二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库【考点精练】

二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库第一部分单选题（500题）1、以下关于施工企业资质的说法中正确的是（）。A.施工总承包一级企业的净资产应当在4000万元以上B.施工企业应当自行购买与其从事施工活动相适应的技术装备C.三级企业不再要求已完成的工程业绩D.施工总承包二级企业的净资产应当在800万元以上【答案】：C2、下列关于法人承担民事责任的说法，正确的是（）。A.能够承担民事责任B.能够独立承担民事责任C.只能以其动产承担民事责任D.只能以其不动产承担民事责任【答案】：B3、劳动者的下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的是（）。A.在试用期后被证明不符合录用条件B.严重违反用人单位的规章制度C.被起诉有大量欠债D.经常生病不能从事岗位工作【答案】：B4、（2021年真题第1批）关于建设工程施工工程垫资，说法正确的是（）A.垫资的法律性质为当事人之间的借款B.政府投资项目禁止由施工企业垫资施工C.当事人之间关于垫资的约定无效D.当事人对垫资利息没有约定，承包人请求参照金融机构贷款市场报价利率计算利息的，人民法院应予支持【答案】：B5、二级注册建造师执业的工程规模标准不包括()。A.地上12层以上的民用建筑工程1项或地上8〜11层的民用建筑工程2项B.高度50米以上的构筑物工程1项或高度35~50米(不含)的构筑物工程2项C.建筑面积12万平方米以上的建筑工程1项D.建筑面积5万平方米以上的建筑工程2项【答案】：C6、某建造师因工作调动与原聘用单位解除了劳动关系，其注册证书应当()。A.被吊销B.被撤销C.延续有效D.注销注册或变更注册【答案】：D7、某施工合同纠纷案经仲裁裁决，将已经竣工工程的部分楼层折价给施工单位抵偿工程欠款，但建设单位拒绝履行裁决。因此，施工单位决定申请执行仲裁裁决。关于申请执行仲裁裁决的说法中，正确的是( )。A.施工单位申请执行的期间为1年B.申请执行本案的仲裁裁决，由施工单位所在地的中级人民法院管辖C.申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程合同签订地的中级人民法院管辖D.施工单位有权向人民法院申请执行【答案】：D8、根据《合同法》，下列合同转让合法生效的是（）。A.某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课B.甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，便打电话通知了乙C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业乙将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权D.监理单位将监理合同转让给其他具有相应监理资质的监理单位【答案】：B9、关于工程质量争议处理的说法，正确的是（）。A.建设单位直接指定分包人分包专业工程的，应当承担无过错责任B.施工企业对施工中出现的施工质量问题，应当负责返修C.建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，以部分质量不符合约定为由主张权利的，应予支持D.建设工程竣工时发现的质量缺陷是建设单位的责任，施工企业不承担返修义务【答案】：B10、当事人对已经发生法律效力的判决，认为有错误的，可以向上一级人民法院申请再审。人民法院应当再审的情形不包括（）。4有新的证据，足以推翻原判决B.原判决认定的基本事实缺乏证据证明C.原判决认定事实的主要证据是伪造的D.原判决适用的法律已被废止的【答案】：D11、关于投标保证金的说法，正确的是（）。A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.招标人最迟应在书面合同签订后10日内向中标人退还投标保证金C.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当返还投标保证金D.依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以支票形式提交投标保证金的，可以从其任意账户转出【答案】：A12、关于建设工程发包、转包、分包、挂靠的说法，正确的有（ ）。A.建设单位推荐分包单位的，属于违法发包行为B.专业作业承包人可以将其承包的劳务再分包的C.合同约定由承包单位负责采购的主要建筑材料、构配件及工程设备或租赁的施工机械设备，由其他单位或个人采购、租赁，属于转包D.总承包单位将主体结构工程分包给其他企业的，属于挂靠【答案】：C13、订立合同的两个公司合并，使其之间既存的债权债务归于消灭，该种事实是会（）。A.仅导致合同权利的终止B.仅导致合同义务的终止C.导致合同权利、义务均终止D.必须继续履行合同的债权和债务【答案】：C14、以下关于危大工程安全专项施工方案的说法中正确的是（ ）。A.专项施工方案应当由项目技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施B.危大工程实行分包的，专项施工方案必须由相关专业分包单位组织编制C.施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案D.对于超过一定规模的危大工程，建设单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证【答案】：C15、（2021年第1批真题）关于建设单位安全责任的说法，正确的是（）。A.编制工程概算时，确定工程安全生产费用B.工程开工前，审查施工企业的安全技术措施C.工程开工前，负责项目的安全技术交底D.对特殊结构的建设工程，提出保障安全施工的措施建议【答案】：A16、甲市政工程公司计划向乙银行贷款600万元用于购置机械设备，乙银行要求甲市政工程公司提供担保。则以下可以为这笔贷款提供担保的是（）。A.甲市政府建设行政主管部门B.乙银行C.丙建筑工程公司口.丁大学【答案】：C）。17、关于担任人民调解员的基本条件，正确的是（）。A.具有中级以上职称B.自然人C.热心人民调解工作D.具有大学本科学历【答案】：C18、某项目设计费用为200万元，合同约定定金为设计费用的15％。发包方依约支付定金后，设计承包方不履行合同，给发包方造成12万元损失。发包人对此可获支持的最大价款为（）万元。A.30B.42C.60D.72【答案】：C19、为了达到工程总承包对企业资质的要求，下列说法错误的是（）。儿具有工程设计综合资质、行业或专业甲级资质的单位，可直接申请相应类别施工总承包一级资质B.具有一级及以上施工总承包资质的单位，可直接申请相应类别工程设计甲级资质C.上述单位完成的相应规模工程总承包业绩可以作为设计、施工业绩申报D.设计、施工单位结成联合体进行工程总承包的，应以设计单位为牵头单位【答案】：D20、根据《建设工程质量管理条例》，关于勘察设计单位质量责任和义务的说法，错误的是（）。A.从事勘察、设计业务的单位应当依法取得相应等级的资质证书B.勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确C.设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计D.勘察、设计单位不得分包所承揽的工程【答案】：D21、建设用地使用权自（）时设立。A.土地交付B.转让C.登记D.支付出让金【答案】：C22、关于司法确认调解协议的法院管辖，说法错误的有（）。A.委派调解的，由作出委派的人民法院管辖B.当事人选择由人民调解委员会调解的，由调解组织所在地基层人民法院管辖C.当事人选择由特邀调解员调解的，由调解员住所地基层人民法院管辖D.当事人选择由特邀调解组织调解的，由调解组织所在地基层人民法院管辖【答案】：C23、（2017年真题）关于施工生产安全事故报告的说法，正确的是（）。4报告事故发生地点不包括具体发生地点以外的波及区域8.单位负责人接到报告后，应立即向县级以上人民政府报告C.事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报D.立即报告是指在事故发生1小时内报告【答案】：C24、代履行是行政机关强制执行的方式之一，关于代履行的说法，正确的是（）。（2017）A.行政机关只能委托第三人代履行B.代履行不适用与人身有关的义务C.代履行的适用与不履行义务的后果无关D.代履行程序启动后，当事人履行不导致代履行停止【答案】：B25、实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或违法分包人为本案当事人，但发包人（）4应在工程价款总额范围内对实际施工人承担责任8.只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。.应在实际施工人实际完成的工程量范围内对其承担责任D.无须承担责任【答案】：B26、以下情形属于不当得利的是（）。A.为履行道德义务进行的给付B.设计单位误领了建设单位支付给施工单位的工程款C.债务到期之前的清偿D.明知无给付义务而进行的债务清偿【答案】：B27、按照《建筑法》的规定，建设工程未办理施工许可证或开工报告审批手续即开始施工，主管部门适当的处理为（）。A.责令停止施工B.责令其改正，对不符合开工条件的责令停止施工,可以处以罚款C.责令停止施工，处合同价款2%以上的罚款D.责令限期改正，没收非法所得【答案】：B28、根据《安全生产法》，对于未真实记录安全生产教育和培训情况的发生经营单位可以（）。A.给与警告B.吊销营业执照C.责令限期改正D.降低资质等级【答案】：C29、（2020年真题）关于违约责任的说法，正确的是（）。A.违约责任主要具有惩罚性，旨在惩罚违约方的违约行为B.守约方发生的经济损失大于违约金的，守约方可以要求违约方按照实际损失予以赔偿C.守约方需证明违约方主观上存在违约的故意，方能要求违约方承担违约责任D.违约方违约后继续履行合同的，守约方不得再要求其支付违约金【答案】：B30、（2021年第1批真题）根据《建筑市场信用管理暂行办法》，建筑市场各方主体的下列情形中，应当列入建筑市场主体“黑名单”的是（）。A.发生违法分包，受到行政处罚的B.发生工程质量安全事故受到行政处罚的C.经法院判决或者仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款的D.利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的【答案】：D31、关于工程质量保修书和最低保修期限的说法，正确的有（ ）。A.建设单位使用不当或擅自改动结构导致的质量问题，施工单位也应承担保修责任B.电气管线、装修工程的最低保修期限都是2年C.质量保修书内容应包括保修范围和保修期限D.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关【答案】：B32、下列国家标准中，属于强制性国家标准的是（）。A.工程建设重要的通用的信息技术标准B.工程建设行业专用的试验方法C.工程建设行业专用的术语、符号D.工程建设勘察行业专用的质量要求【答案】：A33、工程建设国家标准可分为（）和推荐性标准。A.一般性标准B.特殊性标准C.建议性标准D.强制性标准【答案】：D34、根据《绿色施工导则》的规定，“四节一环保”指的是（ ）。A.节水、节地、节能、节电和环境保护B.节能、节地、节水、节材和环境保护。.节材、节料、节水、节电和环境保护D.节能、节光、节水、节材和环境保护【答案】：B35、关于施工合同违约赔偿损失范围的设法，正确的是（）。A.损失赔偿额可以明显高于违约所造成的损失B.订立合同时对因违法造成的损害不可预见，违约方也应承担赔偿责任C.守约方采取的措施不适当致使损失扩大的，仍可以就扩大的损失部分请求赔偿D.合同履行后可以获得的利益应当在损失赔偿范围之内【答案】：D36、关于工伤社会保险和意外伤害保险表述，正确的是（）。A.工伤社会保险是针对施工现场从事危险作业的特殊人群B.建筑职工意外伤害保险是法定的强制性保险C.工伤保险是商业险的一种，实际上是一种全社会的互助机制D.工伤保险是法定的强制性保险【答案】：D37、招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是（）。A.投标人B.招标人C.招标代理机构人员D.招标单位的纪检部门人员【答案】：A38、工程项目质量安全第一责任人是（）。A.总经理B.部门经理C.安全经理口.项目经理【答案】：D39、无权代理主要包括没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为。对于无权代理，如果未经被代理人追认，则应由（）承担责任。A.被代理人B.代理人C.第三人D.行为人【答案】：D40、王某通过全国统考取得二级建造师资格证书并注册于一家建筑公司，因工作需要被派往外省执业。王某的建造师注册证书在工程所在地（）。A.无效8.有效C.应重新认证D.直被吊销【答案】：B41、根据《合同法》，下列合同转让有效的是（）。A.国庆节前，张某买了回老家的飞机票，因公司安排加班，张某将机票转让给同事李某B.建设单位拖欠甲施工单位800万工程款，甲施工单位书面通知建设单位其已将债权转让给乙施工单位，请建设单位将工程款支付给乙施工单位C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业其已将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权D.检测单位将检测合同转让给其他具有检测资质的单位【答案】：B42、合同债权人免除对方的债务,可以导致合同（）。A.解除B.权利义务终止C.被追认D.未成立【答案】：B43、（2021年第2批真题）建筑节能分部工程验收的主持人应当是（）。A.施工企业项目经理B.设计单位节能设计负责人C.施工企业技术负责人D.总监理工程师（建设单位项目负责人）【答案】：D44、施工企业拒不执行公安机关消防机构作出的停止施工处罚决定的，将由（）负责强制执行。A.公安机关B.作出决定的公安机关消防机构C.人民法院D.建设行政主管部门【答案】：B45、根据《政府采购法实施条例》规定，政府采购依法不进行招标的，能够选择的采购方式是（）。A.询价B.多项来源采购C.竞争性谈判D.内部选定【答案】：C46、甲建设单位与乙施工单位签订了施工总承包合同，乙施工单位将其中的一部分工程分包给丙施工单位。在丙负责的施工现场由于脚手架坍塌，造成5人死亡事故。负责将该事故向有关政府部门上报的单位应是（）。A.甲建设单位B.乙施工单位C.丙施工单位口.项目经理部【答案】：B47、根据《安全生产法》的规定，当发现直接危及人身安全的紧急情况时，从业人员停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利是A.拒绝权B.建议权C.紧急避险权D.知情权【答案】：C48、预制安装水池接缝的混凝土强度应符合设计规定，当设计无规定时，应采用（）的混凝土。A.与壁板混凝土强度等级相同B.比壁板混凝土强度提高一级C.低强度混凝土D.C40混凝土【答案】：B49、以下关于带班制度的说法中正确的是（）。A.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的80%8.项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。.项目负责人因其他事务需离开施工现场时，应向施工企业请假，经批准后方可离开D.施工企业负责人必须在危大工程施工期间现场带班【答案】：B50、关于二级建造师执业范围的说法中，正确的是（）。A.注册建造师不得同时担任2个以上建设工程项目负责人，所有项目均为小型工程施工项目的除外B.注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，经受聘企业同意的，可以再变更注册至另一家企业C.注册建造师担任施工项目负责人期间，若发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，可以更换施工项目负责人D.工程所在地省级建设主管部门和有关部门可以根据本地的实际情况设置跨地区承揽工程项目执业准入条件【答案】：C51、根据《物权法》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是（）。4正在使用的船舶、航空器B.交通运输工具C.生产设备、原材料D.建设用地使用权【答案】：D52、甲公司投资的某公建项目招标，乙公司以8200万工程报价中标，甲、乙双方按中标价签订了合同并按规定备了案。开工前，甲要求乙降低合同价，乙无奈同意，二者订立了协议，工程价款改为7600万，工程完工后，乙要求按合同进行结算，甲坚持按协议结算。正确的处理是（）。A.合同无效，协议也无效，按无效合同处理B.合同有效，协议有效，但应以协议为结算依据C.合同有效，协议无效，以合同为结算依据D.合同无效，协议有效，以协议为结算依据【答案】：C53、根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列建设工程开工前建设单位应当申请领取施工许可证的是（）。A.投资额为25万元的公共厕所B.建筑面积为600平方米的地铁临时办公室C.建筑面积为325平方米的公园管理用房D.农民自建低层住宅【答案】：C54、甲欠乙1万元钱，双方约定于2002年5月20日清偿，到期后，甲并未归还。乙后来到广州，2004年3月15日，乙在广州出车祸，昏迷，经多方治疗于2005年4月20日恢复健康。乙对甲的诉讼时效届满日为（）2004年5月20日2005年3月15日2005年5月20日2005年6月25日【答案】：D55、甲在街道旁开车逆行，迫使骑车人乙为躲避甲而跌入承包商赵某挖的尚未设置保护措施和警示标志的坑中。对于乙所蒙受的损失（ ）。A.只能由甲承担责任B.只能由赵某承担责任C.由甲和赵某各自承担责任D.由甲和赵某承担连带责任【答案】：D56、我国施工企业资质分为（）三个序列。A.工程总承包资质、施工总承包资质和专业承包资质B.工程总承包资质、专业分包资质和施工劳务资质C.施工总承包资质、专业分包资质和施工劳务资质D.施工总承包资质、专业承包资质和施工劳务资质【答案】：D57、关于融资租赁合同，下列说法中错误的是（）。A.承租人破产的，租赁物属于破产财产B.承租人应当履行占有租赁物期间的维修费C.出卖人的主要义务是向承租人交付标的物和标的物的瑕疵担保D.出租人和承租人可以约定租赁期间届满租赁物的归属【答案】：A58、在建设工程施工合同履行中，建设单位没有及时检查隐蔽工程，承包人（）。A.只能顺延工期，无权要求赔偿停工、窝工损失8.可以顺延工期，并要求赔偿停工、窝工损失。.可以顺延工期，对隐蔽工程的质量缺陷不承担责任D.既无权顺延工期，也无权要求赔偿停工、窝工损失【答案】：B59、关于融资租赁合同说法正确的是（）。A.出租人应当履行占有租赁物期间的维修义务B.承租人占有租赁物期间，租赁物毁损、灭失的，出租人有权请求承租人继续支付租C.融资租赁合同可以采用口头形式D.当事人以虚构租赁物方式订立的融资租赁合同效力待定【答案】：B60、根据《建筑市场信用管理暂行办法》，关于市场信用评价主要内容的说法,正确的是（）A.不得包括对业绩的评价B.不得设置歧视外地建筑市场各方主体的评价指标C.建设单位必须设置对承包单位履约行为的评价指标D.信用评价指标由县级以上住房城乡建设主管部门制定【答案】：B61、关于不符合强制性建筑节能标准的建筑工程说法，错误的是（ ）。A.不得批准开工建设B.已开工建设的，应当责令停止施工C.已开工建设的，应当责令限期改正D.已建成的，可以正常使用【答案】：D62、（2019年真题）关于建设用地使用权的说法，正确的是（ ）。A.建设用地使用权存在于国家所有和集体所有的土地上B.建设用地使用权的设立可以采取转让方式C.建设用地使用权流转时，附着于该土地上的建筑物、构筑物及附属设施应一并处分D.建设用地使用权期间届满的，自动续期【答案】：C63、场景（四）A.可行性研究报告B.招标文件C.投标文件D.竣工验收报告【答案】：A64、建筑施工企业职工意外伤害险的投保人是（）。A.建设单位B.施工单位C.保险经纪公司D.保险公司【答案】：B65、总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担（）A.全部责任B.次要责任C.主要责任D.同等责任【答案】：C66、（2021年第2批真题）关于工程质量检测的说法，正确的是（）。A.检测机构应当建立档案管理制度，并应当单独建立检测结果不合格项目台账B.应当由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测C.检测机构可以监制建筑材料、构配件和设备D.检测报告经设计单位或者工程监理单位确认后，由建设单位归档【答案】：A67、（2021年第1批真题）根据《注册建造师管理规定》，申请人申请注册的下列情形中，不予注册的是（）。A.因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满7年的B.申请人的聘用单位不符合注册单位要求的C.年龄超过60周岁的D.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已满3年的【答案】：B68、（2017年真题）关于劳动合同效力的说法，正确的是（）。A.用人单位投资人发生变更，原劳动合同继续有效8.存在用人单位免除自己的法定责任，排除劳动者权利条款的，劳动合同全部无效C.用人单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动合同D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以在先的时间为劳动合同的生效时间【答案】：A69、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位不得压缩（）约定的工期。A.定额B.标准C.法定D.合同【答案】：D70、关于建设工程暂估价的说法，正确的是（）。A.暂估价由投标人在投标文件中自主确定B.工程总承包依法招标后，不免除暂估价项目的招标要求C.暂估价的适用范围仅包括工程和货物D.暂估价在招标文件中体现的是不确定的项目【答案】：B71、对建设用地范围内房屋及附属物的征收，是（）取得所有权的方式之一。A.建设单位B.施工总承包方C.个人D.国家【答案】：D72、当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，自（）生效。A.不动产登记时B.不动产预告登记后C.合同成立时D.不动产合法建造时【答案】：C73、建设用地使用权自（）时设立。A.占用B.登记C.申请D.使用【答案】：B74、关于法人的概念及分类的说法，正确的是（）。A.某施工企业分公司属于法人8.有独立经费的机关和承担行政职能的法定机构，登记之日具有机关法人资格C.非营利法人登记成立D.某大学建筑学院不属于法人【答案】：D75、行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。A.最高人民法院B.国务院C.全国人民代表大会D.全国人民代表大会常务委员会【答案】：B76、某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为2018年5月10日，并于5月15日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。同年7月20日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年8月10日。该建筑工程一切险责任起始日期为（）。A.2018年5月10日2018年5月15日2018年7月20日2018年8月10日【答案】：C77、下列授予专利权的条件中，属于共性条件的是（）。A.创造性B.实用性C.新颖性D.艺术性【答案】：C78、下列行为中不符合承揽合同特征的是（）。A.承揽人应当以自己的设备、技术和劳动力完成所承揽的工作B.承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的C.承揽人独立完成合同义务，不受定作人的指挥管理D.承揽人不得将承揽的主要工作交由第三人完成【答案】：D79、资质许可机关的上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销建筑业企业资质的情形是（）A.企业未取得施工许可证擅自施工的B.资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的C.企业将承包工程转包或违法分包的D.企业发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的【答案】：B80、（2018年真题）担任施工项目负责人的注册建造师，在所负责的工程项目竣工验收手续办结前，不得变更注册到另一施工企业，除非（ ）。A.施工企业同意更换项目负责人B.建设单位与施工企业产生了合同纠纷C.因不可抗力暂停施工D.建设单位同意更换项目负责人【答案】：D81、张某因不能胜任工作，公司经理办公室研究决定，从8月1日起解除与张某的劳动合同。该公司以书面形式通知张某的最迟日期是（）。A.6月1日？B.6月16日？C.7月2日？D.7月16日【答案】：C82、下列关于标的物毁损、灭失风险承担的表述中，符合买卖合同法律规定的是（）。A.出卖交由承运人运输的在途标的物，其毁损、灭失的风险由出卖人承担B.标的物毁损、灭失的风险，自买卖合同成立时由买受人承担C.出卖人未按规定交付标的物的单证和资料的，会影响标的物毁损、灭失风险的转移D.标的物毁损、灭失的风险由买受人承担的，不影响买受人要求出卖人承担违约责任的权利【答案】：D83、（2020年真题）根据《生产安全事故应急条例》，应急救援队伍根据救援命令参加生产安全事故应急救援所耗费用，由（）承担。A.有关人民政府B.事故责任单位C.应急救援队伍D.事故责任个人【答案】：B84、关于欠付工程款和垫资利息的说法，正确的是（）。A.当事人对垫资没有约定的，当事人请求支付垫资利息的，人民法院不予支持B.当事人对垫资利息没有约定，承包人请求按照银行同类贷款利率支付利息的，人民法院应予支持C.政府投资项目所需资金，确实不能落实到位的，可以由施工单位垫资建设，并支付利息D.当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，人民法院应予支持，但不得超过银行同期同类贷款利率或市场报价利息【答案】：D85、某市政基础设施项目取得建设用地使用权的方式为划拨。建设单位在项目开工前办理了如下审批手续，其流程正确的为（）。A.申请划拨土地、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、质量监督手续、施工许可证B.申请划拨土地、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证、质量监督手续C.签订出让合同、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、质量监督手续、施工许可证D.建设用地规划许可证、申请划拨土地、建设工程规划许可证、质量监督手续、施工许可证【答案】：D86、（2021年第1批真题）关于违约责任免除的说法，正确的是（）。A.合同中约定造成对方人身损害的免责条款有效B.发生不可抗力后，必然导致全部责任的免除C.迟延履行后发生不可抗力的，不免除责任D.因不可抗力不能履行合同，不用通知对方【答案】：C87、在执行过程中，人民法院应当裁定中止执行的情形是（）。A.据以执行的法律文书被撤销的B.作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的C.追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的D.案外人对执行标的提出确有理由的异议的【答案】：D88、关于工程合理使用年限的说法，正确的是（）。A.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限B.工程合理使用年限是指从工程完工之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限C.工程合理使用年限是从工程实际转移占有之日起算D.建筑物合理寿命年限与工程合理使用年限在概念上是不同的【答案】：A89、关于委托代理的说法，正确的是（）。A.委托代理授权应当采用书面形式B.委托书授权不明的，被代理人应当承担全部法律责任C.数人可以为同一代理事项的代理人D.代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为的，应当承担全部法律责任【答案】：C90、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括（）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.建设单位和施工企业已签署工程结算文件D.勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件【答案】：C91、（2016年真题）下列招标人的行为中合法的是（）。A.招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现场B.招标人可以限定或者指定特定的专利、品牌、原产地或供应商C.依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖项作为加分条件D.依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业【答案】：C92、（2020年真题）关于仲裁裁决撤销的说法，正确的是（）。A.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的，当事人只能申请撤销仲裁裁决，不得申请不予执行仲裁裁决B.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当在收到裁决书之日起3个月内提出C.仲裁裁决被人民法院依法撤销后，当事人不得就该纠纷再申请仲裁，只能向人民法院起诉D.当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决【答案】：D93、某建设工程项目分包工程发生生产安全事故，负责向安全生产监督管理部门、建设行政主管部门或其他有关部门上报的是（）。A.现场施工人员B.分包单位C.建设单位D.总承包单位【答案】：D94、（2018年真题）关于仲裁的说法，正确的是（）。A.没有仲裁协议或者仲裁协议无效的，法院对当事人的纠纷应当予以受理B.对于仲裁协议有效的仲裁案件，法院仍具有管辖权C.只要一方当事人申请仲裁，仲裁委员会都应当予以受理D.仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷向法院起诉的，法院应当予以受理【答案】：A95、关于效力待定合同的说法，正确的是（）。A.善意相对人不享有撤销的权利B.效力待定合同的相对人具有催告权C.效力待定合同是生效合同D.效力待定合同是无效合同【答案】：B96、关于施工企业安全费用的说法，正确的是（）。A.采取经评审的最低投标价法评标的招标项目，安全费用在竞标时可以降低B.安全费用以工程造价为计提依据C.安全费用不列入工程造价D.施工总承包单位与分包单位分别计提安全费用【答案】：B97、关于竣工验收的说法，正确的是（）。A.竣工验收就是检查整个工程项目是否已全部达到设计要求B.在竣工验收后，承包单位应当向建设单位提供完整的竣工资料和工程竣工报告C.实行监理的建设工程完工后，建设单位可委托监理单位竣工验收D.建设单位收到工程竣工报告后，应当组织有关单位进行竣工验收【答案】：D98、（2015年真题）租赁合同的出租人出卖租赁房屋前通知了承租人，此时承租人享有的权利是（）。A.优先购买权B.留置权C.抗辩权D.优先受偿权【答案】：A99、关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。A.试样的真实性只能由取样人员负责B.标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量C.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任D.取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可【答案】：B100、（2020年真题）关于法人成立的说法，正确的是（）。A.特别法人的产生可以不经过法定的程序B.法人的名称不得与其他法人的名称相同或者相近C.法人能够独立承担民事责任D.法人可以不设法定代表人【答案】：C101、（2015年真题）以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价的是（）。A.行业协会的综合信用评价B.行业协会协助政府部门的综合信用评价C.政府对市场主体的守法诚信评价D.社会中介信用机构的综合信用评价【答案】：C102、下列情形中，导致建设工程施工合同无效的是（）。A.工程款支付条款订立时显失公平的B.发包人对投标文件有重大误解订立的C.依法应当招标的项目中标无效后订立的口.承包人超越资质等级订立但在竣工前取得相应等级资质证书的【答案】：C103、《绿色施工导则》规定，应就地取材，施工现场500千米以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的一定比例以上，该比例是（ ）。A.50％?B.60％?C.70％?D.80％【答案】：C104、关于民事案件开庭审理的说法，正确的是（）。A.除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的案件外，人民法院均应当公开审理8.原告无正当理由拒不到庭的，人民法院应当缺席判决C.人民法院对公开审理或者不公开审理的案件，一律公开宣告判决D.人民法院宣判前，原告申请撤诉的，一律不予准许【答案】：C105、某施工企业A由于工程建设的需要，需要经过B工厂的道路运送建筑材料。于是，人8双方订立合同，约定施工企业A向B工厂支付一定的费用，则A企业便可以通过8单位的道路运送材料。在此合同中，施工企业A拥有的权利是（ ）。A.相邻权B.地役权C.土地租赁权D.建设用地使用权【答案】：B106、关于建设项目环境噪声污染的防治，下列说法正确的是（ ）。A.环境影响报告书中，应当得到该建设项目所在地单位和居民的同意B.产生环境噪声污染的单位，应当采取措施进行治理，可以不缴纳超标准排污费C.建设项目可能产生环境噪声污染的，建设单位必须提出环境影响报告书D.拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报经所在地的县级以上地方人民政府批准【答案】：C107、王某经长期研究发明了高黏度建筑涂料胶粉，2011年3月5日委托某专利事务所申请专利，3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5月15日专利局将其专利公告，2013年2月13日授予王某专利权。该专利权届满的期限是（）。2031年3月5日2031年3月15日2031年5月15日2033年2月13日【答案】：B108、根据《房屋建筑工程和市政机场设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是（ ）。A.承重结构的混凝土试块B.墙体混凝土使用的掺加剂C.填充墙的混凝土小型砌块D.水泥【答案】：A109、.根据《合同法》第78条规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，则（）A.由当事人诉请人民法院裁决B.由当事人申请仲裁委员会裁决C.推定为未变更D.视为已变更【答案】：C110、劳动关系存续期间拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者（ ）。A.必须等劳动关系终止后再申请仲裁B.劳动关系存续期间即可申请仲裁C.必须在劳动关系终止之日起一年内申请仲裁D.只能在劳动关系存续期间申请仲裁，劳动关系终止即丧失权利【答案】：B111、关于行政复议和行政诉讼的说法，不正确的有（）。A.行政机关违法集资、征收财物、摊派费用的可以申请行政复议、行政诉讼B.行政机关针对信访事项作出的登记，不可申请行政诉讼。.申请行政复议应当书面提出申请，不可以口头申请D.可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议【答案】：C112、关于施工质量检验和返修的说法，不正确的有（）。A.隐蔽工程在隐蔽前，施工单位通知建设单位或监理单位即可B.竣工验收时发现质量问题的工程，由施工单位负责返修C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，可追究项目负责人的责任D.工程质量检测机构不得转让检测业务【答案】：A113、甲建筑公司本身不具备所承揽项目的资质，为了中标，借用了乙建筑公司的资质。2010年月，甲建筑公司所承建的工程竣工。但是，建设单位以甲建筑公司违法借用资质为名，提出所签订的合同无效，不予支付工程款，对此，下列说法中正确的是（）。A.所签的合同无效，建设单位必须支付工程款B.所签的合同无效，建设单位可以不支付工程款C.所签的合同无效，如果该工程经验收合格，建设单位应支付工程款D.所签的合同有效，建设单位必须支付工程款【答案】：C114、甲乙双方签订总价为100万元的合同，并设定定金条款，则定金的最高限额应为（）万元。A.10B.30C.50D.20【答案】：D115、（2019年真题）有效仲裁协议的内容不包括（）。A.请求仲裁的意思表示B.仲裁事项C.具体的仲裁事实、理由D.选定的仲裁委员会【答案】：C）。116、根据《民法典》，下列财产不能作为抵押物的是（）。A.生产设备B.建设用地使用权C.正在建设的建筑物D.集体所有的宅基地【答案】：D117、水处理厂工程施工中，无粘结预应力混凝土强度等级C35,抗渗等级P8,设计未做其他规定，按照施工要求，封锚混凝土强度等级应为（）。A.C30B.C35C.C40D.C20【答案】：C118、订立合同的两个公司合并，使其之间既存的债权债务归于消灭，该种事实是债权债务（）。A.抵消B.提存C.混同D.免除【答案】：C119、在城市规划区的建筑工程，建设单位在依法办理用地批准手续前，必须先取得该工程（）。A.施工许可证B.建设工程规划许可证C.开工报告D.建设用地规划许可证【答案】：D120、根据《注册建造师执业管理办法》，注册建造师不得担任2个及以上建设工程施工项目负责人的情形是（）。A.同一工程相邻分段发包的B.合同约定的工程验收合格的C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的D.合同约定的工程提交竣工验收报告的【答案】：D121、某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设项目造成了经济损失，该供应商应承担（）。A.行政处分B.违约责任C.行政处罚D.交纳罚金【答案】：B122、甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台大型设备,出租给乙公司使用，乙公司使用该设备时，发现该设备不能正常运行，关于该融资租赁合同的说法，正确的是（）。A.甲公司应当对乙公司承担违约责任B.若乙公司破产，该设备属于乙公司的破产财产C.乙公司可以基于设备质量瑕疵而直接向丙公司索赔D.租赁期限届满，乙公司享有该设备的所有权【答案】：C123、（2021年真题第2批）关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。A.建设工程价款优先受偿权与抵押权效力相当，优于其他债权B.装饰装修工程的承包人，无权主张建设工程价款优先受偿权。.承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持D.建设工程价款优先受偿权的起算日为建设工程竣工验收之日【答案】：C124、关于工程竣工结算方式与编审的叙述中，错误的是（）。A.工程竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算B.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总（承）包人编制，发包人可直接进行审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查。.单位工程竣工结算由承包人编制，发包人审查D.政府投资项目，单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算应由上一级财政部门审查【答案】：D125、关于施工企业资质的法定条件，说法正确的有（）4有符合规定的注册资本8.有符合规定的主要人员，不包括技术工人。.有符合规定的已完工程业绩口.有符合规定的自有的技术装备【答案】：C126、下列关于无权代理，说法错误的是（）。A.无权代理自始未经授权B.无权代理的代理权可能已经终止C.无权代理可能超越代理权D.无权代理就是表见代理【答案】：D127、某工程施工合同因被拖欠工程款发生纠纷，施工方诉至法院，后本案经调解达成协议，并制作了调解书。关于本案中调解的说法，正确的是（）。A.法院调解应由审判员一人主持B.法院调解必须邀请有关单位和个人协助C.调解书经双方当事人签收即发生法律效力D.调解书与判决书的效力不同【答案】：C128、下列组织中，具有法人资格的组织是（）。人.项目监理部8.项目经理部C.勘察设计单位D.投标联合体【答案】：C129、关于用能单位节能管理要求的说法，正确的是（）。A.用能单位应当建立节能目标责任制B.用能单位应当加强能源计量管理，对各类能源消费实行统一计量和统计C.用能单位应当不定期开展节能教育和岗前节能培训D.鼓励用能单位对能源消费实行包费制【答案】：A130、某施工企业因工作需要购买一辆二手机动车，施工企业取得该机动车的时间是（）。A.订立机动车买卖合同时B.交付行驶证时C.交付车辆时D.进行过户登记时【答案】：C131、下列建筑市场信用信息的说法，正确的是（）。A.建筑市场信用信息由优良信用信息、不良信用信息构成8.注册登记信息、资质信息、工程项目信息不属于建筑市场信用信息。.优良信用信息是指建筑市场各方主体在工程建设活动中获得的省级以上行政机关表彰奖励等信息D.违反有关法律受到县级以上住房城乡建设主管部门行政处罚的信息属于不良信用信息【答案】：D132、关于知识产权的说法，正确的是（）。A.知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利B.知识产权可以分为两大类，一类是邻接权，一类是著作权C.知识产权只保护财产权D.构成我国知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果权【答案】：A133、（2021年第2批真题）关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。A.建设工程价款优先受偿权与抵押权效力相当，优于其他债权B.装饰装修工程的承包人，无权主张建设工程价款优先受偿权。.承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持D.建设工程价款优先受偿权的起算日为建设工程竣工验收之日【答案】：C134、A、B、C三家施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级。其中，A和C组成了联合体，并在招标文件要求的截止日期之前提交了投标文件。下列行为不符合法律规定的是（）。A.A和C将联合体协议一并提交给了招标人？B.B加入由A和C组成的联合体并在截止日期征得了招标人的同意？C.C又按照单独承包的报价提交了一份投标文件？D.A和C商定由A为牵头人并以其名义提交了投标保证金【答案】：C135、（2020年真题）某建设工程施工合同约定的开工日期为3月1日，发包人于3月10日向承包人发出开工通知，开工通知载明的开工日期为3月20日。接到开工通知后，承包人由于人员、设备未能及时到位，3月30日才正式进场施工。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》，该项目开工日期应当为（）。A.3月1日B.3月10日C.3月30日D.3月20日【答案】：D136、关于建设工程施工垫资的说法正确的是（）A.垫资的法律性质为当事人之间的借款B.政府投资项目不得由施工企业垫资施工C.当事人之间关于垫资的约定无效D.当事人对垫资利息没有约定，承包人请求参照金融机构贷款市场报价利率计算利息的，人民法院应予支持【答案】：B137、（2018年真题）关于施工合同变更的说法，正确的是（）。A.合同变更应当办理批准、登记手续B.合同变更内容约定不明确的，推定为未变更C.工程变更必将导致合同变更D.合同非实质性条款的变更无须当事人双方协商一致【答案】：B138、（2021年第2批真题）招标人与投标人串通投标的情形是（）。A.招标人仅将招标文件的澄清内容通知了提问的投标人B.招标人接收了未按照招标文件要求密封的投标文件C.与招标人存在利害关系的法人投标D.招标人间接向投标人透露评标委员会的成员信息【答案】：D139、施工企业的项目负责人应当对（）负责。A.本单位的安全生产B.本单位安全生产所需资金C.危险性较大的专项施工方案确定D.建设工程项目的安全施工【答案】：D140、关于投标保证金的说法，正确的是（）。A.投标保证金的有效期应当与投标有效期一致B.采用两阶段招标要求提交投标保证金的，应当在第一阶段提出C.开标后投标人撤销投标文件的，招标人应退还其投标保证金及银行同期存款利息D.招标人最迟应当在中标通知书发出后5日内向未中标的投标人退还其投标保证金【答案】：A141、关于建筑意外伤害保险的说法，正确的是（）。A.应当由建设单位统一投保B.保险期限自开工之日起算C.已在企业所在地参加工伤保险的人员，从事现场施工时不得参加建筑意外伤害保险D.保险期限至缺陷责任期届满之日止【答案】：B142、下列行为中，属于招标人违法行为的有（）。A.招标人按照招标文件和中标人的投标文件订立合同B.投标人未就投标价格等实质性内容进行谈判C.招标人强制要求投标人组成联合体共同投标的D.招标人对潜在投标人的名称数量进行保密【答案】：C143、（2019年真题）根据《招标投标法实施条例》，关于联合体投标的说法，正确的是（）。A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体可以在资格预审后组成8.资格预审后联合体增减、更换成员的，应当书面通知招标人C.招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标D.联合体各方在同一招标项目中可以以自己名义单独投标【答案】：C144、根据《水下文物保护管理条例》，下列文物中，属于国家所有的水下文物的是（）。A.遗存于中国内水的起源国不明的文物B.遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源于外国的文物C.遗存于外国领海以外的其他管辖海域内的起源国不明的文物D.遗存于外国领海内的起源于中国的文物【答案】：A145、代理人接受被代理人委托的违法事项时，由（）。A.代理人承担责任B.被代理人承担责任C.第三人承担责任D.被代理人、代理人承担连带责任【答案】：D146、（2021年第1批真题）关于项目经理部的说法，正确的是（）。4项目经理部是施工企业的常设下属机构B.施工项目不论规模大小，均应当设立项目经理部。.项目经理部可以独立承担民事责任D.施工企业应当明确项目经理部的职责【答案】：D147、在建设工程领域，关于行政行为的说法，正确的是（）。A.行政强制包括行政强制措施、行政强制执行和行政处罚B.行政机关在实施行政行为时，具有单方意志性C.没收违法所得和罚款都属于行政强制措施D.引发行政纠纷的行政行为主要有：行政许可、行政处罚、行政奖励和行政裁决等【答案】：B148、不属于法律法规规定的部分公民放假及纪念日的是（）。A.儿童节B.妇女节C.青年节D.中国共产党建党节【答案】：D149、下列关于仲裁开庭的说法，正确的是（）。A.仲裁应当开庭进行，当事人也可以协议不开庭B.仲裁应当不开庭进行，当事人也可以协议开庭C.仲裁不公开进行，当事人协议公开的必须公开D.仲裁公开进行，当事人可以协议不公开【答案】：A150、王某是甲施工单位的材料采购员，一直负责本单位与乙公司的钢材采购业务。后来由于经济问题王某被单位开除，但乙公司并不知情。王某被单位开除，又用盖有原单位公章的空白合同书与乙公司签订了一份钢材采购合同。根据《合同法》，则该合同为（）合同。A.无效8.有效。.可撤销口.可变更【答案】：B151、根据《安全生产法》，对于未真实记录安全生产教育和培训情况的发生经营单位可以（）。A.给予警告B.吊销营业执照C.责令限期改正D.降低资质等级【答案】：C152、关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是（ ）。4项目经理部具备法人资格8.项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者。.项目经理部行为的法律后果由自己承担口.项目经理部是施工企业内部常设机构【答案】：B153、根据2011年7月1日起实施的全国人大常委会关于修改《中华人民共和国建筑法》的决定，为保证施工企业的职工在发生工伤时及时得到医治，建筑施工企业应当（）。A.在投标时为职工办理意外伤害保险B.为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。.在中标后为职工办理意外伤害保险D.为从事危险作业的职工办理意外伤害保险【答案】：B154、下列关于和解的说法，理解不正确的是（）。A.和解不能发生在仲裁、诉讼程序之外B.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可撤回仲裁申请C.当事人达成和解协议的，撤回仲裁申请后反悔的，可根据仲裁协议申请仲裁D.和解可以发生在民事诉讼的任何阶段【答案】：A155、【2018年真题】关于工程质量争议处理的说法，正确的是（ ）。A.建设单位直接指定分包人分包专业工程的，应当承担无过错责任B.施工企业对施工中出现的施工质量问题应当负责返修C.建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，以部分质量不符合约定为由主张权利的，应予支持D.建设工程竣工时发现的质量缺陷是建设单位的责任，施工企业不承担返修义务【答案】：B156、开标地点应当为（）。A.招投标双方确认的地点B.建设行政主管部门指定的场所C.招标文件中预先确定的地点D.投标人共同认可的地点【答案】：C157、以下关于项目经理和项目经理部的说法中正确的是（）。A.每个项目上都应当设立项目经理部B.每个项目上都应当有项目经理。.项目经理部是施工企业根据建设工程施工项目而组建的常设下属机构口.项目经理根据企业法定代表人的授权，组织和领导本项目经理部的全面工作【答案】：B158、关于投标报价的说法，正确的是（）。A.低于成本报价是指低于社会平均成本报价B.报价不可以低于成本，但可以高于最高投标限价C.报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标D.报价可以低于成本，但不可以高于最高投标限价【答案】：C159、场景（八）A.定金保证B.一般保证C.抵押保证D.留置保证【答案】：B160、关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。A.试样由取样人员作出标识、封志，由见证人员签字并对其代表性和真实性负责B.涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的50%C.见证人员应当由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任D.见证人员的基本信息应当书面通知检测单位【答案】：D161、根据《建筑法》第33条的规定，实施建筑工程监理前，建设单位应当将有关事项书面通知被监理的建筑施工企业，该事项不包括（）A.委托的工程监理单位B.监理的内容C.监理权限D.监理期间【答案】：D162、某施工单位因在招投标活动中有违法行为，被建设行政主管部门作出一年内不得参与必须招标项目投标的处罚。则在企业信用档案中，应在（）内进行公布，公布的期限为（）。A.7工作日，6个月B.7工作日，1年C.20工作日，6个月D.20工作日，1年【答案】：D163、关于两阶段招标的说法，正确的是（）A.实施两阶段招标，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出B.第一阶段投标人应当提交带报价的技术建议C.对于无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标D.招标人应当在第一阶段之前向所有潜在投标人提供招标文件【答案】：C164、建筑市场诚信行为信息中的不良行为记录主要是指由（）所形成的记录。A.合同履行纠纷B.投诉或诉讼过程C.工程质量和安全检查D.行政处罚或行政处理【答案】：D165、不属于混凝土结构水处理构筑物质量验收主控项目的是（ ）。A.结构类型和结构尺寸符合设计要求B.混凝土结构外观无严重质量缺陷C.构筑物外壁不得渗水D.结构表面应光滑平顺，线性流畅【答案】：D166、关于施工企业违法行为应承担法律责任的说法，正确的是（ ）。A.超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为并降低资质等级B.将承包的工程转包的，责令改正并没收违法所得C.未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处罚款；有违法所得的，予以没收D.允许他人以本企业名义承揽工程的，没收违法所得并处罚款和吊销资质证书【答案】：C167、关于知识产权的说法，不正确的是（）。A.是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利B.商标权具有财产权和人身权双重属性C.新颖性是授予专利权的共性条件D.发明专利的保护期限长于外观设计专利【答案】：B168、根据《建设工程质量管理条例》，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当（）。A.按照建设单位的指令确定8.注明规格、型号性能等技术指标。.注明生产厂、供应商D.征求施工企业的意见【答案】：B169、下列责任属于承担行政处罚的是（）A.拘役B.罚金C.停止损害D.责令停产停业【答案】：D170、（2021年真题第1批）在执行过程中，人民法院应当裁定中止执行的情形是（）。A.据以执行的法律文书被撤销的B.作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的C.追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的D.案外人对执行标的提出确有理由的异议的【答案】：D171、甲向银行借款，乙为保证人，则下列说法，正确的是（ ）。A.乙可以要求甲提供反担保B.如保证方式没有约定，乙承担一般保证责任C.保证合同为保证人与债务人签订的书面合同D.保证期间银行依法转让债权的，须取得乙的书面同意【答案】：A172、以下关于机械设备单位安全责任的说法中正确的是（）。A.建筑起重机械安装完毕后，建设单位应当组织出租、安装、监理等有关单位进行验收B.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向建设单位进行安全使用说明C.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的,必须经具有专业资质的检验检测机构检测D.建设单位应当与安装单位签订建筑起重机械安装、拆卸工程安全协议书【答案】：C173、某建设工程施工过程中发生较大事故，根据《生产安全事故调查处理条例》规定，该级事故应由（）负责调查。A.国务院B.省级人民政府C.设区的市级人民政府D.县级人民政府【答案】：C174、当水质条件为水库水，悬浮物含量小于100mg/L时，应采用的水处理工艺（）。A.原水一筛网隔滤或消毒B.原水一接触过滤一消毒C.原水一混凝、沉淀或澄清一过滤一消毒D.原水一调蓄预沉一混凝、沉淀或澄清一过滤一消毒【答案】：B175、（2020年12月真题）关于施工企业质量责任和义务的说法，正确的是（）。A.施工企业自行承担原材料、设备的差价时，对其更换不必经建设单位同意B.施工企业是建设工程质量的唯一责任主体C.对施工质量负责是施工企业法定的质量责任D.建设工程实行总承包，总承包单位依法将建设工程分包的总承包单位与分包单位应当对全部建设工程质量负责【答案】：C176、（2015年真题）货运合同的托运人未按照约定包装货物，承运人可以（）。A.留置货物B.要求赔偿C.解除合同D.拒绝运输【答案】：D177、租赁合同可以约定租赁期限，租赁期限的上限为（）年。A.10B.20C.25D.30【答案】：B178、在财产保险合同的有效期内,保险标的的危险程度显著增加的,被保险人应当（）。A.及时通知投保人B.及时通知保险人C.及时通知受益人D.及时通知保险经纪人【答案】：B179、下列情况属于“挂证”的是（）A.达到法定退休年龄正式退休和依法提前退休，实际工作单位与注册单位一致，但社会保险缴纳单位与注册单位不一致的B.因事业单位改制等原因保留事业单位身份，实际工作单位为所在事业单位下属企业，社会保险由该事业单位缴纳的C.社会保险缴纳单位与注册单位一致，实际工作单位与注册单位不一致的D.属于军队自主择业人员，实际工作单位与注册单位一致，社会保险缴纳单位与注册单位不一致的【答案】：C180、施工现场建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，承当责任的是（）。A.施工总承包B.监理单位C.施工单位与建设单位连带D.所有参与单位连带【答案】：C181、某工程施工合同中约定2013年11月20日竣工，并于1个月内交付给发包方使用，但是施工过程中由于承包方管理不善的原因，造成工程拖期3个月，发包方在合同约定的竣工日期后2个月时，未经验收直接使用和占有了该工程，因此，该工程的竣工日期为（ ）。2013年11月20日2013年12月20日2014年1月20日2014年2月20日【答案】：C182、下列财产中，可以抵押的是（）。A.土地所有权B.所有权有争议的财产C.土地附着物D.拟建造的船舶【答案】：C183、下列安全生产责任中，属于施工单位安全生产管理机构专职安全生产管理人员责任的是（）。A.组织制定安全生产规章制度和操作规程B.确保安全生产费用的有效使用C.检查危险性较大工程安全专项施工方案的落实情况D.明确项目管理人员安全职责【答案】：C184、土地使用者需要改变土地使用权出让合同约定的土地用途的，必须取得出让方和（）的同意。A.城市规划行政主管部门B.建设行政主管部门C.房地产行政管理部门D.房屋拆迁管理部门【答案】：A185、甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台大型设备，出租给乙使用。乙在该设备安装完毕后，发现不能正常运行。关于该合同的说法，正确的是（）。A.乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔B.甲应当对乙承担违约责任C.若乙破产，该大型设备属于乙的破产财产D.租赁期满，乙取得该设备的所有权【答案】：A186、发生法律效力的民事判决、裁定，当事人可以向人民法院申请执行，该人民法院应当是（）。A.终审人民法院B.申请执行人住所地人民法院C.被执行的财产所在地基层人民法院D.与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院【答案】：D187、关于建筑工程施工分包行为的说法，正确的是（）。A.个人可以承揽分包工程业务B.建设单位有权直接指定分包工程承包人C.建设单位推荐的分包单位，承包单位无权拒绝口.承包人并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包【答案】：D188、（2015年真题）租赁合同的出租人出卖租赁房屋前通知了承租人，此时承租人享有的权利是（）。A.优先购买权B.留置权C.抗辩权D.优先受偿权【答案】：A189、（2014年真题）某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设单位造成了经济损失，该供应商应承担（ ）。A.行政处分B.违约责任C.行政处罚D.交纳罚金【答案】：B190、（2019年真题）根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，属于项目负责人安全生产职责的是（）。A.建立安全生产管理制度B.建立项目安全生产管理体系C.监控分部分项工程D.及时报告质量问题【答案】：B191、下列组织中，具有法人资格的组织是（）。A.评标委员会8.项目经理部C.监理单位D.投标联合体【答案】：C192、（2021年真题第1批）关于招标代理机构，说法正确的是（ ）。A.招标代理机构可以在所代理的招标项目中投标或者代理投标B.招标代理机构可以为所代理的招标项目的投标人提供咨询C.招标人与被委托的招标代理机构之间的委托合同可以是口头形式D.招标代理机构应当拥有一定数量的具备编制招标文件和组织评标等相应能力的专业人员【答案】：D193、建设单位应将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门备案，报送时间是自开工报告批准之日起的一定时间范围内。该时间范围是（）。A.7天B.10天15天20天【答案】：C194、（2019年真题）下列管辖不是《民事诉讼法》规定的民事案件管辖的是（）。A.仲裁管辖B.级别管辖C.地域管辖D.移送管辖【答案】：A195、根据《注册建造师执业管理办法（试行）》，注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，（）除外。A.合同约定的工程尚未开工的B.合同约定的工程验收合格的C.合同约定的工程主体已经完成的D.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天的【答案】：B196、下列关于建筑施工企业负责人带班检查的表述中错误的是（ ）。A.应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查B.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，应到施工现场进行带班检查C.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%D.对于有分公司（非独立法人）的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可口头委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查。【答案】：D197、有关总包分包的责任承担表述,不正确的是（）A.总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责B.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责C.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任D.总承包单位和分包单位就分包工程依照分包合同的约定对建设单位承担各自的责任【答案】：D198、关于工程建设标准的说法，不正确的有（）。A.推荐性国家标准文本应当免费向社会公开B.工程建设强制性国家标准的立项由国务院标准化行政主管部门负责C.行业标准由国务院有关行政主管部门制定，报国务院标准化行政主管部门备案D.团体标准由依法成立的社会团体协调相关市场主体共同制定【答案】：A199、依法必须招标的项目在评标阶段的做法，正确的是（）。A.评标委员会成员人数为6人，其中经济、技术专家5人，并在开标前公开委员会成员姓名B.评标委员会认为所有投标者都不符合招标文件要求，否决了所有投标，招标人有权指定中标人C.评标委员会私下暗示甲投标人对于投标价格作出澄清D.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果【答案】：D200、下列关于承揽合同的表述不符合法律规定的是（）。A.未经定作人同意，承揽人将主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同，但承揽人有权将承揽的辅助工作交由第三人完成B.定作人享有随时解除合同的权利，但前提是赔偿承揽人的损失C.定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，经承揽人催告，在合理期限内，定作人仍不履行的，承揽人可以依法解除合同D.定作人未向承揽人支付报酬材料费等价款的，承揽人不能对完成的工作成果行使留置权【答案】：D201、根据《建设工程质量管理条例》，组织有关单位参加建设工程竣工验收的义务主体是（）。A.施工企业B.建设单位C.建设行政主管部门D.建设工程质量监督机构【答案】：B202、当事人申请仲裁，应当向仲裁委员会递交仲裁协议或者合同仲裁条款、仲裁申请书及副本。其中仲裁申请书应当载明的事项不包括（）。A.当事人的姓名、性别、年龄、职业、工作单位和住所B.仲裁请求和所依据的事实、理由C.证据和证据来源、证人姓名和住所D.仲裁协议或者合同仲裁条款【答案】：D203、根据《民事诉讼法》的规定，（）可以作为民事诉讼证人。A.本案审判员B.涉及本案的鉴定人员C.本案原告诉讼代理人D.本案被告的亲属【答案】：D204、（2014年真题）下列法律文书中，属于可以强制执行的是（ ）。A.双方签收的人民法院调解书B.双方签收的人民调解委员会制作的调解书C.双方签收的建设行政主管部门制作的调解书D.一方拒绝签收的仲裁调解书【答案】：A205、2010年5月14日超越公司进行招标，经过对投标人评标后世纪公司中标，但其中标后，超越公司要求其压低报价，如不压低报价将不与其签订合同。于是双方先按照中标人的投标报价签订了A合同并备案。接着，双方又根据施工单位同意压价后的价格签订了B合同。后来，双方因工程款结算产生纠纷。关于工程款结算的合同依据，下列说法中正确的是（）。A.A合同不是双方实际履行的合同，应当作为无效合同处理B.B合同是双方真实意思的表示，应当以B合同作为结算依据C.B合同背离了中标合同的实质性内容，应当以A招标文件作为结算依据D.A.B合同均不能作为结算依据，双方应当依据工程造价签订合同【答案】：C206、（2015年真题）根据《建筑法》及相关法规，建设单位应当办理施工许可证的工程是（）。A.国务院批准开工报告的工程B.城镇市政基础设施工程C.建筑面积200m2以上的工程D.工程投资额在20万元以上的工程【答案】：B207、按照劳动合同的规定，企业的集体合同由（）与企业订立。A.企业工会代表企业职工B.企业每一名职工C.企业10名以上职工D.企业绝大部分职工【答案】：A208、（2018年真题）关于合同形式的说法，正确的是（）。A.合同必须采用书面形式B.口头形式属于合同的其他形式C.未依法采取书面形式订立的合同无效D.合同可以采用数据电文形式【答案】：D209、（2021年第2批真题）下列投标文件中，应当拒收的是（）。A.提前送达的投标文件B.投标联合体提交的未附共同投标协议的投标文件C.未通过资格预审的申请人提交的投标文件D.未提交投标保证金的投标文件【答案】：C210、除双方当事人意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，称为（）。A.要式合同8.有偿合同C.实践合同口.双务合同【答案】：C211、（2021年第2批真题）关于仲裁协议效力确认的说法，正确的是（）。A.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁裁决作出前提出B.当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定C.当事人对仲裁委员会就仲裁协议效力作出的决定不服的，可以向人民法院申请撤销该决定D.当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，只能由仲裁协议【答案】：【答案】：C【答案】：【答案】：A约定的仲裁委员会所在地的中级人民法院管辖【答案】：B212、甲采用弄虚作假的手段取得《注册建造师继续教育证书》后，一经发现，他将承担的法律责任是（）。A.撤销当事人注册证书，给予警告B.立即取消当事人继续教育纪录，记入不良信用记录，对社会公布C.给予刑事处罚D.责令改正，处以1万元以上3万元以下的罚款【答案】：B213、根据《招标投标法》规定，在工程建设招标投标过程中，开标的时间应在招标文件规定的（）公开进行。A.任意时间B.投标有效期内C.提交投标文件截止时间的同一时间D.提交投标文件截止时间之后三日内【答案】：C214、甲、乙、丙三人组成仲裁庭，甲为首席仲裁员，甲认为应该支持申请人的主张，乙、丙认为不应支持申请人的主张，则关于仲裁裁决的说法，正确的是（）。A.应按乙、丙的意见作出仲裁书B.乙、丙应服从甲的意见作出仲裁裁决C.应将甲、乙、丙各自的意见全部列出提交仲裁委员会作出决定D.应按甲的意见作出仲裁裁决，同时必须在笔录中如实记载乙、丙的意见215、下列工程项目中，除（）外均属于依法必须招标的