2024年度旅游度假区景观施工合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度旅游度假区景观施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及代表1.2乙方名称及代表1.3景观施工的定义第二条工程概况2.1工程名称：2024年度旅游度假区景观施工项目2.2工程地点：具体施工地点2.3工程内容：具体施工内容第三条合同价格及支付3.1合同总价：人民币元整3.2支付方式：银行转账或其他双方约定的方式3.3支付进度：按照工程进度分阶段支付第四条施工期限4.1施工开始日期：具体开始日期4.2施工结束日期：具体结束日期4.3延期条款：具体延期条款及违约责任第五条施工质量标准5.1施工质量要求：符合行业标准及双方约定标准5.2质量保证期：具体质量保证期第六条材料供应6.1材料种类：具体施工所需材料种类6.2材料供应方：具体材料供应方6.3材料质量：符合国家及行业标准第七条施工安全7.1安全责任：乙方负责施工过程中的安全管理7.2安全措施：乙方应制定并执行安全措施第八条知识产权保护8.1知识产权：乙方应保证施工过程中不侵犯他人知识产权8.2侵权责任：乙方应承担侵权责任第九条保密条款9.1保密内容：双方在合同执行过程中获得的信息9.2保密期限：具体保密期限第十条违约责任10.1违约行为：具体违约行为及违约责任10.2赔偿方式：具体赔偿方式第十一条争议解决11.1争议解决方式：协商解决或仲裁解决11.2仲裁机构：具体仲裁机构第十二条合同的变更和解除12.1变更条件：合同变更的条件12.2解除条件：合同解除的条件第十三条合同的生效、终止和解除13.1生效条件：合同生效的条件13.2终止条件：合同终止的条件13.3解除条件：合同解除的条件第十四条其他条款14.1双方约定的其他事项14.2合同附件：合同附件内容清单第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：××旅游度假区开发有限公司1.1.1甲方代表：×××1.2乙方名称：××景观施工有限公司1.2.1乙方代表：×××1.3本合同所述景观施工，系指在甲方提供的场地上，乙方根据本合同约定的设计方案进行的景观设计与施工活动。第二条工程概况2.1工程名称：2024年度××旅游度假区景观施工项目2.2工程地点：××省××市××旅游度假区指定施工区域2.3工程内容：包括但不限于园林绿化、景观小品、水系建设、铺装广场、照明系统等景观施工内容。第三条合同价格及支付3.1合同总价：人民币捌佰万元整（￥8000000）3.2支付方式：甲方按乙方提交完成的工程进度报表确认的工程量，通过银行转账方式支付相应的工程进度款。3.3支付进度：自工程开工之日起，每完成合同约定的工程进度比例，乙方即可申请支付相应的进度款。具体支付进度及金额，详见附件一《工程进度款支付计划》。第四条施工期限4.1施工开始日期：2024年3月1日4.2施工结束日期：2024年10月30日4.3如因不可抗力等乙方无法控制的原因导致工程延期，双方可协商延长合同工期，具体延期事项，依照双方协商确定的《工程延期协议》执行。第五条施工质量标准5.1施工质量要求：符合《建设工程质量管理条例》及国家、行业和地方的相关标准，同时满足甲方提出的质量要求。5.2质量保证期：自工程竣工验收合格之日起，不少于壹年。第六条材料供应6.1材料种类：包括但不限于苗木、铺装材料、园林小品等施工所需材料。6.2材料供应方：甲方负责提供乙方所需的施工材料，具体材料种类、数量及质量要求，详见附件二《材料供应清单》。6.3材料质量：乙方应确保施工所用材料符合国家及行业标准，并对材料的质量负责。第七条施工安全7.1安全责任：乙方应全面负责施工过程中的安全管理，确保施工人员的人身安全和工程安全。7.2安全措施：乙方应根据施工项目的特点，制定并执行详细的安全措施，包括但不限于安全防护、消防、环境保护等。第八条知识产权保护8.1知识产权：乙方应保证施工过程中不侵犯他人知识产权，如涉及第三方知识产权的使用，应事先取得权利人的书面同意。8.2侵权责任：如乙方在施工过程中侵犯他人知识产权，由乙方承担全部侵权责任，包括但不限于赔偿、诉讼等费用。第九条保密条款9.1保密内容：本合同及合同执行过程中涉及的技术秘密、商业秘密和其他双方认为需要保密的信息。9.2保密期限：自本合同签订之日起，至合同解除或终止之日起贰年内有效。第十条违约责任10.1违约行为：包括但不限于未按约定时间完成工程、工程质量不符合约定标准、未经甲方同意擅自变更设计等。10.2赔偿方式：乙方应按照甲方实际损失金额支付违约金，如损失难以计算，违约金金额为合同总价款的百分之一。第十一条争议解决11.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2仲裁机构：如双方约定仲裁解决，应选定甲方所在地具有管辖权的仲裁委员会进行仲裁。第十二条合同的变更和解除12.1变更条件：合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。12.2解除条件：合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。第十三条合同的生效、终止和解除13.1生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2终止条件：合同终止的条件包括但不限于工程全部完成、甲方支付完毕全部款项等。13.3解除条件：合同解除的条件及方式，依照双方签订的书面解除协议执行。第十四条其他条款14.1双方约定的其他事项：本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2合同附件：包括但不限于附件一《工程进度款支付计划》、附件二《材料供应清单》等。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方：指非甲乙方合同当事人，但为合同的履行提供必要协助或服务的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入的范围：包括但不限于中介机构、咨询顾问、监理单位、材料供应商、施工分包商等。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入的程序：甲方或乙方邀请第三方介入时，应提前通知对方，并在合同中明确第三方的职责与权利。2.2第三方介入的条件：第三方应具备相应的资质、能力，并符合国家相关法律法规的要求。第三条第三方介入的责任与义务3.1第三方责任：第三方应按照甲乙双方的约定，提供专业服务，并对其提供的服务承担责任。3.2第三方义务：第三方应遵守国家法律法规，保守合同中的商业秘密，不得泄露甲方或乙方的相关信息。第四条第三方介入的报酬及支付4.1第三方报酬：甲方或乙方应按照双方约定向第三方支付报酬，报酬标准详见附件三《第三方服务报酬清单》。4.2支付方式：报酬支付方式与甲乙双方的其他支付方式相同，通过银行转账或其他双方约定的方式进行。第五条第三方介入的违约责任5.1第三方违约：如第三方未按照约定提供服务，或提供的服务不符合质量要求，第三方应承担违约责任。5.2违约责任限额：第三方的违约责任限额为其报酬的壹佰倍，但不超过合同总价的百分之伍。第六条第三方与其他各方的关系6.1第三方与甲方：第三方应服从甲方的管理，按照甲方的要求提供服务。6.2第三方与乙方：第三方应按照乙方的要求提供服务，并接受乙方的监督。6.3第三方与分包商：第三方与分包商之间不存在任何合同关系，但第三方应确保其服务不影响分包商的正常工作。第七条第三方介入的终止与解除7.2第三方解除：甲乙双方经协商一致，可以解除与第三方的合同关系，并按照约定支付相关费用。第八条第三方介入的争议解决8.1争议解决方式：第三方与甲方或乙方之间的争议，应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2仲裁机构：如双方约定仲裁解决，应选定甲方所在地具有管辖权的仲裁委员会进行仲裁。第九条第三方介入的效力9.1本附加条款与原合同具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。9.2本附加条款的修改、解除，应依照原合同的变更、解除程序进行。第十条附件10.1附件三《第三方服务报酬清单》：详细列明第三方的服务内容、报酬标准等信息。10.2其他附件：根据实际情况，可能需要补充的其他附件。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《工程进度款支付计划》详细列明工程进度款支付的时间节点、支付金额及支付条件。附件二：《材料供应清单》详细列明所需材料的种类、数量、质量标准及供应方信息。附件三：《第三方服务报酬清单》详细列明第三方的服务内容、报酬标准、支付方式及支付时间。附件四：《设计方案》详细描述景观施工的设计要求、设计风格、施工细节等。附件五：《施工图纸》详细列明施工图纸的内容、数量及交付时间。附件六：《施工进度计划》详细列明施工进度的时间节点、施工内容及完成标准。附件七：《质量保证书》第三方出具的质量保证书，承诺施工质量符合约定标准。附件八：《安全施工方案》详细列明施工过程中的安全措施、安全设施及安全培训。附件九：《知识产权授权书》如涉及第三方知识产权的使用，需提供知识产权授权书。附件十：《保密协议》双方签订的保密协议，约定保密内容、保密期限及违约责任。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为：未按约定时间支付工程进度款；未提供合同约定的施工场地；未履行合同约定的配合义务。违约责任认定：甲方应支付违约金，违约金金额为合同总价款的百分之一。2.乙方违约行为：未按约定时间完成工程；工程质量不符合约定标准；未经甲方同意擅自变更设计。违约责任认定：乙方应支付违约金，违约金金额为合同总价款的百