山西省建设工程施工合同

山西省建设工程施工合同

甲方（发包方）：_____________________

乙方（承包方）：_____________________

鉴于甲方拟进行山西省某建设项目的施工工作，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方承包甲方建设项目施工事宜达成如下合同条款：

第一条工程概况

1.1工程名称：山西省某建设项目施工工程。

1.2工程地点：山西省某市某区某街道。

1.3工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等。

1.4工程规模：建筑面积约____平方米，具体规模以甲方提供的施工图纸为准。

1.5工程质量标准：达到国家现行施工质量验收规范标准。

1.6工程期限：自____年____月____日至____年____月____日。

第二条合同价款及支付方式

2.1合同价款：本工程合同总价为人民币____元（￥____元），具体金额以双方确认的工程量清单为准。

2.2支付方式：甲方按照工程进度分阶段支付工程款，具体支付节点和比例如下：

2.2.1工程开工前，甲方支付合同总价的____%作为预付款；

2.2.2工程主体结构完成时，甲方支付合同总价的____%；

2.2.3工程竣工验收合格后，甲方支付至合同总价的____%；

2.2.4工程质保期满后，甲方支付剩余的____%。

2.3乙方应在每个支付节点前向甲方提交相应的进度报告和付款申请，甲方应在收到申请后的____个工作日内完成审核并支付相应款项。

第三条工程变更

3.1工程变更：在施工过程中，甲方如需变更工程内容、规模或标准，应提前____天以书面形式通知乙方，并提供变更的详细资料。

3.2变更价款：因工程变更导致的合同价款调整，双方应根据实际工程量和成本变化，按照原合同约定的计价方式进行协商确定。

3.3变更工期：因工程变更导致的工期调整，双方应根据实际情况协商确定，并以书面形式确认。

第四条工程验收

4.1工程验收：工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告，甲方应在收到报告后的____天内组织验收。

4.2验收标准：工程验收应按照国家现行施工质量验收规范和甲方提供的施工图纸进行。

4.3验收结果：若工程验收合格，甲方应在验收合格后的____天内出具验收合格证明；若不合格，乙方应在甲方指定的期限内完成整改，并重新申请验收。

第五条质量保证及维修

5.1质量保证：乙方应保证工程质量符合合同约定的标准，并在工程竣工验收合格后提供____年的质量保证期。

5.2维修责任：在质量保证期内，若工程出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后的____天内无偿进行维修。

5.3维修范围：维修范围仅限于乙方施工范围内的工程质量问题，不包括甲方使用不当或第三方造成的损坏。

第六条安全生产与环境保护

6.1安全生产：乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规，制定安全生产操作规程，并采取有效措施保障施工安全。

6.2环境保护：乙方在施工过程中应遵守国家有关环境保护的法律法规，采取措施减少施工对环境的影响。

第七条违约责任

7.1甲方违约：若甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：逾期支付金额×____%×逾期天数。

7.2乙方违约：若乙方未能按合同约定完成工程或工程质量不符合标准，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：合同总价×____%。

7.3违约责任的承担不影响违约方继续履行合同义务。

第八条争议解决

8.1争议解决：双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过协商解决；协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

8.2诉讼费用：诉讼费用由败诉方承担，但法院另有判决的除外。

第九条合同的变更、解除和终止

9.1合同变更：合同一经双方签字盖章后生效，任何变更均需双方协商一致，并以书面形式确认。

9.2合同解除：一方要求解除合同，应提前____天以书面形式通知对方，并说明理由。

9.3合同终止：工程竣工验收合格并结清所有款项后，本合同自然终止。

第十条其他

10.1保密条款：双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密负有保密义务，未经对方书面同意，不得向第三方披露。

10.2通知方式：双方应以书面形式进行通知，通知以邮寄方式送达的，以邮戳日期为送达日期。

10.3法律适用：本合同的订立、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。

第十一条附则

11.1本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

11.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_____________________

授权代表（签字）：_________________

联系电话：_________________________

身份证号：_______________________

乙方（盖章）：_____________________

授权代表（签字）：_