监理工程师《建设工程合同管理》预测试卷一（含答案）

监理工程师《建设工程合同管理》预测试卷一(含答案)

［单选题］1.履约保证金不同于定金，履约保证金的目的是担保承包商完全履

行合同，主要担保()符合合同的约定。

A.工期和成本

B.工期和质量

C.质量和成本

D.工期和施工安全

参考答案：B

参考解析：本题考核的是履约保证金。履约保证金不同于定金，履约保证金的

目的是担保承包商完全履行合同，主要担保工期和质量符合合同的约定。

［单选题］2.设计施工总承包合同通用条款规定，除非专用条款约定合同工程采

用固定总价承包的情况外，应以()作为支付的依据。

A.实际完成的工作量

B.固定单价

C.可调单价

D.可调总价

参考答案：A

参考解析：本题考核的是合同价格。设计施工总承包合同通用条款规定，除非

专用条款约定合同工程采用固定总价承包的情况外，应以实际完成的工作量作

为支付的依据。

［单选题］3.除了专用条款约定由发包人负责试运行的情况外，()应负责提供试

运行所需的人员.器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

A.分包人

B.承包人

C.监理人

D.设计人

参考答案：B

参考解析：本题考核的是施工期运行。除了专用条款约定由发包人负责试运行

的情况外.承包人应负责提供试运行所需的人员.器材和必要的条件，并承担全

部试运行费用。

［单选题］4.出现()情况时，勘察合同不可以延长合同工期。

A.发包人提出变更

B.发包人要求工作量变化

C.不可抗力影响

D.勘察人原因造成的停工、窝工

参考答案：D

参考解析：未能按合同进度计划完成工作时，承包人应采取措施加快进度，并

承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾

期竣工违约金。

［单选题］5.施工阶段承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的

合理措施继续施工，并通知监理人。监理人没有发出指示，承包人因采取合理

措施而（）。

A.增加的费用和工期延误，由发包人承担

B.增加的费用和工期延误，由承包人承担

C.增加的费用由发包人承担，工期不予顺延

D.增加的费用由承包人承担，工期给予顺延

参考答案：A

参考解析：本题考核的是不利物质条件的影响。施工阶段承包人遇到不利物质

条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并通知监理人。监理

人应当及时发出指示，构成变更的，按变更对待。监理人没有发出指示，承包

人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由发包人承担。

［单选题］6.下列组成合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时，解释顺序优先

的是（）。

A.技术标准和要求

B.图纸

C.投标函及投标函附录

D.已标价的工程量清单

参考答案：C

参考解析：本题考核的是合同组成文件的优先解释顺序。《标准施工合同》的

通用条款中规定，合同的组成文件包括：（1）合同协议书；（2）中标通知

书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价的工程量清单；（9）其他合

同文件一一经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。组成合同的各文件中

出现含义或内容的矛盾时，如果专用条款没有另行的约定，以上合同文件序号

为优先解释的顺序。

［单选题］7.关于施工合同中缺陷责任期的表述，不正确的是（）。

A.缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算

B.缺陷责任期一般为1年

C.包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过18个月

D.影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间

归于无效，重新计算缺陷责任期

参考答案：C

参考解析：本题考核的是施工合同中的缺陷责任期。缺陷责任期从工程接收证

书中写明的竣工日开始起算，期限视具体工程的性质和使用条件的不同在专用

条款内约定（一般为1年）。影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复

检验合格日前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期，但包括延长时间

在内的缺陷责任期最长时间不得超过2年。

［单选题］8.建设工程采用设计施工总承包模式时，对于发包人同意的分包工

作，承包人的正确做法是（）。

A.只向监理人提交分包合同副本

B.只向发包人提交分包合同副本

C.应向发包人和监理人提交分包合同副本

D.不需要向发包人和监理人提交分包合同副本

参考答案：C

参考解析：本题考核的是对分包工程的规定。发包人同意分包的工作，承包人

应向发包人和监理人提交分包合同副本。

［单选题］9.设计施工总承包合同订立时，无条件补偿条款规定承包人复核时未

发现发包人要求的错误，实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和（或）

工期延误，发包人应（）。

A.仅承担由此增加的费用

B.仅承担由此增加的工期延误

C.承担由此增加的费用和（或）顺延合同工期

D.承担由此增加的费用和（或）工期延误、并向承包人支付合理利润

参考答案：D

参考解析：本题考核的是发包人要求错误的无条件补偿条款。设计施工总承包

合同订立时，承包人复核时未发现发包人要求的错误，实施过程中因该错误导

致承包人增加了费用和（或）工期延误，发包人应承担由此增加的费用和

（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

［单选题］10.建设工程设计合同发包人通常是工程建设项目的（）。

A.施工单位或者监理单位

B.业主（建设单位）或者监理单位

C.业主（建设单位）或者项目管理部门

D.施工单位或者J页目管理部门

参考答案：C

参考解析：本题考核的是建设工程设计合同当事人。建设工程设计合同当事人

包括发包人和设计人。发包人通常也是工程建设项目的业主（建设单位）或者

项目管理部门（如工程总承包单位）。

［单选题］11.关于签发最终结清证书的表述中，不正确的是（）。

A.监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见，视为承包人提交的最终结

清申请已经监理人核查同意

B.发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见，监理人提出应支付给承包人

的价款视为未经发包人同意

C.监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14d内，提出发包人应支付给

承包人的价款送发包人审核并抄送承包人

D.发包人应在收到后14d内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的

最终结清证书

参考答案：B

参考解析：本题考核的是签发最终结清证书。监理人收到承包人提交的最终结

清申请单后的14d内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送

承包人。发包人应在收到后14d内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人

签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见，视为

承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意。发包人未在约定时间内审核

又未提出具体意见，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

［单选题］12.关于施工阶段因承包人违约解除合同的表述中，不正确的是()。

A.合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人

施工

B.发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料.设备和

临时设施

C.发包人的扣留行为不免除承包人应承担的违约责任

D.发包人的扣留行为导致发包人根据合同约定享有的索赔权利丧失

参考答案：D

参考解析：本题考核的是施工阶段因承包人违约解除合同。施工阶段因承包人

违约合同解除后.发包人可派员进驻施工场地.另行组织人员或委托其他承包人

施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料.设

备和临时设施。这种扣留不是没收，只是为了后续工程能够尽快顺利开始。发

包人的扣留行为不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约

定享有的索赔权利。

［单选题］13.监理人未能按合同约定发出指示.指示延误或指示错误而导致承包

人施工成本增加和(或)工期延误，由()承担赔偿责任。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.发包人与承包人共同

参考答案：B

参考解析：本题考核的是监理人的指示。监理人未能按合同约定发出指示.指示

延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由发包人承担

赔偿责任。

［单选题］14.鉴于工程项目设计招标的特点，工程建设项目设计招标评标方法通

常采用综合评估法。一般由()对通过符合性初审的投标文件，按照招标文件中

详细规定的投标技术文件.商务文件和经济文件的评价内容.因素和具体评分方

法进行综合评估。

A.总监理工程师

B.设计单位负责人

C.评标委员会

D.投标人推选的代表

参考答案：C

参考解析：本题考核的是评标方法的选择。鉴于工程项目设计招标的特点，工

程建设项目设计招标评标方法通常采用综合评估法。一般由评标委员会对通过

符合性初审的投标文件，按照招标文件中详细规定的投标技术文件.商务文件和

经济文件的评价内容.因素和具体评分方法进行综合评估。

［单选题］15.取得工程设计()的企业，可以承接相应行业相应等级的工程设计业

务及本行业范围内同级别的相应专业.专项(设计施工一体化资质除外)工程设

计业务。

A.行业资质

B.专业资质

C.通用资质

D.专项资质

参考答案：A

参考解析：本题考核的是对投标人的资格审查。取得工程设计行业资质的企

业，可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应

专业,专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务。

［单选题］16,根据《招标投标法实施条例》的规定，招标人接受中标人提交的履

约保证金后。双方签订合同协议书。在签订合同的()内，退还招标人和其他所

有投标人的投标保证金及银行同期存款利息，完成本次项目招标的全部工作。

A.1个月

B.15日

C.5日

D.3H

参考答案：C

参考解析：投标保函或者保证书在评标结束之后应退还给承包商，一般有两种

情况：一是未中标的投标人可向招标人索回投标保雨或者保证书，以便向银行

或者担保公司，力.理注销或使押金解冻；二是中标的投标人在签订合同时，向

业主提交履约担保，招标人即可退回投标保函或者保证书。招标人最迟应当在

书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期

存款利息。

［单选题］17.不属于最低评标价法中初步评审阶段工作内容的是()。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.施工方案合理性评审

参考答案：D

参考解析：本题考核的是初步评审的内容。初步评审分为形式评审,资格评审.

响应性评审.施工组织设计和项目管理机构评审4个方面。

［单选题］18.采用美国AIA合同文本时，施工图设计完成后，CM承包商按照最终

的（）提出保证工程的最大费用值（GMP）。

A.工程概算

B.工程预算

C.竣工结算

D.竣工决算

参考答案：B

参考解析：本题考核的是保证工程最大费用。随着设计的进展和深化，CM承包

商要陆续编制工程各部分的工程预算。施工图设计完成后，CM承包商按照最终

的工程预算提出保证工程的最大费用值（GMP）。

［单选题］19.下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的

是（）。

A.雷电引起火灾

B.洪灾引起的沉降

C.台风导致脚手架坍塌

D.建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏

参考答案：D

参考解析：本题考核的是建筑工程一切险的除外责任。保险人对下列各项原因

造成的损失不负责赔偿：（1）设计错误引起的损失和费用；（2）自然磨损.内

在或潜在缺陷,物质本身变化等；（3）因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财

产本身的损失以及为换置,修理或矫正这些缺点错误所支付的费用；（4）非外

力引起的机械或电气装置的本身损失，或施工用机具.设备.机械装置失灵造成

的本身损失；（5）维修保养或正常检修的费用；（6）档案.文件.账簿.票据.

现金.各种有价证券.图表资料及包装物料的损失；（7）盘点时发现的短缺；

（8）领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆.船舶和飞机

的损失；（9）除非另有约定，在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地

范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失（10）除非另有约定，在本保险

单保险期限终止以前，保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或验收合

格或实际占有或使用或接受的部分。

［单选题］20.关于工程设计招标评标原则的表述中，不正确的是（）。

A.评标时过分追求投标价的高低

B.评标时评标委员更多关注于所提供方案的技术先进性

C.评标时评标委员更多关注于所达到的技术指标.方案的合理性

D.评标时评标委员更多关注于对工程项目投资效应的影响等方面的因素

参考答案：A

参考解析：在评标原则上，设计招标在评标时，评标专家更加注重所提供设计

的技术先进性.所达到的技术指标.方案的合理性，以及对工程项目投资效果的

影响等方面的因素，并以此做出综合判断，招标人乐于接受的是物有所值的合

理报价，而不是过于追求低报价。

［单选题］21.招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由()承担责

任。

A.招标代理机构

B.招标监管部门

C.投标人

D.招标人

参考答案：D

参考解析：本题考核的是代理行为责任的承担。代理是代理人以被代理人的名

义实施的法律行为。所以在代理关系中所设定的权利义务，当然应当直接归属

被代理人享受和承担。且被代理人对代理人的代理行为应承担的责任，招标人

属于被代理人。

［单选题］22.设计施工总承包合同履行过程中，承包人应按照发包人要求，在合

同进度计划中专门列出设计进度计划，报()批准后执行。

A.监理人

B.发包人

C.发包人与监理人

D.发包人与分包人

参考答案：B

参考解析：本题考核的是设计施工阶段的设计进度管理。设计施工总承包合同

履行过程中，承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度

计划，报发包人批准后执行。

［单选题］23.美国AIA合同文本中，B系列代表()。

A.业主与建筑师之间合同的文本

B.建筑师行业的有关文件

C.建筑师与专业咨询机构之间合同的文本

D.雇主与施工承包商、CM承包商、供应商之间的合同

参考答案：A

参考解析：AIA针对不同项目管理模式和合同各方关系颁布了多个系列的合同和

文件，可供使用者根据需要选择，具体如下：A系列：业主与施工承包商、CM

承包商、供应商，以及总承包商与分包商之间的标准合同文件；B系列：业主与

建筑师之间的标准合同文件；C系列：建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文

件；D系列：建筑师行业内部使用的文件；E系列：合同和办公管理中使用的文

件；F系列：财务管理报表；G系列：建筑师企业与项目管理中使用的文件。

［单选题］24.设计施工阶段总承包合同履行过程中，南于承包人原因造成某项缺

陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和

修复时，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超

过()年。

A.1

B.2

C.3

D.4

参考答案：B

参考解析：本题考核的是缺陷责任期的延长。由于承包人原因造成某项缺陷或

损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复

时，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期、但缺陷责任期最长不超过2

年。

［单选题］25.竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的()d内，向

承包人出具经发包人签认的工程接收证书。

A.21

B.28

C.42

D.56

参考答案：D

参考解析：本题考核的是竣工验收。竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收

申请报告后的56d内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。

［单选题］26,承包人的施工设备和临时设施应专用于合同工程，未经()同意，不

得将施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

A.发包人

B.监理人

C.设计人

D.勘察人

参考答案：B

参考解析：本题考核的是对承包人施工设备的控制。承包人的施工设备和临时

设施应专用于合同工程，未经监理人同意，不得将施工设备和临时设施中的任

何部分运出施工场地或挪作他用。

［单选题］27.关于委托代理关系的说法，正确的是()。

A.授权范围不明确时，代理人的连带责任是在被代理人有承担责任的基础上承

担的

B.总监理工程师使用超出授权范围的行为则应当由行为人自己承担

C.被代理人的承担民事责任的能力远高于代理人时，依旧由代理人承担民事责

任

D.在授权范围内，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由招标代理机构

承担

参考答案：B

参考解析：本题考核的是委托代理。授权范围不明确，则应当由被代理人（单

位）向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在

被代理人无法承担责任的基础上承担的；故选项A错误。考虑工程建设的实际

情况，被代理人的承担民事责任的能力远远高于代理人，在这种情况下实际应

当由被代理人承担民事责任；故选项C错误。在委托人的授权范围内，招标代

理机构从事的代理行为，其法律责任由发包人承担；故选项D错误。

［单选题］28•虽然项目总承包模式设计和施工过程中，发包人也聘请监理人（或

发包人代表），但由于设计方案和质量标准均出自（），监理人对项目实施的监

督力度比发包人委托设计再由承包人施工的管理模式，对设计的细节和施工过

程的控制能力降低。

A.监理人

B.勘察人

C.承包人

D.发包人

参考答案：C

参考解析：本题考核的是总承包方式的缺点。虽然设计和施工过程中，发包人

也聘请监理人（或发包人代表），但由于设计方案和质量标准均出自承包人，

监理人对项目实施的监督力度比发包人委托设计再由承包人施工的管理模式，

对设计的细节和施工过程的控制能力降低。

［单选题］29.建筑工程施工公开招标的程序中，投标预备会的下一步骤为（）。

A.组建评标委员会

B.投标文件的编制与提交

C.开标

D.踏勘现场

参考答案：B

参考解析：本题考核的是公开招标程序。建筑工程施工公开招标的程序中，投

标预备会的下一步骤为投标文件的编制与提交。

［单选题］30.建设工程合同管理需要设立管理目标，还应当建立建设工程合同管

理的（）制度。

A.许可

B.评估

C.登记

D.备案

参考答案：B

参考解析：合同相关各方应加强合同管理体系和制度建设，做好合同管理机构

设置和合同归口管理工作，配各合同管理人员，制定井有效执行合同管理制

度，如合同目标管理制度.合同评审会签制度.合同交底制度.合同报告制度.合

同文件资料归档保管制度,合同管理评估和绩效考核制度。

［单选题］31.根据建设工程的要求，查明.分析.评价建设场地的地质地理环境特

征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件订立的协议称为()。

A.建设工程监理合同

B.建设工程施工合同

C.建设工程设计合同

D.建设工程勘察合同

参考答案：D

参考解析：本题考核的是建设工程勘察合同。建设工程勘察合同是指根据建设

工程的要求，查明.分析.评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，

编制建设工程勘察文件订立的协议。

［单选题］32.关于材料采购合同分期交付买卖的表述中，不正确的是()。

A.分期交付买卖是指购买的标的物要分批交付

B.由于工程建设的工期较长，这种交付方式很常见

C.买受人如果就其中一批标的物解除，该批标的物与其他各批标的物相互依存

的。则不得就已经交付和未交付的各批标的物解除

D.出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合

约定，致使该批标的物不能实现合同目的的，买受人可以就该批标的物解除

参考答案：C

参考解析：本题考核的是分期交付买卖。分期交付买卖是指购买的标的物要分

批交付。由于工程建设的工期较长，这种交付方式很常见。出卖人分批交付标

的物的，出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定，致使该批标的

物不能实现合同目的的，买受人可以就该批标的物解除。出卖人不交付其中一

批标的物或者交付不符合约定，致使今后其他各批标的物的交付不能实现合同

目的，买受人可以就该批以及今后其他各批标的物解除。买受人如果就其中一

批标的物解除，该批标的物与具他各批标的物相互依存的，可以就已经交付和

未交付的各批标的物解除。

［单选题］33.设计施工总承包合同中，因承包人未按合同约定办理设计和工程保

险,第三者责任保险，导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到

保险人的赔偿时，原应从该项保险得到的保险赔偿金由()承担。

A.承包人

B.发包人

C.承包人与发包人共同

D.监理人

参考答案：A

参考解析：当负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受

益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险赔偿应由负有投保义

务的一方当事人支付。

［单选题］34.应按专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内地下管线和地

下设施等有关资料的是()。

A.监理工程师

B.发包人

C.设计单位

D.勘察单位

参考答案：B

参考解析：本题考核的是发包人的义务。发包人应按专用条款约定及时向承包

人提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料。

［单选题］35.设计施工阶段总承包合同履行过程中，在对以往历次已签发的进度

付款证书进行汇总和复核中发现错.漏或重复情况时，()。

A.承包人可以自行修正

B.承包人无权提出修正申请

C.监理人与承包人均有权进行修正

D.监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请

参考答案：D

参考解析：本题考核的是工程进度付款的修正。在对以往历次已签发的进度付

款证书进行汇总和复核中发现错.漏或重复情况时，监理人有权予以修正，承包

人也有权提出修正申请。

［单选题］36.关于施工阶段发包人违约处理的表述中，不正确的是()。

A.除了发包人不履行合同义务或无力履行合同义务的情况外，承包人向发包人

发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为

B.发包人收到承包人通知后的28d内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施

工，并通知监理人

C.发包人收到承包人通知后的28d内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施

发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误

D.发包人无需支付承包人暂停施工期间的合理利润

参考答案：D

参考解析：本题考核的是施工阶段发包人违约的处理。除了发包人不履行合同

义务或无力履行合同义务的情况外，承包人向发包人发出通知，要求发包人采

取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28d内仍不履行合同义

务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和

(或)工期延误，并支付承包人合理利润。

［单选题］37.由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达

暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请

求。监理人应在接到书面请求后的()h内予以答复，逾期未答复视为同意承包人

的暂停施工请求。

A.8

B.12

C.16

D.24

参考答案：D

参考解析：本题考核的是紧急情况下的暂停施工。由于发包人的原因发生暂停

施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并

及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24h内

予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。

［单选题］38.关于保险合同的表述中，不正确的是()。

A.保险合同是指被保险人与保险人约定保险权利义务关系的协议

B.投保人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的

人

C.保险人是指与投保人订立保险合同，并承担赔偿或者给付保险金责任的保险

公司

D.被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人，投

保人可以为被保险人

参考答案：A

参考解析：保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。投保

人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人。保

险人是指与投保人订立保险合同，并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公

司。保险合同在履行中还会涉及被保险人和受益人的概念。被保险人是指其财

产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人，投保人可以为被保险

人。受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求

权的人，投保人.被保险人可以为受益人。

［单选题］39.关于竣工阶段的缺陷责任期的说法，不正确的是()。

A.缺陷责任期自实际竣_L日期起计算

B.在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的

起算日期相应提前

C.对于工程主要部位承包人责任的缺陷工程修复后，缺陷责任期相应延长

D.任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性

能，承包人重新进行合同约定的试验和试运行的全部费用应由发包方承担

参考答案：D

参考解析：本题考核的是竣工阶段的缺陷责任期。缺陷责任期自实际竣工日期

起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责

任期的起算日期相应提前。工程移交发包人运行后，缺陷责任期内出现的工程

质量缺陷可能是承包人的施工质量原因，也可能属于非承包人应负责的原因导

致。应由监理人与发包人和承包人共同查明原因，分清责任。对于工程主要部

位承包人责任的缺陷工程修复后，缺陷责任期相应延长。任何一项缺陷或损坏

修复后。经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能.承包人应重新进行合

同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

［单选题］40.进场材料和工程设备保险，通常情况下，()。

A.由承包人和发包人分工办理相应的保险

B.应是谁采购的材料和工程设各，由谁办理相应的保险

C.无论是谁采购的材料和工程设备，均由发包人办理相应的保险

D.无论是谁采购的材料和工程设备，均由承包人办理相应的保险

参考答案：B

参考解析：本题考核的是进场材料和工程设备保险。进场材料和工程设备保险

由当事人双方具体约定，在专用条款内写明。通常情况下，应是谁采购的材料

和工程设备，由谁办理相应的保险。

［单选题］41.采购机组、车辆等大型设备评标时，较多用0。

A.最低评标价法

B.综合评估法

C.最高投标价法

D.以设备寿命周期成本为基础的评标价法

参考答案：A

参考解析：最低评标价法：该方法既适用于技术简单或技术规格、性能、制作

工艺要求统一的货物采购的评标，也适用于机组、车辆等大型设备采购的评

标。

［单选题］42.由于工程已经投入正式运行，发包人应将竣工后试验的日期提前

()d通知承包人。

A.7

B.14

C.21

D.28

参考答案：C

参考解析：本题考核的是发包人进行竣工试验。由于工程已由投入正式运行，

发包人应将竣工后试验的日期提前21d通知承包人。

［单选题］43.施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存，存货人未按合同约

定向保管人支付仓储费时，保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费的货物。保

管人行使的权利是()。

A.抵押权

B.质权

C.留置权

D.用益物权

参考答案：C

参考解析：留置是指债务人不履行到期债务时，债权人对已经合法占有的债务

人的动产，可以留置不返还占有，并有权就该动产折价或以拍卖.变卖所得的价

款优先受偿。债权人留置的动产，应当与债权属于同一法律关系，但企业之间

留置的除外，同时，法律规定或者当事人约定不得留置的动产，不得留置。比

如，在承揽合同中，定作方逾期不领取其定作物的，承揽方有权将该定作物折

价、拍卖、变卖，并从中优先受偿。

［单选题］44,某施工项目招标，评标排名前2位的投标人为甲.乙。甲的投标报

价为3100万元，评标价为3090万元。乙的投标报价为2930万元，评标价为

3100万元。采用最低投标价法评标，则中标单位和中标价格分别为()。

A.甲,3100万元

B.甲,3090万元

C,乙,2930万元

D.乙，3100万元

参考答案：A

参考解析：本题考核的是最低评标价法。评标价最低的投标人为中标人，中标

价格为中标人的投标报价。

［单选题］45,根据《标准施工合同》，承包人需要变动保险合同条款时，正确的

处理方式是()。

A.应事先征得发包人同意，并通知监理人

B.应事先征得监理人同意，并通知发包人

C.直接与保险人协商一致后，通知发包人

D.直接与保险人协商一致后，通过监理人

参考答案：A

参考解析：本题考核的是保险合同条款的变动。承包人需要变动保险合同条款

时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

［单选题］46.关于材料采购合同试用买卖的表述中，不正确的是()。

A.试用买卖是指出卖人允许买受人试验具标的物、买受人认可后再支付价款的

交易

B.试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间

C.试用买卖的买受人在试用期内可以购买标的物，也可以拒绝购买

D.试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为拒绝购买

参考答案：D

参考解析：本题考核的是试用买卖。试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标

的物、买受人认可后再支付价款的交易。试用买卖的当事人可以约定标的物的

试用期间.试用买卖的买受人在试用期内可以购买标的物，也可以拒绝购买。试

用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为购买。

［单选题］47,施工组织设计是非常复杂的文件体系，详细施工组织设计0。

A.必须在投标文件中进行全部的展现

B.在开标前提交即可

C.需在评标前提交

D.待投标人中标后，在开始施工前再编制

参考答案：D

参考解析：投标函附录是投标函内承诺部分主要内容的细化，包括项目经理的

人选、工期、缺陷责任期、分包的工程部位、公式法调价的基数和系数等的具

体说明。因此承包人的承诺文件作为合同组成部分，并非指整个投标文件。也

就是说投标文件中的部分内容在订立合同后允许进行修改或调整，如施工前应

编制更为详尽的施工组织设计、进度计划等。

［单选题］48.关于预付款担保的表述中，符合《标准施工合同》规定的是（）。

A.预付款担保采用第三方保证的形式

B.担保方式不得采用无条件担保的形式

C.担保期限自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明

已完全扣清预付款上

D.担保金额仅管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致，

但与履约担保不同，当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后，担保

金额效力不变

参考答案：C

参考解析：预付款担保标准施工合同规定的预付款担保采用银行保函形式，主

要特点为：（1）担保方式。担保方式也是采用元条件担保形式。（2）担保期

限。担保期限自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款支付证

书说明已完全扣清预付款止。（3）担保金额。担保金额尽管在预付款担保书内

填写的数额与合同约定的预付款数额一致，但与履约担保不同，当发包人在工

程进度款支付中已扣除部分预付款后，担保金额相应递减。保函格式中明确说

明，本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约

定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。即保持担保金额与剩余预付

款的金额相等原则。

［单选题］49.关于投标人资格审查的说法，正确的是（）。

A.工程设计行业资质只设甲级

B.取得工程设计行业资质的企业，可以承接各行业的建设工程设计业务

C.判定投标人是否具备承担勘察设计任务的能力，通常要进一步审查投标单位

人员的技术力量

D.通过投标人报送的近6个月完成工程项目业绩表，评定他的设计能力与水平

参考答案：C

参考解析：本题考核是投标人的资格审查。工程设计行业资质.工程设计专业资

质.工程设计专项资质设甲级.乙级；故选项A错误。取得工程设计行业资质的

企业，可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相

应专业.专项（设计施工一体化资质除外）工程设计业务；故选项B错误。招标

文件通常会要求投标人报送最近几年完成的工程项目业绩表，通过考察以往完

成的项目评定其勘察设计能力与水平，故选项D错误。

［单选题］50.依据《物权法》的规定，抵押权人与抵押人未就抵押权实现方式达

成协议的，抵押权人（）。

A.只能请求人民检察院拍卖.变卖抵押财产

B.应当请求人民法院和仲裁机构共同拍卖.变卖抵押财产

C.可以请求人民法院拍卖.变卖抵押财产

D.为维护自己的合法权益可以自行拍卖.变卖抵押财产

参考答案：C

参考解析：本题考核的是抵押权的实现。抵押权人与抵押人未就抵押权实现方

式达成协议的，抵押权人可以请求人民法院拍卖.变卖抵押财产。

［多选题］L设计施工总承包合同订立时需要明确的内容有（）。

A.承包人文件

B.暂列金额

C.发包人要求中的错误

D.履约担保

E.材料和工程设备

参考答案：ABCE

参考解析：本题考核的是设计施工总承包合同订立时需要明确的内容。设计施

工总承包合同订立时需要明确的内容：（1）承包人文件；（2）施工现场范围

和施工临时占地；（3）发包人提供的文件；（4）发包人要求中的错误；（5）

材料和工程设备；（6）发包人提供的施工设备和临时工程；（7）区段工程；

（8）暂列金额；（9）不可预见物质条件；（10）竣工后试验。

［多选题］2,关于评标委员会的表述中，符合《招标投标法》规定的有（）。

A.评标委员会成员名单一般应于开标后确定

B.评标委员会成员人数为3人以上单数

C.评标委员会成员中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3

D.评标委员会的专家应当从评标专家库内相关专业的专家名单中随机抽取

E.评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有

关技术.经济等方面的专家组成

参考答案：CDE

参考解析：评标委员会成员名单一般应于开标前确定。评标委员会成员名单在

中标结果确定前应当保密。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉

相关业务的代表，以及有关技术.经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上

单数，其中技术,经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会

的专家成员应当从依法组建的专家库，采取随机抽取或者直接确定的方式确定

评标专家。一般项目，可以采取随机抽取的方式；技术复杂.专业性强或者国家

有特殊要求的招标项目，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任的，可以

自招标人直接确定。

［多选题］3.拒绝作为资格预审申请人的情况，包括0。

A.为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但为设计施工总承包的

B.为本标段提供招标代理服务的

C.与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的

D.与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的

E.在最近10年内有骗取中标行为的

参考答案：BCD

参考解析：通过资格预审的申请人除应满足资格预审文件的初步审查标准和详

细审查标准外，还不得存在下列任何一种情形：不按审查委员会要求提供澄清

或说明；为项目前期准备提供设计或咨询服务（设计施工总承包除外）；为招

标人不具备独立法人资格的附属机构或为本项目提供招标代理；为本项目的监

理人.代建人等情形；以及最近三年内有骗取中标或严重边约或重大工程质量问

题；在资格预审过程中弄虚作假.行贿或有其他违法违规行为等。

I.多选题」4.工程接收证书颁发后，承包人的下列场地清理行为符合监理人检验

合格要求的有（）。

A.监理人指示的其他场地清理工作已全部完成

B.施工场地内残留的垃圾已大部分清除出场

C.临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理.平整或复原

D.工程建筑物周边及其附近道路.河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理

E.按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材

料，已按计划撤离施工场地

参考答案：ACDE

参考解析：本题考核的是承包人的清场义务。工程接收证书颁发后，承包人应

对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。（1）施工场地内残留的垃圾

已全部清除出场；（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理.平整或

复原；（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料.包括废弃的施_£设

备和材料，已按计划撤离施工场地；（4）工程建筑物周边及其附近道路.河道

的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；（5）监理人指示的其他场地清理工

作已全部完成。

［多选题］5.订立勘察合同时发包人应及时向勘察人提供的文件包括（）。

A.本工程的批准文件（原件）

B.用地（附红线范围）.施工.勘察许可等批件（复印件）

C.勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料

D.勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力.电信电缆.各种管道.人防设施.

洞室等）及具体位置分布图

E.工程勘察任务委托书.技术要求和工作范围的地形图.建筑总平面布置图

参考答案：BCDE

参考解析：本题考核的是订立勘察合同时发包人应向勘察人提供的文件资料。

订立勘察合同时发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性.可靠

性负责，通常包括：（1）本工程的批准文件（复印件），以及用地（附红线范

围）.施工.勘察许可等批件（复印件）；（2）工程勘察任务委托书.技术要求

和工作范围的地形图.建筑总平面布置图；（3）勘察工作范围已有的技术资料

及工程所需的坐标与标高资料；（4）勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如

电力.电信电缆.各种管道.人防设施.洞室等）及具体位置分布图；（5）其他必

要相关资料。

［多选题］6.承包人申请竣工验收时，工程竣工应满足的条件包括（）。

A.设计人要求提交的竣工验收资料清单

B.已按合同约定的内容和份数各齐了符合要求的竣工文件

C.已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修

补工作清单以及相应施工计划

D.监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作

E.除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作

外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试

验均已完成，并符合合同要求

参考答案：BCDE

参考解析：本题考核的是承包人申请竣工验收时，工程竣工应满足的条件。承

包人中请竣工验收时，工程竣工应满足的条件：（1）除监理人同意列入缺陷责

任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工

程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要

求；（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；（3）已按

监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作

清单以及相应施工计划；（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；

（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。

［多选题］7.设计施工阶段总承包合同履行过程中，承包人可以同时获得工期.费

用与利润补偿的情形包括（）。

A.未能按时提供文件

B.发包人要求提前交货

C.发包人原因指示的暂停工作

D.发包人提供的材料.设备不符合要求

E.重新试验表明材料.设备.工程质量合格

参考答案：ACE

参考解析：本题考核的是承包人可以同时获得工期.费用与利润补偿的情形。未

能按时提供文件的，可以获得工期.费用和利润的补偿。发包人原因指示的暂停

工作，可以获得工期,费用和利润的补偿。重新试验表明材料.设备.工程质量合

格可以获得工期.费用和利润的补偿。发包人要求提前交货仅可获得费用的补

偿。发包人提供的材料.设备不符合要求可以获得工期和费用的补偿。

［多选题］8,根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于履约担保的说法，正

确的是（）。

A.承包人应保证其履约担保在竣工验收前一直有效

B.需进行竣工后试验的，履约担保应在颁发工程接收证书前一直有效

C.工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效

D.发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担

E.承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担

参考答案：CDE

参考解析：本题考核的是履约担保。承包人应保证其履约担保在发包人颁发工

程接收证书前一直有效，故选项A错误。如果合同约定需要进行竣工后试验，

承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效；故选项B错误。

［多选题］9.履约保证的形式有履约担保金（又叫履约保证金）.履约银行保函和

履约担保书三种。履约担保金可用（）担保，一般情况下额度为合同价格的

10%o

A.保兑支票

B.银行汇票

C.建筑物抵押

D.知识产权证

E.现金支票

参考答案：ABE

参考解析：本题考核的是履约保证的形式。履约保证的形式有履约担保金（又

叫履约保证金）.履约银行保函和履约担保书三种。履约担保金可用保兑支票.

银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10%。

［多选题］10.设计施工总承包合同订立的有条件补偿条款规定，无论承包人复核

时发现与否，由于（）的错误，导致承包人增加费用和（或）延误的工期，均由

发包人承担，并向承包人支付合理利润。

A.试验和检验标准

B.对工程的工艺安排或要求

C.对工程或其任何部分的功能要求

D.发包人要求中引用的原始数据和资料

E.承包人可以通过其他途径核实的数据和资料

参考答案：ABCD

参考解析：本题考核的是有条件补偿条款。无论承包人复核时发现与否，由于

以下资料的错误，导致承包人增加费用和（或）延误的工期，均由发包人承

担，并向承包人支付合理利润：（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；

（2）对工程或其任何部分的功能要求；（3）对工程的工艺安排或要求；（4）

试验和检验标准；（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。

［多选题］1L《标准施工合同》中，承包人可以获得利润补偿的情形包括（）。

A.监理人的指示延误或错误指示

B.不利的物质条件

C.异常恶劣的气候条件

D.发包人原因的暂停施工

E.发包人提前占用工程导致承包人费用增加

参考答案：ADE

参考解析：本题考核的是《标准施工合同》中应给予承包人补偿的条款。监理

人的指示延误或错误指示可以获得工期.费用和利润的补偿。不利的物质条件可

以获得工期和费用的补偿。发包人原因的暂停施工可以获得工期.费用和利润的

补偿。异常恶劣的气候条件可以获得工期和费用的补偿。发包人提前占用工程

导致承包人费用增加可以获得工期.费用和利润的补偿。

［多选题］12.英国NEC合同文本的主要选项条款包括（）。

A.管理合同

B.成本补偿合同

C.带有工程量清单的目标合同

D.误期损害赔偿

E.关键业绩指标

参考答案：ABC

参考解析:采题考核的是英国NEC合同文本的主要选项条款。英国NEC合同文

本的主要选项条款：带有分项工程表的标价合同；带有工程量清单的标价合

同；带有分项工程表的目标合同；带有工程量清单的目标合同；成本补偿合

同；管理合同。

［多选题］13.设计施工总承包合同订立文件中，发包人的技术要求包括（）。

A.设计标准和规范

B.技术标准和要求

C.质量标准

D.设计.施工和设备监造.试验

E.性能保证指标

参考答案：ABCD

参考解析：本题考核的是设计施工总承包合同订立文件中的发包人要求。发包

人要求中的技术要求：（1）设计阶段和设计任务；（2）设计标准和规范；

（3）技术标准和要求；（4）质量标准；（5）设计.施工和设备监造.试验；

（6）样品；（7）发包人提供的其他条件。

［多选题］14.施工准备阶段，监理人对承包人报送的（）进行认真的审查，批准或

要求承包人对不满足合同要求的部分进行修改。

A.地下管线和地下设施的相关资料

B.设计文件

C.施工组织设计

D.质量管理体系

E.环境保护措施

参考答案：CDE

参考解析：本题考核的是施工准备阶段合同管理中的监理人职责。施工准备阶

段，监理人对承包人报送的施工组织设计.质量管理体系.环境保护措施进行认

真的审查，批准或要求承包人对不满足合同要求的部分进行修改。

［多选题］15.关于CM合同类型的表述中，正确的有0。

A.CM合同属于管理承包合同，有别于施工总承包商承包后对分包合同的管理

B.与雇主签汀合同的CM承包商，属于建筑师或专业咨询机构

C.依据雇主委托项目实施阶段管理的范围和管理责任不同，分为代理型CM合同

和风险型CM合同两类

D.代理型CM合同，CM承包商只为雇主对设计和施工阶段的有关问题提供咨询服

务，不承担项目的实施风险

E.风险型CM合同，要求在设计阶段为雇主提供咨询服务并参与合同履行的管理

参考答案：ACD

参考解析：与传统总分包模式下施工总承包商对分包合同的管理不同，CM合同

属于管理承包合同。依据业主委托管理范围和责任的不同，CM模式分为代理型

CAgency)CM模式和风险型(Non-Agency,非代理型)CM模式。对于代理型CM

模式，CM承包商只为业主对设计和施工阶段的有关问题提供咨询服务，不负责

工程分包的发包，与分包单位的合同由业主直接签订，CM承包商不承担项目实

施的风险。

［多选题］16.根据自然人的年龄和精神健康状况，可以将自然人分为()。

A.高等民事行为能力人

B.中等民事行为能力人

C.限制民事行为能力人

D.完全民事行为能力人

E.无民事行为能力人

参考答案：CDE

参考解析:采题考核的是自然人的民事行为能力。民事行为能力是民事主体通

过自己的行为取得民事权利和履行民事义务的资格。根据自然人的年龄和精神

健康状况，可以将自然人分为完全民事行为能力人.限制民事行为能力人和无民

事行为能力人。

［多选题］17,根据《标准勘察招标文件》，下列文件中，属于投标文件的有()。

A.投标函

B.投标函附录

C.投标保函

D.评标委员会书面要求澄清的问题

E.投标人的书面澄清

参考答案：ABD

参考解析：根据国家发展改革委员会等九部委联合印发的《标准勘察招标文

件》和《标准设计招标文件》，工程勘察.设计投标文件应包括如下内容：

（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或授权委托书；（3）联

合体协议书；（4）投标保证金；（5）勘察或设计费用清单；（6）资格审查资

料；（7）勘察纲要或设计方案；（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

［多选题］18.依据《担保法》，关于保证责任的表述中，正确的是（）。

A.保证合同生效后，保证人就应当在合同规定的保证范围和保证期间承担保证

责任

B.保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用

C.保证期间债权人与债务人协议变更主合同或者债权人许可债务人转让债务

的，无需取得保证人的书面同意

D.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6

个月

E.当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债

务承担责任

参考答案：ABDE

参考解析：本题考核的是保证责任。保证合同生效后，保证人就应当在合同规

定的保证范围和保证期间承担保证责任。保证担保的范围包括主债权及利息.违

约金.损害赔偿金及实现债权的费用。当事人对保证担保的范围没有约定或者约

定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。一般保证的保证人未约定保证

期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。保证期间债权人与债务

人协议变更主合同或者债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人的书面

同意，否则保证人不再承担保证责任。

［多选题］19.合同法律关系的内容包括（）。

A.权利

B.物

C.义务

D.智力成果

E.行为

参考答案：AC

参考解析：法律关系是一定的社会关系在相应的法律规范的调整下形成的权利

义务关系。法律关系的实质是法律关系主体之间存在的特定权利义务关系。合

同法律关系是一种重要的法律关系。

［多选题］20.工程设计资质的种类中，（）设甲级、乙级。

A.工程设计行业资质

B.工程设计专业资质

C.工程设计综合资质

D.工程设计专项资质

E.工程设计通用资质

参考答案：ABD

参考解析：本题考核的是工程设计资质的种类。工程设计行业资质、工程设计

专业资质、工程设计专项资质设甲级、乙级。

［多选题］21.施工阶段承包人提出索赔要求包括（）。

A.承包人根据合同认为有权得到追加付款和（或）延长工期时，应按规定程序

向发包人提出索赔

B.承包人应在引起索赔事件发生后的56d内。向监理人递交索赔意向通知书，

并说明发生索赔事件的事由

C.在索赔事件影响结束后的28d内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书

D.承包人应在发出索赔意向通知书后28d内，向监理人递交正式的索赔通知书

E.对于具有持续影响的索赔事件，承包人应按合理时间间隔陆续递交延续的索

赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）

工期延长天数

参考答案：ACDE

参考解析：本题考核的是承包人提出索赔要求。承包人根据合同认为有权得到

追加付款和（或）延长工期时，应按规定程序向发包人提出索赔。承包人应在

引起索赔事件发生后的28d内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索

赔事件的事由。承包人应在发出索赔意向通知书后28d内，向监理人递交正式

的索赔通知书、详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工

期，并附必要的记录和证明材料。对于具有持续影响的索赔事件，承包人应按

合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列

出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数。在索赔事件影响结束后的28天

内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金

额和延长的_L期、并附必要的记录和证明材料。

［多选题］22.设备采购合同中，关于包装的表述，正确的有（）。

A.卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转

运中损坏或变质

B.包装应采取防潮.防晒.防锈.防腐蚀.防振动及防止其他损坏的必要保护措施

C.买方应承担所有由于包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀.损坏和丢失的任何

损失责任或费用

D.对于木质包装材料，应按照检验检疫局的规定进行熏蒸处理，无需熏蒸证明

E.包装应保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输

参考答案：ABE

参考解析：卖方应对合同材料进行妥善包装，以满足合同材料运至施工场地及

在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防

止其他损坏的必要保护措施，从而保护合同材料能够经受多次搬运、装卸、长

途运输并适宜保管。除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖

方。

［多选题］23.通用条款中明确规定，由于发包人原因导致的延误，承包人有权获

得工期顺延和（或）费用加利涧补偿的情况包括（）。

A.减少合同工作内容

B.提供图纸延误

C.因发包人原因导致的暂停施工

D.未按合同约定及时支付预付款、进度款

E.改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性

参考答案：BCDE

参考解析：本题考核的是发包人原因延长合同工期。通用条款中明确规定，由

于发包人原因导致的延误，承包人有权获得工期顺延和（或）费用加利润补偿

的情况包括：（1）增加合同工作内容；（2）改变合同中任何一项工作的质量

要求或其他特性；（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点；

（4）因发包人原因导致的暂停施工；（5）提供图纸延误；