北京市建筑智能化工程施工合同

合同编号：__________北京市建筑智能化工程施工合同一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：包括但不限于智能化系统的设计、采购、安装、调试、验收及培训等。二、工程费用2.1工程总价：根据双方协商，本工程合同总价为人民币_______元（大写：____________________元整）。2.2支付方式：（1）双方签订合同后，业主支付施工方合同总价30%的预付款，即人民币_______元（大写：____________________元整）。（2）工程进度达到50%时，业主支付施工方合同总价30%的进度款，即人民币_______元（大写：____________________元整）。（3）工程验收合格后，业主支付施工方合同总价剩余的40%，即人民币_______元（大写：____________________元整）。2.3支付方式：银行转账、现金或其他双方约定的方式。三、工程期限3.1工程开工日期：自双方签订合同之日起。3.2工程竣工日期：按照双方约定的工程进度，预计工程竣工日期为_______年_______月_______日。3.3工期延误：如遇不可抗力等因素导致工程进度延误，双方可协商顺延工期。四、施工质量及验收4.1施工质量：乙方应按照本合同约定的工程内容和质量标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。4.2验收：工程完成后，乙方应按照约定时间向甲方提交验收申请。甲方应在收到验收申请后_______个工作日内组织验收。4.3验收合格：工程验收合格后，甲方应在验收报告上签字确认，并支付合同约定的剩余款项。五、违约责任5.1乙方如未按照约定的工程内容和质量标准进行施工，甲方有权要求乙方返工、整改，并按照合同约定支付违约金。5.2甲方如未按照约定的付款时间支付款项，应按照迟延付款金额的_______%支付违约金。六、争议解决6.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。6.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项支付完毕之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日注意事项及解决办法：1.双方在签订合同时，应仔细阅读合同全文，确保对合同内容的理解无误。2.合同中的工程内容和质量标准应详细明确，以避免施工过程中的纠纷。3.双方应按照合同约定的付款时间和金额及时支付款项，以免产生违约责任。4.工程验收是确保工程质量的关键环节，双方应严格按照约定进行验收。5.如在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决，协商不成时可依法向人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同履行：双方按照合同约定履行各自的权利和义务。3.违约金：一方违反合同约定，应向另一方支付的赔偿金。4.诉讼时效：依法向人民法院请求保护权利的期限。5.智能化系统：利用计算机技术、通信技术、自动控制技术等实现对建筑设施的智能化管理和控制。特殊应用场合及补充条款：1.场景：工程项目的进度受到天气等因素的影响，可能导致工期延误。补充条款：如遇不可抗力因素（如恶劣天气、自然灾害等）导致工程进度延误，双方应友好协商，根据实际情况顺延工期，并互相通知对方。2.场景：工程验收时，甲方对工程质量有异议。补充条款：工程验收不合格的，甲方有权要求乙方进行整改或返工。整改或返工完成后，甲方应重新组织验收。如再次验收不合格，甲方有权拒绝支付剩余款项，并要求乙方承担相应的违约责任。3.场景：甲方在合同履行过程中需要对工程进行变更。补充条款：甲方有权在合同履行过程中提出对工程的变更要求。变更内容应书面形式通知乙方，并经双方协商一致后修改合同。如变更导致合同总价增减，双方应按约定调整合同价款。4.场景：乙方在施工过程中发现隐蔽工程问题。补充条款：乙方在施工过程中发现隐蔽工程存在问题的，应立即通知甲方。甲方应在收到通知后_______个工作日内解决隐蔽工程问题。如甲方未能及时解决，乙方有权暂停施工，直至问题解决。附件列表：1.工程设计图纸和技