二零二四年度城市公共绿化项目设计与施工合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度城市公共绿化项目设计与施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及代表1.2乙方名称及代表1.3合同术语定义第二条项目概述与目标2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目目标与标准第三条设计与施工内容3.1设计内容3.2施工内容3.3设计施工一体化内容第四条合同金额与支付方式4.1合同金额4.2支付方式4.3进度付款条件4.4最终付款条件第五条设计与施工期限5.1设计期限5.2施工期限5.3延期条款第六条设计与施工质量要求6.1设计质量要求6.2施工质量要求6.3质量验收标准第七条合同的变更与解除7.1变更条件7.2解除条件7.3变更解除的程序第八条违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任8.3违约赔偿方式第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3诉讼或仲裁地点第十条合同的生效、暂停与终止10.1合同生效条件10.2合同暂停条件10.3合同终止条件第十一条保密条款11.1保密信息范围11.2保密期限11.3保密违反后果第十二条法律适用与争议解决12.1法律适用12.2争议解决方式第十三条其他条款13.1不可抗力13.2合同附件13.3合同修改与补充第十四条合同的签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人签字第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及代表甲方全称为“城市绿化管理局”，法定代表人为“”，甲方代表人有权签署本合同并负责履行合同义务。1.2乙方名称及代表乙方全称为“绿色景观设计有限公司”，法定代表人为“”，乙方代表人有权签署本合同并负责履行合同义务。1.3合同术语定义（1）项目设计与施工：指乙方根据甲方的要求，进行绿化项目的设计和施工工作。（2）设计期限：指乙方完成项目设计的时间限制。（3）施工期限：指乙方完成项目施工的时间限制。（4）合同金额：指本合同项下的设计费、施工费等各项费用的总和。第二条项目概述与目标2.1项目名称本项目名称为“二零二四年度城市公共绿化项目”。2.2项目地点本项目位于城市中心区域，具体地点详见附件一。2.3项目规模本项目总面积为平方米，包括但不限于公园、绿地、道路两侧绿化带等。2.4项目目标与标准本项目旨在提升城市绿化水平，改善城市环境，具体目标与标准详见附件二。第三条设计与施工内容3.1设计内容乙方应根据甲方的要求，完成本项目的设计工作，包括但不限于绿化布局、植物配置、景观照明、休闲设施等。3.2施工内容乙方应按照设计方案，完成本项目的施工工作，包括但不限于土地整理、植物种植、景观小品建设、照明设备安装等。3.3设计施工一体化内容乙方可以结合自身优势，提供设计施工一体化服务，具体内容双方另行商定。第四条合同金额与支付方式4.1合同金额本合同总金额为人民币万元整，包括但不限于设计费、施工费、材料费、人工费等。4.2支付方式甲方支付乙方的方式为分期支付，具体支付比例和时间详见附件三。4.3进度付款条件乙方完成设计阶段的工作后，甲方应支付设计费的50%；乙方完成施工阶段的工作后，甲方应支付施工费的90%。4.4最终付款条件乙方完成本项目的设计和施工工作，并经甲方验收合格后，甲方应在验收报告出具后10日内支付剩余的款项。第五条设计与施工期限5.1设计期限乙方应在本合同签订后30日内完成设计工作，并提交甲方审批。5.2施工期限乙方应在本合同签订后90日内完成施工工作。5.3延期条款（1）如因乙方原因导致设计或施工工作延期，乙方应按甲方要求支付违约金，违约金计算方式为每天合同金额的1%。（2）如因不可抗力或其他意外情况导致设计或施工工作延期，双方应协商解决。第六条设计与施工质量要求6.1设计质量要求乙方应按照甲方的要求，提供符合项目目标与标准的设计方案，并保证设计方案的合理性、科学性和可实施性。6.2施工质量要求乙方应按照设计方案，严格把控施工质量，确保项目达到预期效果。具体施工质量标准详见附件四。6.3质量验收标准本项目质量验收标准按照附件四的规定执行，甲方有权对项目进行验收，如验收不合格，乙方应负责整改，并承担相应费用。第八条违约责任8.1甲方违约责任甲方如违反合同约定，应承担违约责任，具体包括但不限于：（1）未能按照约定时间支付款项，应支付逾期付款的利息，利息计算方式为银行同期贷款利率的两倍。（2）未能按照约定提供设计或施工条件，导致乙方无法正常开展工作，甲方应承担因此产生的额外费用。（3）单方面解除合同，应支付乙方违约金，违约金计算方式为合同金额的10%。8.2乙方违约责任乙方如违反合同约定，应承担违约责任，具体包括但不限于：（1）未能按照约定时间完成设计或施工工作，应支付甲方违约金，违约金计算方式为每天合同金额的1%。（2）设计方案不符合项目目标与标准，乙方应负责整改，并承担相应费用。（3）施工质量不符合约定标准，乙方应负责整改，并承担相应费用。8.3违约赔偿方式违约方应承担对方因违约所造成的直接经济损失，并支付相应的违约金。第九条争议解决9.1争议解决方式双方如发生合同争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构本合同争议的解决机构为合同签订地人民法院。9.3诉讼或仲裁地点本合同的诉讼或仲裁地点为合同签订地。第十条合同的生效、暂停与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同暂停条件如因不可抗力或其他意外情况导致合同无法继续履行，双方可协商暂停合同。10.3合同终止条件（1）双方协商一致解除合同；（2）合同约定的设计与施工工作全部完成；（3）法院判决或仲裁机构裁决解除合同。第十一条保密条款11.1保密信息范围双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均属于保密信息。11.2保密期限保密信息自知悉之日起，至合同终止后5年有效。11.3保密违反后果违反保密条款的一方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十二条其他条款12.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。12.2合同附件本合同附件包括：项目概述与目标、设计与施工内容、质量验收标准等，附件与合同具有同等法律效力。12.3合同修改与补充本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十三条合同的签署13.1签署日期本合同签署日期为2024年1月1日。13.2签署地点本合同签署地点为甲方所在地。13.3签署人签字甲方代表：“”乙方代表：“”第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方定义第三方指非甲方、乙方以外的其他主体，包括但不仅限于中介方、咨询方、监管方、审计方等。1.2第三方责任界定第三方介入本合同项下的设计与施工工作，应明确其职责范围，仅负责合同约定的特定事项，并不得干涉甲乙双方的合法权益。第二条第三方介入的条件与程序2.1条件第三方介入需经甲乙双方协商一致，并签订书面补充协议，明确第三方的职责、权利和义务。2.2程序（1）甲乙双方就第三方介入事项进行协商，达成一致意见。（2）甲乙双方签订书面补充协议，明确第三方的职责、权利和义务。（3）第三方按照约定介入本合同项下的设计与施工工作。第三条第三方权利与义务3.1权利第三方根据本合同约定，享有介入设计与施工工作的权利，以及获得相应报酬的权利。3.2义务第三方应按照甲乙双方的约定，履行合同约定的职责，并保证设计与施工工作的顺利进行。第四条第三方责任限额4.1责任限制第三方对因其自身原因导致的损失，承担有限责任，赔偿金额不超过其介入合同所得报酬的总额。4.2责任范围第三方承担的责任范围限于其介入的设计与施工工作，对于甲乙双方的其他合同义务与责任，第三方不承担责任。第五条第三方与甲乙双方的关系5.1独立关系第三方与甲乙双方保持独立关系，不构成甲乙双方的合作关系或雇佣关系。5.2沟通协作第六条第三方违约处理6.1违约行为第三方如违反本合同约定，应承担违约责任，具体包括但不限于：（1）未能按照约定时间完成职责，应支付违约金，违约金计算方式为每天合同金额的1%。（2）未能按照约定标准履行职责，应负责整改，并承担相应费用。6.2违约金与赔偿第三方违约金与赔偿金额，从其报酬中扣除，如报酬不足以弥补损失，第三方应继续赔偿。第七条第三方退出7.1第三方如因故需退出合同，应提前通知甲乙双方，并办理退出手续。7.2退出手续第三方退出合同，应向甲乙双方提交退出通知，并按照约定办理相关手续。第八条合同的变更与解除8.1变更本合同变更，应经甲乙双方协商一致，并签订书面补充协议。8.2解除本合同解除，应经甲乙双方协商一致，并签订书面解除协议。第九条法律适用与争议解决9.1法律适用本合同及其补充协议的签订、效力、解释、履行及争议的解决，均适用中华人民共和国法律。9.2争议解决本合同争议的解决方式为友好协商；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条合同的签署与生效10.1签署本合同及其补充协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。10.2生效条件（1）甲乙双方签字盖章；（2）第三方签字确认；（3）相关政府部门批准或许可。第十一条附件与补充协议本合同附件包括：第三方资格证明、第三方职责说明等。补充协议与本合同具有同等法律效力。第十二条合同的终止与解除（1）双方协商一致解除；（2）合同约定的设计与施工工作全部完成；（3）法院判决或仲裁机构裁决解除。第十三条签署人签字甲方代表：“”乙方代表：“”第三方代表：“”第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：项目概述与目标详细描述项目的基本情况、目标、预期效果等内容，包括项目所在地的地理环境、人口分布、交通状况等。附件二：设计与施工内容详细列出乙方应完成的设计与施工内容，包括设计的具体要求、施工的标准和步骤等。附件三：设计与施工期限明确设计与施工的期限，包括起始日期、结束日期以及各个阶段的里程碑日期。附件四：合同金额与支付方式详细列出合同金额的构成，包括设计费、施工费、材料费、人工费等，以及支付方式、支付比例和支付时间。附件五：设计与施工质量要求详细描述设计与施工的质量要求，包括质量标准、验收标准等。附件六：违约行为及责任认定详细列出违约行为的具体情况，以及违约责任的具体认定标准。附件七：争议解决详细描述争议解决的途径和程序，包括争议解决机构和诉讼或仲裁地点。附件八：其他条款包括不可抗力、合同的生效、暂停与终止、保密条款、其他补充性说明和解释等。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未能按照约定时间完成设计或施工工作。2.乙方设计方案不符合项目目标与标准。3.乙方施工质量不符合约定标准。4.甲方未能按照约定时间支付款项。5.甲方未能按照约定提供设计或施工条件。6.双方单方面解除合同。对于上述违约行为，违约责任的具体认定标准如下：1.对于乙方未能按照约定时间完成设计或施工工作的情况，乙方应支付甲方违约金，违约金计算方式为每天合同金额的1%。2.对于乙方设计方案不符合项目目标与标准的情况，乙方应负责整改，并承担相应费用。3.对于乙方施工质量不符合约定标准的情况，乙方应负责整改，并承担相应费用。4.对于甲方未能按照约定时间支付款项的情况，甲方应支付乙方逾期付款的利息，利息计算方式为银行同期贷款利率的两倍。5.对于甲方未能按照约定提供设计或施工条件的情况，甲方应承担因此产生的额外费用。6.对于双方单方面解除合同的情况，双方应根据合同约定协商解决违约金和赔偿事宜。全文完。二零二四年度城市公共绿化项目设计与施工合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3合同术语定义第二条合同范围与内容2.1设计与施工范围2.2设计与施工内容2.3工程量清单第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式与时间3.3价格调整机制第四条设计与施工期限4.1设计期限4.2施工期限4.3延期条款第五条设计与施工标准5.1设计标准5.2施工标准5.3质量保证措施第六条乙方的义务与责任6.1乙方设计义务6.2乙方施工义务6.3乙方违约责任第七条甲方的义务与责任7.1甲方提供的条件7.2甲方变更权7.3甲方违约责任第八条变更与解除合同8.1变更条件8.2解除合同条件8.3变更与解除合同的程序第九条争议解决9.1争议解决方式9.2诉讼或仲裁地点9.3适用法律第十条违约责任10.1甲方违约责任10.2乙方违约责任10.3违约赔偿方式第十一条不可抗力11.1不可抗力事件11.2不可抗力后果11.3不可抗力处理第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同终止条件第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3违约保密条款第十四条其他条款14.1合同的份数与保管14.2合同的修订与补充14.3合同解除后的处理第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：×××城市公共绿化管理中心1.1甲方地址：×××市中心广场南路1.2乙方名称：×××园林工程有限公司1.2乙方地址：×××工业区振兴路1.3合同术语定义1.3.1甲方：指×××城市公共绿化管理中心1.3.2乙方：指×××园林工程有限公司1.3.3设计与施工：指本合同项目所涉及的设计方案制定、施工图纸绘制、施工组织与管理、工程验收等全部工作。第二条合同范围与内容2.1设计与施工范围2.1.1项目地点：×××城市中心公园2.1.2项目规模：总面积平方米2.1.3项目内容：包括但不限于园林景观设计、绿化种植、景观小品施工、给排水工程等。2.2设计与施工内容2.2.1设计内容：根据甲方要求，完成项目的概念设计、方案设计、施工图设计等阶段工作。2.2.2施工内容：按照施工图纸和施工规范，进行绿化植物的种植、景观小品的施工、给排水工程的铺设等工作。2.3工程量清单详见附件一：工程量清单。第三条合同价格与支付3.1合同总价本合同总价人民币万元（大写：人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整），币种为人民币。3.2支付方式与时间3.2.1甲方支付乙方合同总价的分期付款，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，支付合同总价30%；（2）设计阶段完成并通过甲方审批后，支付合同总价30%；（3）施工阶段完成并通过甲方验收后，支付合同总价20%；（4）质保期结束后，支付合同总价剩余的10%。3.3价格调整机制如遇不可抗力等因素导致合同价格发生变动，双方可协商调整价格。第四条设计与施工期限4.1设计期限乙方应在合同签订后30个工作日内完成概念设计，甲方审批后15个工作日内完成方案设计，甲方审批后10个工作日内完成施工图设计。4.2施工期限乙方应在施工图设计完成后240个工作日内完成施工。4.3延期条款如乙方原因导致设计或施工延期，甲方有权按延期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：每天合同总价0.5%。第五条设计与施工标准5.1设计标准乙方应按照国家标准、行业标准及甲方要求进行设计，并确保设计方案的合理性、创新性和实用性。5.2施工标准乙方应按照设计图纸、施工规范和甲方要求进行施工，并确保施工质量符合相关标准。5.3质量保证措施乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程进行严格监控，确保工程质量。如出现质量问题，乙方应负责及时修复，并承担相应责任。第六条乙方的义务与责任6.1乙方设计义务乙方应按照合同约定，完成设计工作，并保证设计质量。6.2乙方施工义务乙方应按照合同约定，完成施工工作，并保证施工质量。6.3乙方违约责任乙方如违反合同约定，应承担相应的违约责任，向甲方支付违约金，并承担甲方因此造成的损失。第七条甲方的义务与责任7.1甲方提供的条件甲方应按照合同约定，向乙方提供施工场地、施工图纸及相关资料。7.2甲方变更权甲方有权根据实际情况，对设计方案和施工内容进行变更。乙方应按照甲方的变更要求，及时调整设计方案和施工计划。7.3甲方违约责任甲方如违反合同约定，应承担相应的违约责任，向乙方支付违约金，并承担乙方因此造成的损失。第八条变更与解除合同8.1变更条件甲方如有权根据实际情况，对设计方案和施工内容进行变更。乙方应按照甲方的变更要求，及时调整设计方案和施工计划。8.2解除合同条件（1）乙方严重违反合同约定，影响工程进度或质量；（2）乙方无法继续履行合同义务；（3）不可抗力事件导致合同无法履行。8.3变更与解除合同的程序甲方提出变更或解除合同意向后，双方应进行协商。如达成一致，双方签订变更协议或解除合同协议，并按约定办理相关手续。第九条争议解决9.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2诉讼或仲裁地点诉讼或仲裁地点定于合同签订地。9.3适用法律本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十条违约责任10.1甲方违约责任甲方如违反合同约定，应承担相应的违约责任，向乙方支付违约金，并承担乙方因此造成的损失。10.2乙方违约责任乙方如违反合同约定，应承担相应的违约责任，向甲方支付违约金，并承担甲方因此造成的损失。10.3违约赔偿方式违约金计算方式为：每天合同总价0.5%。第十一条不可抗力11.1不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、社会事件（如战争、动乱等）以及政府行为。11.2不可抗力后果因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。11.3不可抗力处理双方应立即协商，采取合理措施减轻损失，并根据实际情况调整合同履行计划。第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更程序合同变更应采取书面形式，经双方协商一致后签署。12.3合同终止条件本合同在下列条件之一满足时终止：（1）合同约定的施工内容全部完成，并通过甲方验收；（2）双方协商一致解除合同；（3）不可抗力事件导致合同无法履行。第十三条保密条款13.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。13.2保密期限保密期限自合同生效之日起计算，至合同终止或解除之日止。13.3违约保密条款违反保密条款的一方，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。第十四条其他条款14.1合同的份数与保管本合同一式肆份，甲乙双方各持贰份，具有同等法律效力。14.2合同的修订与补充合同的修订与补充应采取书面形式，经双方协商一致后签署。14.3合同解除后的处理合同解除后，乙方应按照甲方要求，完成剩余施工工作，并承担相应责任。第二部分：第三方介入后的修正鉴于本合同在履行过程中可能涉及第三方介入的情况，为明确各方的权利义务，现就第三方介入相关事宜进行补充约定。第一条第三方定义1.1本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外，与本合同项目具有利害关系的主体，包括但不限于中介方、材料供应商、施工分包商等。第二条第三方介入的情形（1）甲方指定第三方提供材料、设备或服务；（2）乙方因施工需要，委托第三方进行部分工作；（3）第三方作为中介，协助甲乙双方解决合同履行过程中的问题。第三条第三方责任3.1第三方介入本合同项目时，应视为其已充分了解并同意本合同的条款。第三方应按照合同约定，承担相应的义务和责任。3.2第三方如违反合同约定，导致甲方或乙方损失的，甲方或乙方有权向第三方追偿，并要求第三方承担违约金。3.3第三方如因自身原因导致工程质量、进度等方面出现问题，应由第三方承担相应责任。第四条第三方支付与结算4.1第三方介入合同项目所涉及的费用，包括但不限于材料费、服务费、中介费等，由甲方或乙方按照合同约定支付。4.2甲方或乙方支付给第三方的费用，应根据实际履行情况，按照合同约定进行结算。第五条第三方权益保护5.1第三方如认为自己的合法权益受到侵害，有权向甲方或乙方提出书面异议。5.2甲方或乙方收到第三方异议后，应尽快进行核实，并在核实事实的基础上，采取相应措施维护第三方的合法权益。第六条第三方与其他各方的关系6.1第三方与甲方、乙方之间的合同关系，不影响甲方、乙方之间的合同关系。6.2第三方如与甲方、乙方发生纠纷，应尽量通过协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条第三方责任限额7.1第三方对甲方或乙方承担的责任限额，不得超过甲方或乙方因第三方介入而实际支付的费用。7.2第三方如因故意或重大过失导致甲方或乙方损失，甲方或乙方有权要求第三方承担超过责任限额的赔偿责任。7.3第三方责任限额的确定，应根据第三方介入的具体情形，结合合同约定和实际情况进行协商确定。第八条第三方介入的合同变更8.1如第三方介入导致合同内容发生变更，甲方和乙方应按照本合同的变更程序，签署书面变更协议。8.2第三方如要求变更合同内容，应向甲方和乙方提出书面申请；经甲方和乙方同意后，方可进行变更。第九条第三方介入的合同解除9.1第三方如要求解除合同，应向甲方和乙方提出书面申请；经甲方和乙方同意后，方可解除合同。9.2合同解除后，第三方应按照甲方和乙方的要求，完成剩余工作，并承担相应责任。第十条第三方介入的违约处理10.1第三方如违反合同约定，应承担相应的违约责任，向甲方或乙方支付违约金，并承担甲方或乙方因此造成的损失。10.2甲方或乙方如认为第三方的行为已构成根本违约，有权解除合同，并要求第三方承担合同解除后的相应责任。第十一条第三方介入的争议解决11.1第三方与甲方或乙方之间发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2诉讼或仲裁地点定于合同签订地。11.3适用法律为本合同签订时有效的中华人民共和国法律。本部分作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。本部分的修改、补充、解除或终止，应采取书面形式，经甲方、乙方和第三方协商一致后签署。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出项目所需的全部材料、设备、人工等工程量，以及相应的数量和单价。附件二：设计方案包括项目的概念设计、方案设计、施工图设计等阶段的设计图纸和相关文件。附件三：施工组织设计详细说明施工过程中的组织管理、施工计划、质量安全管理等内容。附件四：材料及设备明细表列出项目所需的所有材料和设备，包括名称、型号、数量、质量标准等。附件五：施工进度计划明确施工的各个阶段的开始和结束时间，以及关键节点。附件六：质量保修书详细说明质量保修的内容、期限以及保修责任的承担。附件七：付款凭证包括合同价款的支付凭证，如银行转账凭证、现金支付凭证等。附件八：变更协议如有合同变更，需附上变更协议，明确变更的内容和影响。附件九：违约金计算公式明确违约金的计算方式，如有逾期付款、延期交付等违约行为，按照此公式计算违约金。附件十：争议解决协议明确争议解决的途径和程序，包括诉讼或仲裁的地点和适用法律。说明二：违约行为及责任认定：1.逾期付款甲方未按照合同约定的时间、金额和方式支付价款，视为逾期付款。乙方有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式详见附件九。示例：甲方在合同签订后30个工作日内未支付合同总价30%，乙方有权要求甲方支付违约金。2.延期交付乙方未按照合同约定的时间完成设计或施工，视为延期交付。甲方有权要求乙方支付延期交付的违约金，违约金计算方式详见附件九。示例：乙方在设计阶段完成并通过甲方审批后，未在15个工作日内完成施工图设计，甲方有权要求乙方支付违约金。3.质量不达标乙方施工的质量不符合合同约定的标准，甲方有权要求乙方修复，并支付因此产生的费用。示例：乙方施工的某个部位质量不符合标准，甲方有权要求乙方重新施工，并支付相应的费用。4.擅自变更乙方未经甲方同意，擅自变更设计方案或施工内容，甲方有权要求乙方恢复原状，并支付因此产生的费用。示例：乙方在施工过程中，未经甲方同意，擅自更改了设计方案中的某个元素，甲方有权要求乙方恢复原状，并支付相应的费用。5.违约解除合同一方违反合同约定，导致合同无法履行，另一方有权解除合同。解除合同后，违约方应承担相应的违约责任。示例：甲方严重违反合同约定，导致乙方无法继续履行合同，乙方有权解除合同，并要求甲方承担违约责任。全文完。二零二四年度城市公共绿化项目设计与施工合同2本合同目录一览1.合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3合同关键词定义2.合同范围与内容2.1设计范围与内容2.2施工范围与内容2.3服务范围与内容3.合同价格与支付3.1合同价格3.2支付方式3.3支付时间4.合同履行与交付4.1设计履行与交付4.2施工履行与交付4.3服务履行与交付5.合同期限5.1设计期限5.2施工期限5.3服务期限6.合同变更与解除6.1合同变更条件6.2合同解除条件7.合同违约与责任7.1违约行为7.2违约责任8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构9.合同的生效、终止与解除9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同解除条件10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约保密条款11.合同的转让11.1合同转让条件11.2合同转让程序12.合同的监督与检查12.1监督机构12.2检查方式13.合同用语解释权13.1合同用语解释13.2解释权归属14.其他条款14.1合同的补充条款14.2合同的修改条款14.3合同的附件第一部分：合同如下：1.合同主体及定义1.1合同双方1.1.1甲方：指二零二四年度城市公共绿化项目的主办方，具有城市公共绿化项目实施权的政府部门或其授权的代表机构。1.1.2乙方：指根据本合同规定，承担二零二四年度城市公共绿化项目设计与施工的具备相应资质的企业或个人。1.2合同标的1.2.1设计标的：指乙方根据甲方要求，为甲方提供二零二四年度城市公共绿化项目的专业设计服务。1.2.2施工标的：指乙方根据甲方要求及设计文件，进行二零二四年度城市公共绿化项目的施工建设。1.3合同关键词定义1.3.1绿化项目：指在城市公共空间内，进行植物栽植、景观建设等活动，以改善城市生态环境、美化城市景观的工程。1.3.2设计与施工：指乙方根据甲方要求，完成绿化项目的设计方案，并按照设计方案进行施工建设。1.3.3合同履行期：指乙方按照本合同约定完成设计与施工义务的期限。8.合同价格与支付8.1合同价格8.1.1乙方向甲方提供的绿化项目设计与施工服务的总费用为人民币【】元整（大写：【】元整），包括但不限于设计费、施工费、材料费、人工费、管理费、利润及税费等。8.1.2乙方向甲方提供的绿化项目设计与施工服务的具体价格明细，详见附件【】。8.2支付方式（1）按进度支付：甲方根据乙方完成的设计与施工进度，分阶段支付合同价款；（2）一次性支付：甲方在与乙方签订合同后【】日内，向乙方支付合同总价款的【】%；（3）其他支付方式：双方可在补充协议中约定其他支付方式。8.3支付时间8.3.1甲方按照本合同第8.2条的约定，向乙方支付合同价款的时间和金额，详见附件【】。8.3.2甲方未按时支付合同价款的，应按照中国人民银行同期贷款基准利率支付滞纳金。9.合同履行与交付9.1设计履行与交付9.1.1乙方应在合同履行期内完成绿化项目的设计，并将设计文件提交给甲方审查。9.1.2甲方应在收到乙方设计文件后的【】日内完成审查，并将审查意见通知乙方。9.2施工履行与交付9.2.1乙方应在合同履行期内按照设计文件完成绿化项目的施工建设。9.2.2甲方应在合同约定的施工期限内，提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施。9.3服务履行与交付9.3.1乙方应对甲方提供的场地、基础设施等进行必要的检查和维护，确保施工顺利进行。9.3.2乙方应在绿化项目施工完成后，向甲方提供完整的施工资料、竣工图等文件。10.合同期限10.1设计期限10.1.1乙方根据甲方要求完成绿化项目设计的期限为【】日。10.1.2设计期限自乙方收到甲方设计需求书之日起计算。10.2施工期限10.2.1乙方根据设计文件完成绿化项目施工的期限为【】日。10.2.2施工期限自乙方入场施工之日起计算。10.3服务期限10.3.1乙方提供的设计与施工服务期限，自本合同签订之日起至绿化项目竣工交付之日止。11.合同变更与解除11.1合同变更条件11.1.1甲方与乙方同意变更或解除本合同的，应签订书面变更协议。11.1.2合同变更需符合法律法规、政策规定，不得损害国家利益、社会公共利益。11.2合同解除条件（1）乙方严重违约，无法继续履行本合同；（2）乙方丧失履约能力，无法按照约定完成设计与施工；（3）法律法规、政策规定等原因导致合同无法继续履行。12.合同违约与责任12.1违约行为12.1.1甲方违反本合同的，应承担违约责任，赔偿乙方因此造成的损失。12.1.2乙方违反本合同的，应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。12.2违约责任12.2.1甲方未按照约定时间支付合同价款的，应支付滞纳金，并承担乙方因此产生的损失。12.2.2乙方未按照约定时间完成设计与施工的，应支付逾期违约金，并承担甲方因此产生的损失。13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。13.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。13.2争议解决机构13.2.1双方同意，本合同争议的解决机构为合同签订地人民法院。14.合同的生效、终止与解除14.1合同生效条件14.1.1本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。14.1第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同所称第三方，是指非甲方、乙方之外的，与本合同项目实施过程中具有利害关系的自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方可能包括但不限于：中介机构、评估机构、监理机构、融资机构、供应商、分包商等。15.2第三方介入条件（1）甲方、乙方根据合同约定或法律法规要求，需要引入第三方提供专业服务；（2）甲方、乙方与第三方签订有相关的补充协议或附属协议，约定了第三方介入的条件和方式；（3）其他经甲乙双方协商一致，同意第三方介入的情形。16.第三方责任与权益16.1第三方责任16.1.1第三方应按照甲乙双方的约定和本合同的条款，提供专业服务，并对其提供的服务质量、安全、进度等承担责任。16.1.2第三方介入本合同项目时，应遵守国家法律法规、行业规范和甲乙双方的规章制度。16.2第三方权益16.2.1第三方有权按照合同约定，获得相应的报酬和服务费用。16.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的配合和协助，以确保其能够顺利履行合同义务。17.第三方与其他各方的关系17.1第三方与甲方17.1.1第三方应视甲方为合同的一方，对甲方承担合同责任。17.1.2甲方应按照合同约定，向第三方支付服务费用，并履行合同约定的其他义务。17.2第三方与乙方17.2.1第三方应视乙方为合同的一方，对乙方承担合同责任。17.2.2乙方应按照合同约定，向第三方支付服务费用，并履行合同约定的其他义务。18.第三方责任限额18.1第三方责任限额的确定18.1.1甲乙双方应在合同中明确第三方的责任限额，包括责任范围、赔偿限额等。18.1.2第三方责任限额的确定，应考虑第三方提供的服务性质、风险程度、市场行情等因素。18.2第三方责任限额的调整18.2.1在合同履行过程中，甲乙双方可根据实际情况，协商调整第三方责任限额。18.2.2第三方责任限额的调整，需签订书面补充协议，并经甲乙双方及第三方共同认可。19.第三方违约与责任19.1第三方违约行为19.1.1第三方未按照