主题公园变形缝施工合同

主题公园变形缝施工合同合同编号：__________鉴于业主拟建设主题公园，需要进行变形缝施工，为确保工程质量、进度和安全，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：________________主题公园变形缝施工工程1.2工程地点：________________1.3工程规模：________________1.4工程内容：包括但不限于变形缝的设计、施工、验收、保修等。第二条合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。2.2合同价格包含：人工费、材料费、设备费、交通费、住宿费、管理费、利润及风险费用等。2.3合同价款支付方式：（1）合同签订后七个工作日内，业主支付施工方工程总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，业主支付施工方工程总价款的30%；（3）工程验收合格后，业主支付施工方工程总价款的20%；（4）剩余10%作为质量保证金，待质保期满无质量问题后支付。第三条施工期限3.1本工程计划开工日期为：____年__月__日。3.2本工程计划竣工日期为：____年__月__日。3.3施工方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第四条工程质量4.1施工方应按照我国相关法律法规、规范标准、设计文件和本合同约定进行施工。4.2施工方应保证工程质量，确保工程安全、美观、实用。4.3工程验收合格标准：（1）工程质量应符合国家及行业现行标准；（2）工程功能应满足设计要求；（3）工程外观应美观、整洁、符合设计风格；（4）工程安全设施应齐全、有效。第五条保密条款5.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。5.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第六条违约责任6.1双方应严格按照本合同约定履行各自的权利和义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2施工方如未按约定时间完成工程，应按逾期部分工程价款的____%支付违约金。6.3业主如未按约定时间支付合同价款，应按逾期部分合同价款的____%支付违约金。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他条款8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格且质保期满之日止。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.主题公园设计图纸2.变形缝施工方案3.工程量清单4.材料合格证5.设备说明书6.施工人员名单7.工程验收标准8.质保期满后的保修协议二、违约行为及认定：1.施工方未按约定时间完成工程，属于违约行为。2.施工方未按照设计要求或国家行业标准进行施工，属于违约行为。3.业主未按约定时间支付合同价款，属于违约行为。4.工程验收不合格，属于违约行为。5.双方未履行保密义务，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.主题公园：指以特定主题为基础，提供游客娱乐、休闲、教育等活动的公园。2.变形缝：指为防止建筑物因温度、湿度、震动等因素产生的应力而设置的缝隙。3.合同总价：指双方约定的完成本工程所需支付的全部费用。4.违约金：指一方违约时，应向守约方支付的赔偿金。5.质保期：指工程验收合格后，施工方对工程进行保修的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：协商调整施工计划，必要时追加合同价款。2.工程质量问题：解决办法：立即停工整改，直至符合质量要求。3.合同价款支付纠纷：解决办法：核对支付凭证，协商解决支付问题。4.保密信息泄露：解决办法：加强保密措施，违约方承担相应责任。5.工程验收不合格：解决办法：施工方负责整改，直至验收合格。五、所有应用场景：1.适用于各类主题公园的变形缝施工工程。2.适用于新建、扩建或改建的themepark项