天津施工合同范例

天津施工合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：____________________

鉴于：

一、发包方拟在天津某地建设一工程项目，工程名称为：____________________，以下简称“本工程”。

二、承包方具备完成本工程所需的资质、技术力量、施工设备和经验，愿意承包上述工程项目。

三、为明确双方的权利义务，经双方友好协商，特订立本合同。

第一条工程概况

一、工程名称：____________________

二、工程地点：天津市____________________

三、工程规模：____________________

四、工程工期：自合同签订之日起，共计____________________个月。

第二条造价与付款方式

一、本工程总造价为人民币____________________元，其中：

（一）直接费用：人民币____________________元；

（二）间接费用：人民币____________________元；

（三）其他费用：人民币____________________元。

二、付款方式：

（一）合同签订后，承包方提交工程款支付申请，发包方在收到申请后____________________个工作日内支付合同总价款的____________________%。

（二）工程进度达到合同约定的节点，承包方提交进度款支付申请，发包方在收到申请后____________________个工作日内支付进度款的____________________%。

（三）工程竣工并经验收合格后，承包方提交竣工结算款支付申请，发包方在收到申请后____________________个工作日内支付竣工结算款的____________________%。

第三条工程质量与验收

一、承包方应严格按照国家有关工程质量标准及合同约定，确保工程质量。

二、工程竣工后，双方应共同组织验收。验收合格后，发包方应在验收合格之日起____________________个工作日内支付竣工结算款。

第四条保密条款

一、双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

二、保密期限自合同签订之日起至合同履行完毕止。

第五条违约责任

一、因承包方原因导致工程质量不合格，发包方有权要求承包方返工、整改，并承担由此产生的全部费用。

二、因发包方原因导致工程延期，承包方有权要求发包方支付违约金，违约金按每日____________________元计算。

三、任何一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

第六条争议解决

一、双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

二、协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七条其他

一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

二、本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。

三、附件：

（一）工程图纸及技术资料；

（二）施工组织设计；

（三）施工进度计划；

（四）质量保证措施；

（五）安全文明施工措施。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

代表人（签字）：____________________

代表人（签字）：____________________

签订日期：____________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“发包方”）：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：____________________

第三方（以下简称“监理方”）：____________________

鉴于：

一、发包方拟在天津某地建设一工程项目，工程名称为：____________________，以下简称“本工程”。

二、承包方具备完成本工程所需的资质、技术力量、施工设备和经验，愿意承包上述工程项目。

三、为保障工程质量、安全，确保工程按期完成，特引入监理方对工程进行监督管理。

四、为明确三方权利义务，经友好协商，特订立本合同。

第一条工程概况

一、工程名称：____________________

二、工程地点：天津市____________________

三、工程规模：____________________

四、工程工期：自合同签订之日起，共计____________________个月。

第二条造价与付款方式

一、本工程总造价为人民币____________________元，其中：

（一）直接费用：人民币____________________元；

（二）间接费用：人民币____________________元；

（三）其他费用：人民币____________________元。

二、付款方式：

（一）合同签订后，承包方提交工程款支付申请，发包方在收到申请后____________________个工作日内支付合同总价款的____________________%。

（二）工程进度达到合同约定的节点，承包方提交进度款支付申请，发包方在收到申请后____________________个工作日内支付进度款的____________________%。

（三）工程竣工并经验收合格后，承包方提交竣工结算款支付申请，发包方在收到申请后____________________个工作日内支付竣工结算款的____________________%。

第三条监理方职责

一、监理方负责对工程进行全面监督管理，确保工程质量、安全、进度符合国家相关标准及合同约定。

二、监理方应定期向发包方报告工程进度、质量、安全等情况。

第四条工程质量与验收

一、承包方应严格按照国家有关工程质量标准及合同约定，确保工程质量。

二、工程竣工后，监理方组织验收，验收合格后，发包方应在验收合格之日起____________________个工作日内支付竣工结算款。

第五条保密条款

一、三方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

二、保密期限自合同签订之日起至合同履行完毕止。

第六条违约责任

一、因承包方原因导致工程质量不合格，发包方有权要求承包方返工、整改，并承担由此产生的全部费用；监理方应协助发包方对工程质量进行监督，确保工程质量。

二、因发包方原因导致工程延期，承包方有权要求发包方支付违约金，违约金按每日____________________元计算；监理方应协助发包方对工程进度进行监督，确保工程按期完成。

三、监理方在履行职责过程中，如有违反保密义务，应承担相应的法律责任；发包方有权要求监理方停止违约行为，并赔偿因此造成的损失。

第七条争议解决

一、三方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

二、协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条甲方权益

一、甲方有权要求乙方按照合同约定提供工程进度、质量、安全等方面的报告，以便甲方及时掌握工程情况。

二、甲方有权要求监理方提供工程监督管理情况报告，确保工程按合同约定顺利进行。

三、甲方有权要求承包方在工程进度、质量、安全等方面进行整改，直至符合合同约定。

第九条乙方违约及限制条款

一、乙方如未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金按每日____________________元计算；如违约行为严重影响工程质量，甲方有权解除合同。

二、乙方在工程实施过程中，如违反国家有关法律法规、行业标准或合同约定，甲方有权要求乙方立即停止违法行为，并承担相应法律责任。

三、乙方在工程实施过程中，如违反保密义务，甲方有权要求乙方停止违约行为，并赔偿因此造成的损失。

第十条第三方介入的意义和目的

一、引入监理方对工程进行监督管理，有助于提高工程质量、保障施工安全，确保工程按期完成。

二、监理方的介入有助于加强甲乙双方之间的沟通与协作，共同推进工程进度。

第十一条甲方为主导的目的和意义

一、甲方作为工程项目的发起者和投资人，有权对工程进行监督管理，确保工程按合同约定顺利进行。

二、甲方通过主导合同条款，保障自身权益，降低风险，确保投资回报。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

监理方（盖章）：____________________

代表人（签字）：____________________

代表人（签字）：____________________

代表人（签字）：____________________

签订日期：____________________

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“业主”）：____________________

乙方（以下简称“开发商”）：____________________

第三方（以下简称“项目管理公司”）：____________________

鉴于：

一、业主拟在天津某地开发一房地产项目，项目名称为：____________________，以下简称“本项目”。

二、开发商具备完成本项目所需的资质、技术力量、施工设备和经验，愿意承担本项目开发建设任务。

三、为保障项目开发质量、进度和成本控制，特引入项目管理公司对项目进行全过程管理。

四、为明确三方权利义务，经友好协商，特订立本合同。

第一条项目概况

一、项目名称：____________________

二、项目地点：天津市____________________

三、项目规模：____________________

四、项目工期：自合同签订之日起，共计____________________个月。

第二条开发商权益

一、开发商有权根据项目规划，自主选择设计方案和施工队伍。

二、开发商有权在项目开发过程中，根据市场情况调整销售策略和定价。

三、开发商有权在项目开发完成后，按照约定进行销售和使用。

第三条项目管理公司职责

一、项目管理公司负责对项目进行全面管理，包括但不限于进度控制、质量控制、成本控制、合同管理、风险管理等。

二、项目管理公司应定期向业主和开发商报告项目进展情况。

第四条项目进度与付款

一、项目总预算为人民币____________________元，其中：

（一）前期费用：人民币____________________元；

（二）建设费用：人民币____________________元；

（三）销售费用：人民币____________________元。

二、付款方式：

（一）合同签订后，开发商提交付款申请，业主在收到申请后____________________个工作日内支付前期费用的____________________%。

（二）项目达到关键进度节点，开发商提交付款申请，业主在收到申请后____________________个工作日内支付相应节点费用的____________________%。

（三）项目竣工并经验收合格后，开发商提交竣工结算款支付申请，业主在收到申请后____________________个工作日内支付竣工结算款的____________________%。

第五条项目质量与验收

一、开发商应严格按照国家有关工程质量标准及合同约定，确保项目质量。

二、项目竣工后，项目管理公司组织验收，验收合格后，业主应在验收合格之日起____________________个工作日内支付竣工结算款。

第六条保密条款

一、三方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

二、保密期限自合同签订之日起至合同履行完毕止。

第七条违约责任

一、因开发商原因导致项目进度延误，开发商应向业主支付违约金，违约金按每日____________________元计算。

二、因开发商原因导致项目质量不合格，开发商应承担修复费用，并赔偿业主因此造成的损失。

三、因业主原因导致项目进度延误或增加成本，业主应承担相应责任，并支付开发商额外费用。

第八条争议解决

一、三方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

二、协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第九条乙方权益

一、开发商有权要求项目管理公司提供详细的项目管理报告，包括但不限于进度、质量、成本等方面。

二、开发商有权要求项目管理公司在项目实施过程中，对关键问题进行及时沟通和协调。

三、开发商有权要求项目管理公司在合同约定范围内，提供专业的技术支持和咨询服务。

第十条甲方违约及限制条款

一、业主如未按合同约定支付款项，业主应向开发商支付违约金，违约金按每日____________________元计算。

二、业主如违反保密义务，业主应承担相应的法律责任。