二零二四年度水利工程防水施工合同范本

二零二四年度水利工程防水施工合同范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.施工单位基本信息1.1.1.单位名称1.1.2.法定代表人1.1.3.注册地址1.1.4.联系方式1.2.投资单位基本信息1.2.1.单位名称1.2.2.法定代表人1.2.3.注册地址1.2.4.联系方式2.工程概况2.1.工程名称2.2.工程地点2.3.工程规模2.4.工程类型2.5.工程期限3.防水施工内容3.1.防水材料要求3.2.施工工艺要求3.3.施工质量标准3.4.施工安全措施4.合同价款及支付方式4.1.合同总价4.2.分阶段付款4.3.付款时间及比例4.4.付款方式5.施工进度计划5.1.施工总体进度5.2.分阶段进度5.3.施工节点时间6.施工现场管理6.1.施工现场布置6.2.施工现场安全6.3.施工现场环保6.4.施工现场文明施工7.施工变更及索赔7.1.施工变更程序7.2.索赔条件及程序7.3.变更及索赔的审批8.验收与保修8.1.验收标准8.2.验收程序8.3.保修期限及内容9.违约责任9.1.施工单位违约责任9.2.投资单位违约责任10.争议解决10.1.争议解决方式10.2.争议解决机构10.3.争议解决程序11.合同解除11.1.合同解除条件11.2.合同解除程序12.合同生效及终止12.1.合同生效条件12.2.合同终止条件13.其他约定事项13.1.合同附件13.2.合同修改13.3.合同附件的效力14.合同签署及生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1.施工单位基本信息1.1.1.单位名称：水利工程施工有限公司1.1.2.法定代表人：1.1.3.注册地址：省市区路号1.2.投资单位基本信息1.2.1.单位名称：水利工程建设管理局1.2.2.法定代表人：1.2.3.注册地址：省市区路号2.工程概况2.1.工程名称：水库大坝防水施工工程2.2.工程地点：省市县水库2.3.工程规模：大坝长1000米，高80米2.4.工程类型：水利工程2.5.工程期限：2024年1月1日至2024年12月31日3.防水施工内容3.1.防水材料要求：采用品牌防水卷材，质量符合国家标准3.2.施工工艺要求：按照防水施工规范进行施工，确保防水层无破损、无空鼓3.3.施工质量标准：防水层平均厚度不小于2.5mm，抗渗等级达到P63.4.施工安全措施：严格遵守施工现场安全管理规定，确保施工人员安全4.合同价款及支付方式4.1.合同总价：人民币壹仟万元整（￥10000000.00）4.2.分阶段付款：分四个阶段支付，分别为：4.2.1.预付款：合同签订后5个工作日内支付合同总价的20%4.2.2.进度款：各阶段完成后5个工作日内支付该阶段合同总价的25%4.2.3.中期结算款：施工进度达到70%后，支付剩余合同总价的25%4.2.4.结算款：工程验收合格后，支付剩余合同总价的30%4.3.付款时间及比例：详见4.2条款4.4.付款方式：银行转账5.施工进度计划5.1.施工总体进度：2024年1月1日至2024年3月31日完成基础处理及防水层施工5.2.分阶段进度：5.2.1.第一阶段：2024年1月1日至2024年2月28日，完成基础处理及防水层施工5.2.2.第二阶段：2024年3月1日至2024年4月30日，完成防水层施工及检查5.2.3.第三阶段：2024年5月1日至2024年6月30日，完成防水层修补及验收5.2.4.第四阶段：2024年7月1日至2024年12月31日，完成剩余工程及验收5.3.施工节点时间：详见5.2条款6.施工现场管理6.1.施工现场布置：合理规划施工现场，确保施工顺利进行6.2.施工现场安全：严格执行施工现场安全管理规定，确保施工人员安全6.3.施工现场环保：遵守国家环保法规，确保施工现场环保达标6.4.施工现场文明施工：保持施工现场整洁，遵守施工现场文明施工规定8.验收与保修8.1.验收标准8.1.1.防水材料进场检验，符合国家及行业标准8.1.2.施工过程中，严格按照防水施工规范执行，确保施工质量8.1.3.防水层施工完成后，进行现场检测，检测指标达到设计要求8.1.4.验收合格标准：无渗漏、无破损、无空鼓8.2.验收程序8.2.1.验收前，施工单位应提前通知投资单位8.2.2.投资单位应在接到通知后3个工作日内安排验收8.2.3.验收过程中，双方应共同检查防水层质量8.2.4.验收合格，双方签署验收报告8.3.保修期限及内容8.3.1.防水工程保修期为自竣工验收合格之日起5年8.3.2.保修期内，如因防水材料或施工质量问题导致的渗漏，由施工单位免费维修8.3.3.保修期内，因自然因素造成的损坏，由施工单位负责维修，费用由投资单位承担9.违约责任9.1.施工单位违约责任9.1.1.未按合同约定完成施工，每逾期一日，应向投资单位支付合同总价的0.1%作为违约金9.1.2.施工质量不合格，造成投资单位损失的，由施工单位承担赔偿责任9.1.3.防水工程在保修期内发生质量问题，未及时维修，造成投资单位损失的，由施工单位承担赔偿责任9.2.投资单位违约责任9.2.1.未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向施工单位支付逾期付款的0.1%作为违约金9.2.2.未按合同约定提供施工条件，造成施工单位损失的，由投资单位承担赔偿责任10.争议解决10.1.争议解决方式10.1.1.双方应友好协商解决合同争议10.1.2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼10.2.争议解决机构10.2.1.争议解决机构：省市仲裁委员会10.3.争议解决程序10.3.1.双方应在争议发生后30日内提交争议解决机构10.3.2.争议解决机构应在收到争议材料后60日内作出裁决11.合同解除11.1.合同解除条件11.1.1.双方协商一致解除合同11.1.2.发生不可抗力，致使合同无法履行11.1.3.一方严重违约，另一方在合理期限内未采取补救措施11.2.合同解除程序11.2.1.双方书面通知对方解除合同12.合同生效及终止12.1.合同生效条件12.1.1.双方签字盖章12.1.2.投资单位支付预付款12.2.合同终止条件12.2.1.工程竣工验收合格12.2.2.双方签署合同解除协议12.2.3.合同约定的其他终止条件13.其他约定事项13.1.合同附件13.1.1.本合同附件包括但不限于施工图纸、技术规范、验收报告等13.1.2.附件与本合同具有同等法律效力13.2.合同修改13.2.1.合同的修改必须经双方协商一致，并以书面形式作出13.2.2.修改后的合同条款与本合同具有同等法律效力13.3.合同附件的效力13.3.1.合同附件是合同不可分割的一部分13.3.2.合同附件与本合同具有同等法律效力14.合同签署及生效日期14.1.合同签署14.1.1.本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力14.1.2.双方签字盖章后，合同生效14.2.合同生效日期14.2.1.合同签署之日起生效第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1.第三方定义15.1.1.第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同邀请或选择，介入合同执行过程中的第三方机构或个人，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、仲裁机构等。15.2.第三方介入目的15.2.1.确保合同执行的公正性、透明度和效率。15.2.2.提高合同履行的专业性和技术支持。15.2.3.增强合同纠纷解决的专业性和权威性。16.第三方介入方式16.1.监理单位16.1.1.监理单位负责对施工过程进行监督，确保施工质量符合合同要求。16.1.2.监理单位应具备相应的资质和经验，由甲乙双方共同选定。16.2.检测机构16.2.1.检测机构负责对防水材料、施工工艺和施工质量进行检测。16.2.2.检测机构应具备相应的资质和设备，由甲乙双方共同选定。16.3.咨询顾问16.3.1.咨询顾问提供专业的技术建议和管理咨询。16.3.2.咨询顾问的选定应基于其专业能力和信誉，由甲乙双方共同决定。16.4.仲裁机构16.4.1.仲裁机构负责解决合同执行过程中的争议。16.4.2.仲裁机构的选择应基于其专业性和权威性，由甲乙双方共同决定。17.第三方责任限额17.1.第三方责任限额17.1.1.第三方在合同履行过程中因自身原因导致的损失，其责任限额由甲乙双方与第三方在签订协议时约定。17.1.2.第三方责任限额应包括但不限于直接经济损失、合同违约金等。17.2.责任免除17.2.1.因不可抗力导致的损失，第三方不承担责任。17.2.2.因甲乙双方原因导致的损失，第三方不承担责任。18.第三方与其他各方的责任划分18.1.第三方与甲方的责任划分18.1.1.第三方对甲方承担合同约定的责任。18.1.2.甲方对第三方在合同约定的范围内承担责任。18.2.第三方与乙方的责任划分18.2.1.第三方对乙方承担合同约定的责任。18.2.2.乙方对第三方在合同约定的范围内承担责任。18.3.第三方与其他第三方的关系18.3.1.第三方之间应相互配合，共同完成合同约定的工作。18.3.2.第三方之间因相互关系导致的损失，各自承担责任。19.第三方介入的合同条款变更19.1.合同条款变更19.1.1.第三方介入后，甲乙双方可根据实际情况对合同条款进行必要的变更。19.1.2.合同条款变更应经甲乙双方和第三方协商一致，并以书面形式作出。19.2.变更后的合同效力19.2.1.变更后的合同条款具有同等法律效力。19.2.2.变更后的合同条款应报相关管理部门备案。20.第三方介入的费用承担20.1.费用承担20.1.1.第三方介入产生的费用，由甲乙双方根据合同约定或协商结果承担。20.1.2.第三方介入费用的结算和支付方式，由甲乙双方与第三方在协议中约定。20.2.费用争议解决20.2.1.第三方介入费用产生争议时，由甲乙双方协商解决。20.2.2.协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及技术规范1.1.详细要求和说明：提供完整的施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图等，以及相应的技术规范，确保施工过程中有据可依。2.防水材料合格证明2.1.详细要求和说明：提供所有防水材料的出厂合格证明，包括材料名称、型号、规格、生产日期、有效期等信息。3.施工进度计划表3.1.详细要求和说明：列出详细的施工进度计划，包括各阶段的时间节点、工作内容、责任人等信息。4.施工现场管理方案4.1.详细要求和说明：制定施工现场的管理方案，包括安全、环保、文明施工等方面的措施。5.施工验收报告5.1.详细要求和说明：在施工完成后，由第三方检测机构出具验收报告，确认施工质量是否符合合同要求。6.防水工程保修单6.1.详细要求和说明：提供防水工程保修单，明确保修期限、保修范围及保修方式。7.合同履行过程中的变更记录7.1.详细要求和说明：记录合同履行过程中的任何变更，包括变更原因、变更内容、变更时间等信息。8.第三方介入协议8.1.详细要求和说明：与第三方签订的协议，明确第三方在合同履行过程中的职责、权利和义务。9.争议解决协议9.1.详细要求和说明：与争议解决机构签订的协议，明确争议解决的方式、程序和费用。说明二：违约行为及责任认定：1.施工单位违约行为及责任认定1.1.违约行为：未按合同约定完成施工，导致工期延误。1.2.责任认定：每逾期一日，施工单位应向投资单位支付合同总价的0.1%作为违约金。2.投资单位违约行为及责任认定2.1.违约行为：未按合同约定支付工程款，导致施工单位无法正常施工。2.2.责任认定：每逾期一日，投资单位应向施工单位支付逾期付款的0.1%作为违约金。3