版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度工程监理合同:工程质量、进度与投资控制本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位基本信息1.2施工单位基本信息2.合同标的与工程概况2.1工程名称及地点2.2工程规模及类型2.3工程投资总额3.工程质量要求3.1质量标准3.2质量检测与验收3.3质量保证体系4.工程进度要求4.1进度计划4.2进度控制措施4.3进度调整及延误处理5.投资控制5.1投资预算编制5.2投资使用监督5.3投资偏差分析与处理6.监理单位工作内容6.1工程前期工作6.2工程实施阶段工作6.3工程竣工验收工作7.施工单位工作配合7.1施工单位职责7.2施工单位配合义务7.3施工单位违约责任8.技术资料与档案管理8.1技术资料编制要求8.2档案管理要求8.3技术资料提交及验收9.监理费用及支付方式9.1监理费用总额9.2费用支付方式9.3费用支付时间10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿标准12.合同生效与解除12.1合同生效条件12.2合同解除条件12.3合同解除程序13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止后的处理14.其他约定事项14.1合同附件14.2通知送达14.3合同附件效力14.4合同未尽事宜的处理第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1监理单位基本信息1.1.1监理单位名称:工程监理有限公司1.1.2监理单位法定代表人:1.1.3监理单位注册地址:省市区路号1.2施工单位基本信息1.2.1施工单位名称:建筑工程有限公司1.2.2施工单位法定代表人:1.2.3施工单位注册地址:省市区路号第二条合同标的与工程概况2.1工程名称及地点2.1.1工程名称:住宅小区建设项目2.1.2工程地点:省市区2.2工程规模及类型2.2.1工程规模:总建筑面积约为万平方米2.2.2工程类型:住宅、商业及配套设施2.3工程投资总额2.3.1工程投资总额:预计投资额为人民币亿元第三条工程质量要求3.1质量标准3.1.1本工程应按照国家有关质量标准及设计文件要求进行施工3.1.2工程质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》等相关规定3.2质量检测与验收3.2.1施工单位应定期对工程进行质量检测,监理单位有权对检测结果进行审核3.2.2工程竣工验收应按照《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关规定进行3.3质量保证体系3.3.1施工单位应建立健全质量保证体系,确保工程质量3.3.2监理单位对施工单位的质量保证体系进行监督检查第四条工程进度要求4.1进度计划4.1.1施工单位应根据合同工期编制详细的进度计划,经监理单位审核后执行4.1.2监理单位有权对进度计划进行调整4.2进度控制措施4.2.1施工单位应采取有效措施,确保工程按计划进度进行4.2.2监理单位对施工进度进行监督,发现进度偏差应及时采取措施进行调整4.3进度调整及延误处理4.3.1因不可抗力等原因导致工程进度延误,双方应协商解决4.3.2施工单位因自身原因导致工程进度延误,应承担相应责任第五条投资控制5.1投资预算编制5.1.1施工单位应根据工程规模及设计要求编制投资预算,经监理单位审核后执行5.1.2监理单位对投资预算进行监督检查5.2投资使用监督5.2.1施工单位应按照投资预算合理使用资金,监理单位有权对资金使用情况进行监督5.3投资偏差分析与处理5.3.1如发现投资偏差,双方应共同分析原因,并采取措施进行调整5.3.2监理单位对投资偏差处理进行监督检查第六条监理单位工作内容6.1工程前期工作6.1.1监理单位应协助施工单位办理相关手续,确保工程顺利开工6.1.2监理单位对工程前期工作进行监督检查6.2工程实施阶段工作6.2.1监理单位应对施工过程进行监督检查,确保工程质量、进度及投资控制6.2.2监理单位对施工单位的施工组织设计、施工方案等进行审核6.3工程竣工验收工作6.3.1监理单位应参与工程竣工验收,对工程质量、进度及投资控制进行综合评定6.3.2监理单位对工程竣工验收报告进行审核第八条技术资料与档案管理8.1技术资料编制要求8.1.1施工单位应按照国家有关规范和设计要求编制技术资料8.1.2技术资料应真实、完整、准确,并符合工程实际情况8.2档案管理要求8.2.1施工单位应建立健全档案管理制度,确保档案的完整性和安全性8.2.2档案应分类存放,便于查阅和管理8.3技术资料提交及验收8.3.1施工单位应在规定的时间内向监理单位提交技术资料8.3.2监理单位对提交的技术资料进行验收,并出具验收意见第九条监理费用及支付方式9.1监理费用总额9.1.1本合同监理费用总额为人民币万元9.2费用支付方式9.2.1监理费用按月支付,每月支付比例为合同总额的%9.3费用支付时间9.3.1每月支付时间:每月五个工作日内支付上一个月的监理费用第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议10.2争议解决机构10.2.1若协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼10.3争议解决程序10.3.1争议解决程序按照我国《民事诉讼法》及相关法律规定执行第十一条违约责任11.1违约情形11.1.1施工单位未按合同约定完成工程进度或质量要求的11.1.2监理单位未按合同约定履行监理职责的11.2违约责任承担11.2.1违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等11.3违约赔偿标准11.3.1违约赔偿标准按照国家有关法律法规及合同约定执行第十二条合同生效与解除12.1合同生效条件12.1.1双方签订合同并履行合同约定的手续后,合同生效12.2合同解除条件12.2.1双方协商一致解除合同12.2.2因不可抗力导致合同无法继续履行12.3合同解除程序12.3.1双方协商一致解除合同时,应书面通知对方,并办理相关手续第十三条合同终止13.1合同终止条件13.1.1工程竣工验收合格,合同履行完毕13.1.2合同解除13.2合同终止程序13.2.1合同终止后,双方应进行工程结算,并办理相关手续13.3合同终止后的处理13.3.1合同终止后,双方应妥善处理剩余工程及资料第十四条其他约定事项14.1合同附件14.1.1本合同附件包括:工程监理大纲、工程监理细则、工程量清单等14.2通知送达14.2.1任何一方发出的通知,应以书面形式送达对方,送达日期以实际收到日期为准14.3合同附件效力14.3.1合同附件与本合同具有同等法律效力14.4合同未尽事宜的处理14.4.1本合同未尽事宜,双方可另行协商解决,协商不成时,按本合同约定的争议解决方式处理第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义15.1.1本合同中所称第三方,是指除合同双方(甲方和乙方)以外的,因合同履行需要而介入合同关系中的其他法人、自然人或其他组织。15.2第三方介入的目的15.2.1第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率、保证工程质量、控制工程进度、降低风险等。15.3第三方介入的类型15.3.1顾问型:提供专业咨询、技术支持等;15.3.2监理型:对工程质量、进度、投资进行监督;15.3.3评估型:对工程进行评估、鉴定等;15.3.4仲裁型:在发生争议时提供仲裁服务。16.第三方介入的程序16.2第三方与合同双方签订合作协议,明确各方权利义务;16.3第三方介入合同履行过程,并定期向合同双方报告工作情况。17.第三方责任限额17.1第三方的责任限额由合同双方在合作协议中约定,具体包括:17.1.1责任范围:明确第三方负责的具体工作内容和范围;17.1.2责任形式:如赔偿、补偿等;17.1.3责任限额:设定第三方应承担的最高赔偿金额。18.第三方与其他各方的责权利划分18.1第三方与甲方18.1.1第三方应按照甲方的要求,提供专业服务,保证服务质量;18.1.2甲方有权监督第三方的服务质量,并对第三方的工作进行评价;18.1.3甲方应按照合作协议支付第三方服务费用。18.2第三方与乙方18.2.1第三方应按照乙方的要求,提供专业服务,协助乙方完成合同约定的义务;18.2.2乙方有权监督第三方的服务质量,并对第三方的工作进行评价;18.2.3乙方应按照合作协议支付第三方服务费用。18.3第三方与其他第三方18.3.1第三方之间应相互尊重,合作共赢,避免利益冲突;18.3.2如出现利益冲突,应通过协商解决,协商不成的,可由合同双方协调或引入仲裁。19.第三方介入时的额外条款及说明19.1第三方介入后,合同双方应将第三方介入的事项通知对方,并取得对方的书面同意;19.2第三方介入期间,合同双方应继续履行各自在合同中的义务;19.3第三方介入期间,如因第三方原因导致合同无法履行或履行不符合约定,由第三方承担相应的责任;19.4第三方介入期间,合同双方应确保第三方的工作不损害对方的合法权益。20.第三方介入后的合同变更20.1第三方介入后,如需变更合同内容,合同双方应协商一致,并书面修改合同;20.2合同变更不影响第三方介入的合法性和有效性。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程监理大纲详细要求:包括监理单位的工作范围、质量标准、进度计划、投资控制措施等。说明:监理大纲是监理工作的指导性文件,用于明确监理单位的职责和工作内容。2.工程监理细则详细要求:包括具体的监理流程、方法、标准、记录表格等。说明:监理细则是监理工作的具体实施指南,用于规范监理人员的日常工作。3.工程量清单详细要求:包括工程项目的名称、规格、数量、单价、总价等。说明:工程量清单是工程投资的依据,用于计算工程成本和进行投资控制。4.设计文件详细要求:包括工程图纸、技术规范、设计说明书等。说明:设计文件是工程建设的依据,用于指导施工单位的施工活动。5.施工组织设计详细要求:包括施工方案、施工进度计划、施工资源配置等。说明:施工组织设计是施工单位的施工计划,用于确保工程按计划进行。6.施工单位资质证明详细要求:包括施工单位的营业执照、资质证书、安全生产许可证等。说明:施工单位资质证明是施工单位合法施工的必要条件。7.施工单位人员名单及资质证明详细要求:包括施工人员姓名、职务、资质等级等。说明:施工单位人员名单及资质证明是确保施工单位人员符合要求的重要文件。8.工程验收报告详细要求:包括工程验收的日期、验收结果、验收意见等。说明:工程验收报告是工程竣工验收的凭证,用于确认工程是否符合质量标准。9.合同变更记录详细要求:包括变更内容、变更原因、变更日期等。说明:合同变更记录是合同履行过程中发生的变更的记录,用于追溯变更原因和影响。10.争议解决协议详细要求:包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。说明:争议解决协议是双方为解决争议而达成的协议,用于指导争议解决过程。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:施工单位未按合同约定完成工程进度或质量要求。责任认定标准:根据合同约定,施工单位应承担相应的违约责任,如赔偿损失、支付违约金等。示例:若施工单位未能按期完成工程,导致工期延误,应支付每日元的违约金。2.违约行为:监理单位未按合同约定履行监理职责。责任认定标准:监理单位应承担相应的违约责任,如赔偿损失、支付违约金等。示例:若监理单位未能及时发现并纠正施工单位的质量问题,导致工程质量不合格,应承担相应的责任。3.违约行为:第三方未按合作协议履行职责。责任认定标准:第三方应承担相应的违约责任,如赔偿损失、支付违约金等。示例:若第三方未能按照约定提供专业服务,导致工程进度延误,应支付每日元的违约金。4.违约行为:合同双方未按合同约定支付费用。责任认定标准:违约方应承担相应的违约责任,如支付滞纳金、赔偿损失等。示例:若甲方未按时支付监理费用,应支付每日%的滞纳金。5.违约行为:合同一方违反合同约定,导致合同无法履行。责任认定标准:违约方应承担相应的违约责任,如赔偿损失、支付违约金等。示例:若因甲方原因导致合同无法履行,甲方应赔偿乙方因合同无法履行而产生的损失。全文完。2024年度工程监理合同:工程质量、进度与投资控制1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及法定代表人1.2合同签订日期1.3合同签订地点2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.工程监理范围3.1监理内容3.2监理工作深度3.3监理期限4.工程质量控制4.1质量标准4.2质量验收程序4.3质量事故处理5.工程进度控制5.1进度计划5.2进度调整5.3进度验收6.工程投资控制6.1投资预算6.2投资控制措施6.3投资变更处理7.监理费用及支付方式7.1监理费用总额7.2费用支付方式7.3费用支付时间8.监理双方权利与义务8.1监理方权利8.2监理方义务8.3业主方权利8.4业主方义务9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约处理方式10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序12.其他约定事项12.1保密条款12.2合同附件12.3合同解释13.合同附件13.1工程概况表13.2监理工作计划表13.3监理费用清单14.合同签署及生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称及法定代表人(1)监理方名称:[监理方全称](2)监理方法定代表人:[监理方法定代表人姓名](3)业主方名称:[业主方全称](4)业主方法定代表人:[业主方法定代表人姓名]1.2合同签订日期[签订合同的具体日期,例如:2024年3月15日]1.3合同签订地点[合同签订的具体地点,例如:[城市名称]市[区/县]区[具体地址])2.工程概况2.1工程名称[具体工程名称,例如:[项目名称]住宅小区工程]2.2工程地点[具体工程地点,例如:[城市名称]市[区/县]区[具体街道])2.3工程规模[工程规模描述,例如:总建筑面积约万平方米,地上层,地下层]2.4工程类型[工程类型,例如:住宅小区建筑工程]3.工程监理范围3.1监理内容[具体监理内容,例如:对工程质量、进度、投资进行全过程、全方位的监督和管理]3.2监理工作深度[监理工作深度,例如:对设计文件、施工图、施工方案等进行审核,对施工过程、施工质量、施工安全进行监督检查]3.3监理期限[监理期限,例如:自2024年4月1日至2026年12月31日]4.工程质量控制4.1质量标准[质量标准,例如:按照国家及行业相关质量标准执行,确保工程质量达到优良等级]4.2质量验收程序[质量验收程序,例如:按照《建筑工程施工质量验收统一标准》等规定进行验收]4.3质量事故处理[质量事故处理,例如:发生质量事故时,监理方应立即上报业主方,并按照规定程序进行处理]5.工程进度控制5.1进度计划[进度计划,例如:按照工程实际情况编制详细的进度计划,包括各阶段目标及时间节点]5.2进度调整[进度调整,例如:因不可抗力等因素导致进度滞后时,监理方应与业主方协商调整进度计划]5.3进度验收[进度验收,例如:按照进度计划进行阶段性验收,确保工程按期完成]6.工程投资控制6.1投资预算[投资预算,例如:根据工程规模、设计标准、市场价格等因素编制投资预算]6.2投资控制措施[投资控制措施,例如:严格控制材料采购、设备租赁、施工费用等,确保投资控制在预算范围内]6.3投资变更处理[投资变更处理,例如:发生投资变更时,监理方应与业主方协商确定变更方案,并按照规定程序进行调整]8.监理双方权利与义务8.1监理方权利8.1.1对工程的设计、施工、材料、设备等提出建议和意见的权利;8.1.2要求业主方提供必要的技术资料和施工条件的权利;8.1.3对施工过程中的违规行为进行制止和纠正的权利;8.1.4对施工质量、进度、投资进行监督检查的权利;8.1.5对施工过程中发生的事故进行处理的权利;8.1.6对施工过程中违反合同约定行为的追究权利。8.2监理方义务8.2.1按照合同约定和有关法律法规,对工程质量、进度、投资进行全过程监理;8.2.2及时向业主方报告工程进展情况和存在的问题;8.2.3对施工过程中发生的问题提出解决方案;8.2.4配合业主方进行工程验收;8.2.5对施工过程中发生的事故进行调查和处理。8.3业主方权利8.3.1要求监理方按照合同约定履行监理职责;8.3.2检查监理方的工作情况和效果;8.3.3对监理方的工作提出意见和建议;8.3.4对监理方的违约行为提出纠正和追究的权利。8.4业主方义务8.4.1按时支付监理费用;8.4.2提供必要的施工条件和资料;8.4.3配合监理方进行工程质量、进度、投资的监督检查;8.4.4对监理方提出的问题和建议给予回应;8.4.5对监理方的工作提供必要的支持和保障。9.违约责任9.1违约情形9.1.1监理方未按照合同约定履行监理职责;9.1.2业主方未按时支付监理费用;9.1.3任何一方违反合同约定的其他行为。9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担相应的违约责任;9.2.2违约方应赔偿因其违约行为给对方造成的损失。9.3违约处理方式9.3.1双方协商解决;9.3.2协商不成,可以向合同约定的仲裁机构申请仲裁;9.3.3仲裁机构裁决后,任何一方不履行裁决的,另一方可以申请人民法院强制执行。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方协商解决;10.1.2协商不成,可以向合同约定的仲裁机构申请仲裁。10.2争议解决机构[具体仲裁机构名称,例如:[城市名称]仲裁委员会]10.3争议解决程序[争议解决程序,例如:按照《中华人民共和国仲裁法》及仲裁机构的有关规定进行]11.合同生效及终止11.1合同生效条件[合同生效条件,例如:双方代表签字盖章后生效]11.2合同终止条件[合同终止条件,例如:工程竣工验收合格,监理任务完成,或双方协商一致解除合同]11.3合同终止程序[合同终止程序,例如:双方签署合同终止协议,办理合同终止手续]12.其他约定事项12.1保密条款[保密条款,例如:双方对本合同内容及工程信息负有保密义务]12.2合同附件[合同附件,例如:工程概况表、监理工作计划表、监理费用清单等]12.3合同解释[合同解释,例如:本合同未尽事宜,由双方协商解决;如协商不成,按照相关法律法规执行]13.合同附件13.1工程概况表[详细列出工程名称、地点、规模、类型等信息]13.2监理工作计划表[详细列出监理工作内容、时间安排、人员安排等信息]13.3监理费用清单[详细列出监理费用构成、收费标准、支付方式等信息]14.合同签署及生效日期[签署合同的具体日期,例如:2024年3月15日]第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1定义[第三方是指本合同签订后,由甲乙双方共同邀请或指定的,参与本合同执行过程中的咨询、评估、检验、鉴定等活动的独立法人或其他组织。]15.2范围[第三方介入的范围包括但不限于:工程设计咨询、施工监理、工程检验、工程质量评估、工程造价咨询、法律咨询等。]16.第三方介入的程序16.1邀请与指定[甲乙双方应共同协商确定第三方介入的具体事宜,包括第三方名称、介入内容、介入时间等,并签署相关协议。]16.2协议签署[甲乙双方与第三方应签署书面协议,明确各方的权利、义务和责任。]17.第三方责任限额17.1责任限额定义[第三方责任限额是指第三方因其违约行为或履行职责过程中的疏忽、过失等原因造成甲乙双方或工程损失时,应承担的最高赔偿金额。]17.2责任限额确定[第三方责任限额应参照国家相关法律法规、行业标准以及第三方自身业务范围和风险承受能力等因素确定。]17.3责任限额的调整[如需调整第三方责任限额,甲乙双方应重新协商并签署补充协议。]18.第三方介入的权利与义务18.1第三方权利18.1.1获得与履行职责相关的资料和必要的协助;18.1.2要求甲乙双方提供必要的支持;18.1.3对工程质量和进度进行评估和监督;18.1.4对甲乙双方的行为提出意见和建议。18.2第三方义务18.2.1按照协议约定和合同要求,独立、客观、公正地履行职责;18.2.2及时向甲乙双方报告工作进展和发现的问题;18.2.3对工作中的疏忽、过失负责,并承担相应的法律责任;18.2.4保守工程秘密和商业秘密。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分[第三方应独立于甲方,不得受甲方的影响和干预,其工作成果应直接向甲方报告。]19.2第三方与乙方的划分[第三方应独立于乙方,不得受乙方的影响和干预,其工作成果应直接向乙方报告。]19.3第三方与监理方的划分[第三方与监理方应相互配合,共同确保工程质量和进度。第三方的工作成果应作为监理方监督检查的依据。]20.第三方介入的费用20.1费用承担[第三方介入的费用由甲乙双方根据实际情况协商确定,并在相关协议中明确。]20.2费用支付[第三方介入的费用应在协议约定的期限内支付,支付方式按协议约定执行。]21.第三方介入的终止21.1终止条件[第三方介入的终止条件包括但不限于:工程完工、监理任务完成、双方协商一致解除协议等。]21.2终止程序[第三方介入的终止,甲乙双方应签署终止协议,并办理相关手续。]22.第三方介入的争议解决[第三方介入的争议解决方式参照第10条“争议解决”的相关规定执行。]23.第三方介入的其他事项23.1第三方介入的变更[如需变更第三方介入的内容、范围或时间,甲乙双方应重新协商并签署补充协议。]23.2第三方介入的保密[甲乙双方和第三方应共同遵守保密协议,对涉及工程秘密和商业秘密的信息进行保密。]第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程概况表详细要求:包括工程名称、地点、规模、类型、投资预算、设计单位、施工单位等基本信息。附件说明:此表作为合同附件,用于明确工程的基本情况。2.监理工作计划表详细要求:包括监理阶段、监理内容、监理人员、监理时间安排等。附件说明:此表作为合同附件,用于明确监理工作的具体安排。3.监理费用清单详细要求:包括监理费用构成、收费标准、支付方式等。附件说明:此表作为合同附件,用于明确监理费用的具体细节。4.第三方介入协议详细要求:包括第三方名称、介入内容、介入时间、费用、责任等。附件说明:此表作为合同附件,用于明确第三方介入的具体协议内容。5.保密协议详细要求:包括保密范围、保密期限、违约责任等。附件说明:此表作为合同附件,用于明确甲乙双方及第三方对工程秘密和商业秘密的保密义务。6.质量验收记录详细要求:包括验收时间、验收人员、验收结果等。附件说明:此表作为合同附件,用于记录工程质量的验收情况。7.进度验收记录详细要求:包括验收时间、验收人员、验收结果等。附件说明:此表作为合同附件,用于记录工程进度的验收情况。8.投资变更记录详细要求:包括变更原因、变更内容、变更金额等。附件说明:此表作为合同附件,用于记录工程投资变更的情况。9.违约责任认定书详细要求:包括违约行为、违约责任、赔偿金额等。附件说明:此表作为合同附件,用于明确违约行为的认定和责任承担。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲乙双方未按合同约定履行付款义务。监理方未按合同约定履行监理职责。业主方未按合同约定提供施工条件。第三方未按合同约定履行职责。2.责任认定标准:违约方应承担违约责任,赔偿因违约行为给对方造成的损失。赔偿金额根据实际情况和损失程度确定。3.示例说明:示例一:监理方未按时提交监理报告,造成业主方延误决策,监理方应赔偿业主方因此造成的损失。示例二:业主方未按合同约定支付监理费用,监理方有权暂停监理工作,并要求业主方支付逾期付款利息。示例三:第三方在工程检验中发现重大质量问题,由第三方承担相应的检验费用,并对质量问题负责。全文完。2024年度工程监理合同:工程质量、进度与投资控制2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人及联系方式1.3合同签订日期及地点2.工程概况2.1工程名称及地点2.2工程规模及类型2.3工程总投资及资金来源3.监理范围及职责3.1监理范围3.2监理职责4.监理工作内容4.1施工准备阶段监理工作4.2施工过程监理工作4.3竣工验收阶段监理工作5.监理人员配备5.1监理人员数量及专业5.2监理人员职责及工作安排6.监理工作程序及方法6.1监理工作程序6.2监理工作方法7.质量控制7.1质量标准及要求7.2质量检验及验收7.3质量问题处理8.进度控制8.1进度计划及调整8.2进度监控及调整8.3进度延误处理9.投资控制9.1投资预算及控制9.2投资使用及管理9.3投资节约及超支处理10.付款方式及时间10.1付款方式10.2付款时间10.3付款条件及违约责任11.合同变更及解除11.1合同变更程序11.2合同解除条件11.3合同解除程序12.违约责任12.1违约行为及认定12.2违约责任承担12.3违约赔偿标准13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同终止程序第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称:甲方(建设单位)_______,乙方(监理单位)_______1.2合同双方地址:甲方地址:_______,乙方地址:_______1.3合同双方法定代表人:甲方法定代表人:_______,乙方法定代表人:_______1.4合同双方联系方式:甲方联系方式:_______,乙方联系方式:_______1.5合同签订日期:_______1.6合同签订地点:_______2.工程概况2.1工程名称:_______2.2工程地点:_______2.3工程规模:_______2.4工程类型:_______2.5工程总投资:_______2.6资金来源:_______3.监理范围及职责3.1.1施工准备阶段:审查施工组织设计、施工方案、施工图纸等;3.1.2施工过程:监督检查施工质量、进度、投资控制及安全文明施工;3.1.3竣工验收阶段:组织竣工验收,提出竣工验收报告。3.2.1严格执行国家和地方有关工程建设的法律法规、标准、规范;3.2.2对工程质量、进度、投资进行全过程监督;3.2.3参与施工组织设计、施工方案、施工图纸的审查;3.2.4监督施工单位的施工行为,确保施工质量、进度、投资控制;3.2.5参与工程竣工验收,提出竣工验收报告。4.监理工作内容4.1施工准备阶段监理工作:4.1.1审查施工单位的施工组织设计、施工方案、施工图纸等;4.1.2对施工单位的质量、进度、投资控制措施进行审查;4.1.3参与施工单位的招标工作。4.2施工过程监理工作:4.2.1定期进行现场巡视,检查施工质量、进度、投资控制及安全文明施工;4.2.2对施工过程中的质量问题及时提出整改意见;4.2.3参与施工单位的例会,协调解决施工过程中的问题。4.3竣工验收阶段监理工作:4.3.1组织竣工验收,提出竣工验收报告;4.3.2对竣工验收过程中发现的问题提出整改意见。5.监理人员配备5.1监理人员数量:乙方应配备_______名监理人员;5.2监理人员专业:监理人员应具备相应的专业知识和技能,包括_______、_______、_______等;5.3监理人员职责及工作安排:监理人员应按照监理工作计划履行职责,具体工作安排如下:5.3.1监理负责人:负责整个监理工作的组织、协调、监督;5.3.2专业监理工程师:负责对应专业工程的监理工作;5.3.3监理员:负责现场巡视、资料收集、信息传递等工作。6.监理工作程序及方法6.1监理工作程序:6.1.1施工准备阶段:审查施工单位的施工组织设计、施工方案、施工图纸等;6.1.2施工过程:定期进行现场巡视,检查施工质量、进度、投资控制及安全文明施工;6.1.3竣工验收阶段:组织竣工验收,提出竣工验收报告。6.2监理工作方法:6.2.1现场巡视法:定期对施工现场进行巡视,检查施工质量、进度、投资控制及安全文明施工;6.2.2资料审查法:审查施工单位的施工组织设计、施工方案、施工图纸等;6.2.3会议协调法:参与施工单位的例会,协调解决施工过程中的问题。8.质量控制8.1质量标准及要求8.1.1施工单位应严格按照国家相关标准和规范进行施工;8.1.2乙方对施工材料、设备的质量进行审查,确保符合设计要求;8.1.3施工过程中,乙方应监督施工单位执行质量控制措施。8.2质量检验及验收8.2.1乙方应制定质量检验计划,对施工过程中的关键工序进行检验;8.2.2质量检验应按照国家标准和规范执行;8.2.3质量验收应在施工完成后进行,验收标准应符合设计要求和合同约定。8.3质量问题处理8.3.1乙方应记录并分析施工过程中发现的质量问题;8.3.2对发现的质量问题,乙方应督促施工单位及时整改;8.3.3对严重质量问题,乙方应向甲方报告,并提出处理建议。9.进度控制9.1进度计划及调整9.1.1乙方应根据工程特点和施工条件,制定合理的进度计划;9.1.2进度计划应包括关键线路、节点工期等;9.1.3进度计划应根据实际情况进行调整。9.2进度监控及调整9.2.1乙方应定期对进度计划执行情况进行监控;9.2.2对进度滞后情况,乙方应分析原因,并提出调整措施;9.2.3乙方应督促施工单位加快施工进度。9.3进度延误处理9.3.1如因施工单位原因导致进度延误,乙方应督促其采取措施;9.3.2如因不可抗力等因素导致进度延误,乙方应向甲方报告,并提出解决方案。10.投资控制10.1投资预算及控制10.1.1乙方应协助甲方编制投资预算;10.1.2乙方应监督施工单位执行投资预算;10.1.3乙方应定期对投资使用情况进行审核。10.2投资使用及管理10.2.1乙方应确保投资使用合理、合规;10.2.2乙方应监督施工单位对投资进行有效管理;10.2.3乙方应提出投资节约措施。10.3投资节约及超支处理10.3.1乙方应定期对投资节约及超支情况进行分析;10.3.2对投资节约情况,乙方应提出奖励措施;10.3.3对投资超支情况,乙方应分析原因,并提出整改建议。11.付款方式及时间11.1付款方式11.1.1甲方应按照合同约定的时间和比例支付监理费用;11.1.2付款方式为银行转账。11.2付款时间11.2.1乙方完成监理工作后,甲方应在_______日内支付监理费用;11.2.2付款条件:监理工作质量符合合同约定。11.3付款条件及违约责任11.3.1付款条件:监理工作质量符合合同约定;11.3.2违约责任:如甲方未按约定支付监理费用,应向乙方支付_______%的违约金。12.合同变更及解除12.1合同变更程序12.1.1合同变更应经双方协商一致;12.1.2合同变更应以书面形式签订补充协议。12.2合同解除条件12.2.1双方协商一致解除合同;12.2.2因不可抗力导致合同无法履行。12.3合同解除程序12.3.1解除合同应提前_______日通知对方;13.违约责任13.1违约行为及认定13.1.1违约行为包括但不限于:未按合同约定履行监理职责、未按时支付监理费用等;13.1.2违约行为的认定依据合同约定和法律法规。13.2违约责任承担13.2.1违约方应承担相应的违约责任;13.2.2违约责任包括但不限于:赔偿损失、支付违约金等。13.3违约赔偿标准13.3.1违约赔偿标准根据损失大小和合同约定确定;13.3.2违约赔偿标准应合理、公正。14.争议解决14.1争议解决方式14.1.1争议解决方式为协商;14.1.2协商不成,提交_______仲裁委员会仲裁。14.2争议解决机构14.2.1争议解决机构为_______仲裁委员会。14.3争议解决程序14.3.1争议解决程序按照仲裁委员会的规定执行;14.3.2仲裁裁决为终局裁决。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念:在本合同中,第三方是指除甲乙双方以外的,为履行合同提供专业服务或协助的其他独立法人、自然人或其他组织。15.2第三方介入目的:第三方介入旨在提高合同履行的效率和质量,包括但不限于提供技术支持、咨询、检测、评估、仲裁等服务。16.第三方介入程序16.1第三方选择:甲乙双方应共同协商确定第三方,并签订相应的服务协议。16.2第三方资质要求:第三方应具备相应的资质证书和行业认可的专业能力。16.3第三方服务内容:第三方服务内容应在服务协议中明确,包括但不限于具体服务项目、工作范围、工作方式等。17.第三方责任与权利17.1第三方责任:第三方应按照服务协议约定,履行其职责,并对因自身原因造成的损失承担赔偿责任。17.2第三方权利:第三方有权根据服务协议约定,获得相应的服务费用,并享有合同履行的知情权。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的关系:第三方应向甲方提供必要的服务和协助,甲方应支付第三方相应的服务费用。18.2第三方与乙方的关系:第三方应向乙方提供必要的服务和协助,乙方应支付第三方相应的服务费用,并监督第三方的服务质量。18.3第三方与施工单位的関係:第三方应与施工单位保持沟通,确保施工单位的施工活动符合合同要求。19.第三方责任限额19.1第三方责任限额:第三方责任限额应在服务协议中明确,包括但不限于直接损失、间接损失等。20.第三方介入的合同变更20.1合同变更:如第三方介入
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年河源市连平县人民代表大会常务委员会办公室公开招聘编外人员备考题库及答案详解1套
- 4K神经内镜在鞍结节手术中优势
- 3D打印生物支架在神经再生中的安全评估策略
- 3D打印植入物在复杂骨缺损修复中的优势
- 3D打印引导下宫颈癌放疗剂量梯度与肾保护策略
- 2025年内蒙古交通集团有限公司社会化公开招聘备考题库有答案详解
- 3D打印人工晶状体的光学性能测试
- 2025年嘉峪关市教育系统公开招聘公费师范毕业生和小学全科型教师37人备考题库及一套答案详解
- 2025年江西省赣房投资集团有限公司社会招聘备考题库带答案详解
- 小学信息技术课程微型垂直农场系统中的编程与控制教学研究课题报告
- 桶装水配送承包运输协议书范本(2024版)
- 我国贸易进出口总额影响因素的实证分析
- 质疑函授权委托书
- 甲壳动物学智慧树知到期末考试答案2024年
- 低空经济产业园建设项目可行性研究报告
- 中考数学讲座中考数学解答技巧基础复习课件
- APQP流程管理-各阶段输出资料一览表
- 重庆市市政道路道路开口施工组织方案
- 全口义齿人工牙的选择与排列 28-全口义齿人工牙的选择与排列(本科终稿)
- 开放系统11848《合同法》期末机考真题(第17套)
- 内科学 泌尿系统疾病总论
评论
0/150
提交评论