方于*年*月*日在______市订立。为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商全都，订立本合同。第一条鉴于甲方与乙方于______签署了______施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，乐意按本合同商定向甲方供应履约保证金。第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同商定履行义务，包含但不限于因乙方原因不能按商定竣工日期竣工、工程质量达不到标定时应向甲方支出的违约金或赔偿的损失。第三条保证金额乙方应当依照中标合同总金额的______%，金额：大写人民币______元（￥______）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支出给乙方的合同预付工程款中扣除。第四条保证方式为履约保证金可无条件并不行撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支出的违约金或损失赔偿额。第五条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行直接将履约保证金（无息）划回乙方账户。第六条乙方向甲方供应履约保证金后，甲方也应向乙方供应有利于建设工程施工合同支出的资金证明。第七条争议的解决本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决；协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。第八条生效条件本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。第九条其他本合同一式贰拾份，具有相同法律效力。甲方执壹拾壹份，乙方执玖份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人或授权代理人（签字）：法定代表人或授权代理人（签字）：篇2:履约情况承诺书履约情况承诺书致：我公司作为===工程的投标申请人，在此郑重承诺：我公司在近三年（*年*月*日至今）内没有骗取中标和严重违约及重点工程质量问题。特此承诺！投标申请人：（盖章）法定代表人：（签字或盖章）日期：篇3:履约保证金合同履约保证金合同甲方：乙方：本履约保证金合同由双方于*年*月*日在______市订立。为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商全都，订立本合同。第一条鉴于甲方与乙方于______签署了______施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，乐意按本合同商定向甲方供应履约保证金。第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同商定履行义务，包含但不限于因乙方原因不能按商定竣工日期竣工、工程质量达不到标定时应向甲方支出的违约金或赔偿的损失。第三条保证金额乙方应当依照中标合同总金额的______%，金额：大写人民币______元（￥______）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支出给乙方的合同预付工程款中扣除。第四条保证方式为履约保证金可无条件并不行撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支出的违约金或损失赔偿额。第五条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行直接将履约保证金（无息）划回乙方账户。第六条乙方向甲方供应履约保证金后，甲方也应向乙方供应有利于建设工程施工合同支出的资金证明。第七条争议的解决本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决；协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。第八条生效条件本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。第